标题 | 装饰工程转让合同 |
范文 | 装饰工程转让合同(精选3篇) 装饰工程转让合同 篇1转让方: _________________ (以下简称甲方) 受让方: _________________ (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,招投标文件是本合同的有效文件。 第一条:工程项目 工程名称:_________________ 工程地点:_________________ 工程内容:_________________ 第二条:合同价款 合同总价为:_________________金额(大写):_________________(人民币) (小写):_________________¥(人民币) 第三条:合同工期 开工日期:_________________年月日竣工日期:_________________年月日 合同工期总日历天数:_________________天; 第四条:质量标准 一、单位工程质量必须达到洛阳市优质装饰工程的标准,工程质量符合国家相关验收标准,工程质量必须通过政府管理部门的备案验收要求及装饰工程的验收,并取得竣工验收备案证明书。 二、乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和装饰工程施工规范进行施工并接受甲方、业主、监理、总包单位的监督。 三、乙方提供设备材料必须符合产品质量标准要求,附有合格证、产品质量性能检测证明,且应达到乙方投标文件及澄清说明中的技术标准。安装调试、培训和售后服务要求按招标文件及投标文件相应条款执行。 第五条:安全文明施工 1、市级安全文明工地。本工程项目作为洛阳市重点工程项目,乙方在施工过程中应遵守洛阳市关于重点工程管理的一切相关规定。如有违反,造成经济处罚、工期延误等一切损失均由乙方承担。甲方有权在工程结算中直接扣除。 2、依据《建设工程安全生产管理条例》等法律法规,乙方负责对施工人员的安全教育,穿戴好劳保用品,按安全操作规程文明施工,施工中一切安全问题由乙方负责。 3、本合同签订后,乙方在开工前应携带合同书或安全生产管理协议、开工资质及安全资格证审核表、主要施工机具一览表、安全资格证等,到相关部门履行开工手续后方可施工。 4、为加强安全生产,杜绝不安全因素和违章违纪现象发生,双方约定将工程合同价的1%作为安全风险保证金,待工程完工后支付。甲方安全部门在施工过程中发现乙方有不安全因素和违章违纪行为,甲方将有权按安全生产管理协议中的有关经济处罚条款规定在工程款项中扣减其安全风险保证金;若整个施工过程中无不安全因素和违章违纪现象发生,工程竣工验收合格后,其款项正常支付。 第六条:材料供应 1、材料除墙地砖、电线、开关、插座由甲方供货外,其它材料由乙方认质认价后自行采购,,所有采购的原材料必须是符合国家规定的合格产品,附有合格证及检验报告。乙方必须按规定进行复试、试验,合格后经甲方代表和监理工程师同意,方可用于本工程中。但甲方和监理的审查、认定并不免除乙方按本合同应负的任何义务。 2、乙方对进场的材料、设备负有妥善保管的义务,否则造成的损失由乙方负责。 第七条:合同价款与支付 1、合同签定价为一次性包死,除设计变更现场签证及合同中有约定的以外,合同总承包价不因材料、人工、机械等市场价格波动而调整。该固定总价包括乙方的各种风险费用。 (1)工程结算时的工程量差不予调整。 (2)招标范围内的和图纸中已标明的工作量投标报价中若有遗漏,视为总价已包 2、设计变更、签证部分发生的工程量以设计单位、监理单位、建设单位核定的签证单依实结算,执行招标文件规定的计价规定及中标人投标人投标时承诺的优惠率计算;其变更增加部分按中标人所报的工程变更优惠率调整,合同内减少部分按中标人所报的投标报价优惠率调整;发生设计变更、签证的确认需在发生时5个工作日内确定工程量,否则不予确认。工程单项签证单中费用变更在伍仟元内增加的,结算时不作调整计算。变更签证发生费用的结算在工程竣工验收合格后经审计确认后支付。 3、装饰全部施工完毕验收合格后,支付至其工程实际完成量的80%。 4、乙方递交竣工报告,并完成工程项目所有资料完整移交后,经甲方验收合格,30日内提报竣工结算文件(含相应资料),甲方审核确认完毕竣工结算手续办理完毕,经双方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字确认并加盖双方公章后,支付到合同价款的95%,并退还履约保证金,甲供材按实际发生额同期扣除。 5、余款5%为工程质量保修金。保修金退还日期为:竣工验收备案证明书取得之日起满两年后,并相应扣除已发生的维修费用。即使保修期满保修金结算后,乙方仍应继续完成保修期限内的保修工作,保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 第八条:双方一般权利和义务 一、甲方工作: 1、负责指定施工所需水、电接口,保证施工期间的需要 2、负责组织图纸会审。 3、提供施工道路满足施工运输需要。 4、甲方代表对工程质量,工程进度进行监督检查,定期办理验收、变更、登记手续。发包方对工程及承包方的意见均需通过发包方代表与承包方接洽。 二、乙方工作: 1、在开工前7日内提交更详细的施工组织设计(施工方案)和进度计划。 2、每月20日前向甲方代表及监理提供月工程进度计划、材料计划及相应进度统计报表。 3、乙方设专职安全员负责施工现场安全保卫工作及夜间施工照明的工作。 4、乙方负责已完工程的成品保护,费用由承包人承担。 5、场地清洁卫生的要求:必须达到文明施工示范工地标准,交工前所有施工机械、材料及垃圾清运完毕,费用乙方承担。 6、服从监理及甲方代表施工调度,积极配合其它施工单位工作; 7、完成整体消防系统调试开负责相关部门消防工程验收。 8、严格执行流动人口及计划生育管理有关政策,并承担其费用。 9、隐蔽工程必须经过甲方、监理、业主同时认可后,方可进行下一道工序。 第九条:竣工验收 (1)设计图纸(含说明书、设计变更技术核定单等); (2)材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告等; (3)施工记录; (4)特种材料、工件(及附件)的生产许可证; (5)饰面砖样板件的粘结强度检测报告; 第十条:质保期限 质保期为二年(以投标文件承诺的为准),自取得竣工合格证之日起开始计算二十四个月。在此期间,凡因装饰质量问题,由乙方免费进行保修。 第十一条:售后服务措施 一、服务措施: 1、在保修期内当甲方值班人员发现问题通知乙方后,乙方人员应在24小时内赶到甲方现场进行处理,并做好问题处理记录。 2、在保修期内,若紧急情况发生后,乙方应能及时赶到甲方现场进行处理。 第十二条:违约责任 1、因乙方原因,不能按合同约定的时间竣工,应向甲方支付1000元/天的误期赔偿费; 2、因乙方原因达不到合同约定的工程质量要求,应无条件返工并承担所有费用。因货物的质量问题发生的争议,由甲方委托具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量鉴定,该鉴定的结论是最终的,甲乙双方均应当接受。