标题 | 江西省施工合同 |
范文 | 江西省施工合同(精选3篇) 江西省施工合同 篇1甲方(医疗卫生机构):_________________ 乙方(医药生产经营企业及其代理人):_________________ 为进一步加强医疗卫生行风建设,规范医疗卫生机构医药购销行为,有效防范商业贿赂行为,营造公平交易、诚实守信的购销环境,经甲、乙双方协商,同意签订本合同,并共同遵守:_________________ 一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。 二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度,对采购医药产品及发票进行查验,不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。 三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣,不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动,不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物,应予退还,无法退还的,有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。 四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式,为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息,或为乙方统计提供便利。 五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权,不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。 六、乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在 工作时间到甲方指定地点联系商谈,不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品,不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。 七、乙方如违反本合同,一经发现,甲方有权终止购销合同,并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录,则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》(国卫法制发〔20__〕50号)相关规定处理。 八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分,与购销合同一并执行,具有同等的法律效力。 九、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,甲方纪检监察部门(基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门)执一份,并从签订之日起生效。 甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________ 法定代表人(负责人):_________________法定代表人(负责人):_________________ 经办人签名:_________________经办人签名:_________________ 日期:________年____月____日 日期:________年____月____日 江西省施工合同 篇2发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的 原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程:项目的水电安装工程承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。 一工程概况 工程名称:工程地点:施工内容:图纸范围内所有室内水电安装工程,结构类型: 二、乙方进场人数(附名册) 乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定,承担本工程的全部水电安装工作,并组织进场所需工种人员,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 (一)开工日期: 年 月 日 (二)总(日历)工期:个月 (三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围(一)承包方式:包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。 (二)承包范围:1图纸范围内的所有室内的水电安装工程(包工包料)。 2乙方负责现场所有临时水电的安装工作。 3夜间施工乙方必须派专人值班(不补任何加班费)。 (三)计价方式: 1﹑采用可调价格合同,合同价款调整方法: 、_按定额计价方式计价:建筑、装饰及安装等工程按《20__年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《20__年云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《20__年云南省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《20__年云南省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件,按一类工程取费,缺项部分套用相似或相近定额项目,无定额及相近可套项目,参考市场价格。 、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法,则按有关政策性文件执行 2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。 3﹑人工调差按总承包合同执行。 4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。 5、签证部分,甲方按照实际签证支付给乙方。 6、材料送检费用由乙方负责。 五、工程要求: 甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版,及施工用水用电。 (一)质量要求:按9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。 1必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。 2乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸(含书面通知)和 施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。 3乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。 5乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护,其保护措施须事先报经甲方认可,以保证产品的交验质量。 6乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。 若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。 乙方除承担工程款和工期外,还应赔偿相应的材料费。 7对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。 8保修期为一年。 (二)工期要求 1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。 2、工期延误 (1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。 (2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失由乙方自行承担; (3)如甲方原因造成的工期延误,一切损失由甲方承担,并工期顺延。 (三)成本控制要求 1乙方必须科学管理、合理施工,避免窝工现象发生;努力提高工效,履行节水,节电、节材料等原则。 2各种工程材料必须实行限额领料,乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。 3乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。 4乙方领出的材料如出现丢失或损坏,乙方双倍赔偿。 5乙方必须遵守甲方材料的管理制度。 (四)安全施工要求 1甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。 2乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。 3乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。 4乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。 5乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担。 