| 标题 | 装饰装修劳务用工合同书 |
| 范文 | 装饰装修劳务用工合同书（精选3篇） 装饰装修劳务用工合同书 篇1立合同双方： _______________工程有限公司 (以下简称甲方) _______________(以下简称乙方) 经双方在公正、平等协商一致的基础上，同意订立本合同，共同遵守。 一、 聘用期限： 自_______________日起至_______________ 日止，期限届满合同自行终止。 二、 聘用待遇： 在合同有效期内，甲方付乙方聘任工资每月人民币_______________ 元整，奖金或其他收入由所在部门核定。 三、 劳保福利待遇： 1、 个人劳保在原单位享受。 2、 甲方不为乙方办理养老金、公积金手续。 四、 双方职责： 1、甲方应从政治上、思想上、生活上对乙方加以关心，乙方应服从甲方的领导和工作调配，遵纪守法。 五、 其他： 1、 本合同自签订之日起生效，期限届满自行终止。如需继续聘用，应重新办理续订手续。 2、 合同的终止、变更和解除按上级和公司全员劳动合同制文件 汇编规定办理。 3、 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。 甲 方：_______________工程有限公司 代 表：_______________ 订立日期： _______________ 乙 方：_______________ 订立日期： _______________ 装饰装修劳务用工合同书 篇2甲方(业主)：_______________ 乙方：_____________ 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 第一条 工程概况 1.1 工程地点： 1.2 工程内容及做法(见附件清单)。 1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。 (1)承包人包工、包料; (2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表); (3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。 1.4 工程期限30天，开工日期20xx年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。 1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：________________________元，小写：______________元(《家庭居室装饰装修工程报价单》)。 第二条 工程监理 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供： (1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸); (2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。 第四条 发包人义务 4.1 开工前为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 4.2 提供施工期间的水源、电源; 4.3 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。 第五条 承包人义务 5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程; 5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境; 5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通; 5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。 第六条： 付款条件和付款方式 6.1付款条件：装修完毕后检验合格付款; 6.2 付款方式：支票或电汇 第七条： 工程验收 7.1.工程质量验收：待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。 7.2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收。 第八条： 其他事项 8.1.甲方 (1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。 (2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的 保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。 (3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应事先打好招呼。 8.2.乙方 (1) 应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。 (2) 负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。 (3) 严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。 (4) 在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。 第九条： 违约责任 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额____ %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。 第十条： 争议解决 10.1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。 10.2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向—仲裁委员会申请仲裁;--人民法院提起诉讼。 第十一条： 合同的变更和终止 11.1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的___ %交付违约金，并办理终止合同手续。 11.2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。 第十二条： 合同生效 12.1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。 12.2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。 12.3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式两份，甲乙双方各执壹份。 甲方(业主)：_______________(签章) 乙方：_____________ (签章) 住所地址：_______________________ 企业地址：_______________________ 邮政编码：_______________________ 邮政编码：_______________________ 法人代表：_______________________ 法人代表：_______________________ 装饰装修劳务用工合同书 篇3甲方： 乙方： 依照国家有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方承包给乙方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议： 一、工程概况 1、工程项目： 2、工程地点：百隆购物 3、工程期限：自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日完工。 4、工程价款：人民币：xx元，大写。 二、双方责任 1、甲方及时办理乙方向其申报的关于装饰装修的相关手续，并负责监督执行。 2、甲方委托乙方设计效果图、施工图，经甲方同意后，再进行施工制作。 3、乙方应按双方约定的尺寸、材料、质量要求制作，确保运输中安全，安装到位。 4、乙方有责任教育工人严格执行操作规范，安全施工、防火、防盗、防伤亡，如果因乙方管理不善造成的其它损失，均由乙方负责。 5、乙方应在甲方按合同付款后在规定的期限内制作完成。延误一天扣除工程款的3。 6、在工程进行中，如果甲方再进行图纸设计修改，所造成损失由甲方负责。 三、工程款支付方式： 1、开工15日内，甲方向乙方首次支付工程总造价的35%人民币。 2、乙方制作安装完成后，甲方验收合格，支付乙方支付工程总造价的60%。 3、甲方将剩余工程款的5%作为质量保证金，保修期满一次结清。 4、售后服务。装修保修期一年，乙方须定期回访，随叫随到，保证甲方正常使用，否则，甲方有权扣掉保证金。 四、其它事宜 1、未尽事宜双方另行协商。 2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，附件一份。 3、本合同自签章之日起生效，待施工完成验收后自行解除。 甲方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日 乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。