若检测结果达不到招标文件要求的标准及乙方投标文件承诺的质量标准,造成的一切损失由乙方负责。 3、因甲方责任及不可抗力,工期相应顺延。 第十三条:合同纠纷处理 本合同在履行过程中发生争议时,双方本着友好合作的原则协商解决,协商不成时,任何一方可到洛阳市西工区人民法院提起诉讼。 本合同一式伍份,具有同等法律效力,甲方叁份,乙方贰份。 甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________ 法定代表人(签字):_________________法定代表人(签字):_________________ _____________年__________月__________日_____________年__________月__________日 装饰工程转让合同 篇2委任单位:____________(以下简称甲方) 施工单位:____________(以下简称乙方) 就____________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下: 一、工程名称:___________________________ 二、工程地点:________________________ 三、工程项目内容:________________________ 四、工程期限 本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。 五、工程造价为人民币:____________________________________ 六、付款方式 1.合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额 预付 款。 2.开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额 预付款, 余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程 量结算) 七、材料设备: 本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管 场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理。 八、工程施工 1.乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返 工,所造成的损失由乙方负责。 2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为 本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由乙方负责。 3.施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议, 提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。 4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。 5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。 九、工程质量 1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。 3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。 4.装饰工程质量保修一年。 十、工程验收 由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。 十一、违约责任 任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿 给守约方。 十二、备注 本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲.乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。 十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 装饰工程转让合同 篇3委托方(甲方): 设计方(乙方): 甲乙双方经友好协商,甲方委托乙方进行室内装饰工程设计。为保证工作顺利进行,双方特签订本合同供共同遵守执行。 第一条 工程概况 1、工程地点: 2、设计内容: 3、设计面积: 4、设计规格: 第二条 价格、计价和支付方式、时间 1、本工程设计费为人民币(大写)_____元 。 2、本工程设计费按:每平方米设计费____元。建筑面积___平方米 ×____元 / 平方米 =____元。 3、付款方式: a.合同一经签订,甲方3 天内应付首期款合同总额______% ,计_____元。 b.乙方提交设计方案,甲方3 天内应付款合同总额______% ,计______元。 c.设计图纸完成提交后,甲方3 天内付清设计余款合同总额____% ,计____元。 d.如有增加设计项目,设计费另计。 第三条 违约责任 1、合同经双方签字生效后,任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致后重新补订协议。 2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提供资料作较大修改以致造成乙方设计需返工时,双方须另行协商,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 3、甲方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付费用,甲方如果逾期付费超过 10 天 以上,乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方,直至终止合同。合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。 4、合同生效后,在合同履行期间,乙方逾期完成委托任务,应向甲方支付违约金合同总额的____% 。 5、甲方擅自解除合同,乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除合同,乙方应付还甲方双倍设计费。 第四条 争议解议 1、合同履行期间如发生争议,双方协商友好解决。 2、协商不成,可以按照本合同约定向____人民法院提起诉讼。 第五条 乙方权力 未经乙方同意,甲方不得将乙方提供的设计图纸,方案文件向第三方复制或转让。 如发生以上侵权行为,乙方有权索赔。 第六条 合同生效 1、本合同由甲、乙双方盖章、签字后生效。 2、补充合同与本合同具有同等法律效力。 3、本合同签订后不得转包。 甲方: 乙方: 日期: 日期: |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。