六、付款方式 进度款支付按照月进度实施 1、乙方每月 号报当月工程进度,甲方在次月5号前支付乙方进度的 %的工程款。 2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收,一次性竣工验收合格后,如乙方提交验收申请一周后未验收的,或者开发商开始使用的,视为整个工程验收合格,乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的 日内,甲方向乙方支付工程款的97%。 发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 年月日 江西省施工合同 篇3一、本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律法规规定制定的示范文本,供双方当事人参照约定采用,签订合同前请仔细阅读。 二、签订合同前承包人(乙方)须提交其营业执照副本供发包人(甲方)核验,同时向甲方提交盖有乙方公章的营业执照复印件。 三、双方应共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定,施工中不得擅自改变房屋承重结构,拆改共用管线和设施。 四、所有双方签字确认的书面资料,不限于合同、变更协议、材料验收资料等,双方至少各持一份原件。 五、家庭装饰装修每个隐蔽工程结束前都需经双方共同验收。工程竣工后,须双方共同验收签字认可,房子方能交付使用。如某项工程不合格,乙方应及时整改。 六、甲、乙双方经济来往均需开具收据。竣工验收付清尾款时,乙方必须开具税务发票。 七、施工期间发生的工程变更、材料变更和工期变化,都必须以双方当事人签字认可的书面材料为依据。 八、建议甲方按工程进度分期支付工程款,且保留5%-10%的工程尾款待工程竣工验收合格后支付。 合同编号:_________________________ 发包人(以下简称甲方):___________________________________________ 住所:_________________________ 身份证号:_________________________ 联系电话:__________________________________________________________ 承包人(以下简称乙方):___________________________________________ 营业执照号:________________________________________________________ 住所:______________________________________________________________ 法定代表人:___________________ 联系电话:_________________________ 施工队负责人:_________________ 联系电话:_________________________ 甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上,就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条工程概况 1、工程地点:____________________________________ 2、户型结构:____________________________________ 套内面积____________平方米。 3、工程承包,采取下列第____________种方式: (1)乙方包工、包全部材料。 (2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。 (3)____________________________________________ 4、工程造价 本合同工程造价暂定为人民币____________,大写:____________________________________。单价明细详见附件一《工程报价单》。工程竣工结算以实际发生的工程量结算。 5、开工日期:________年____月____日; 竣工日期:________年____月____日。 第二条工程图纸和工程变更 工程图纸由____________方负责提供,施工前____日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更,双方应当协商一致并签字确认,以此作为变更工期和竣工结算的依据。 第三条甲乙双方的义务 (一)甲方义务 1、开工____日前清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。 2、负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。 3、提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙,保证工程地点通水通电并确保正常使用。 4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 5、竣工验收前甲方不得擅自入住。 (二)乙方义务 1、全面检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面,发现问题应及时通知甲方。 2、拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 3、施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备;在工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的除外。 4、施工中未经甲方同意和有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。 第四条材料设备的提供 1、材料、设备应当符合《工程报价单》的要求。 2、建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。 3、若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的,检测费用由异议方先行垫付;经检测不合格的,则由对方承担。 第五条工程质量和验收方式 1、室内环境污染控制应当符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20)的标准。 2、本工程质量应当符合以下标准: (1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20) (2)《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-20) (3)《市家庭装饰装修工程质量验收标准》 (4)____________________________________ (5)____________________________________ 3、工程验收方式由双方约定:____________________________________ 4、本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定,保修期限自工程竣工验收合格之日起计算:__________________ 第六条工程款支付 1、工程款支付方式如下: (1)____________________________________ (2)____________________________________ (3)____________________________________ 2、乙方应在收到甲方的工程款后开具收据;工程款结清后,乙方应开具税务发票。 第七条违约责任 1、一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。 2、甲方未按合同约定时间支付工程款的,每延误一天,应当向乙方支付欠交工程款___________‰的违约金。 3、乙方延误工期的,每延误一天,应支付给甲方___________元违约金。 4、工程质量和室内空气质量不符合合同约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工,由此造成的甲方损失和工期延误,由乙方承担赔偿责任。 5、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施,由此发生的损失或事故,由乙方承担。 6、由于乙方原因致使工期延误,经甲方催告,在合理期限内仍不能完工的,甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。 第八条争议解决方式 本合同项下发生的争议,由当事人双方协商解决;也可以向市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第___________种方式解决: (1)向仲裁委员会申请仲裁。 (2)向______________________人民法院提起诉讼。 第九条附则 1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。 2、本合同一式___________份,甲、乙双方各执___________份。合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。 第十条其它约定
甲方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。