标题 | 建筑工程单做工合同书 |
范文 | 建筑工程单做工合同书(精选26篇) 建筑工程单做工合同书 篇1甲方:______ 乙方:______ 甲、乙双方经协商,就甲方______施工事宜,达成如下一致: 一、乙方为甲方的建筑工程进行施工 二、工程概况: 1、工程名称:______ 2、工程地点:______ 3、工程施工范围: 三、工程价格: 自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工______月______日。 四、工程款的支付时间、方式:工程完成前付清工程款的-----%,尾款------年---月----日内结清。 五、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工,负责保证工程质量,并按合同约定时间开工,按正常工期完成施工。 六、甲方负责办理----------或提供些---------。如因甲方原因造成乙方不能按时开工,由此产生的损失由甲方承担。 七、工程施工期间,甲方所有---------------提供给乙方使用,但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并-------。 八、未尽事宜,双方经协商后以书面形式确定。 九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。 十、本合同一式两份,双方各执一份。 发包方,甲方:______ 承包方,乙方:______ 建筑工程单做工合同书 篇2发包方(甲方):_______________________ 承包方(乙方):_______________________ 经双方协商同意甲方将_____________________________工程承包给乙方,为了明确甲乙双方责任和义务,特签订本合同: 一、承包方:本工程乙方包工不包料(包小型机具、扫帚等),包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。 二、工程承包范围:_________________________________ 三、工程承包单价 __________________。 四、付款方式 进度款按完成工程量__________按月支付,竣工退场支付__________。 五,甲乙双方责任 1、甲方责任:提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。 2、乙方责任:(1)按图施工,以甲方交底执行,并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工,做好工程自检,确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准,造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。 (2)砌砖工程:砖必须湿水后方能砌筑,砌筑时确保地面干净、湿水;墙面平整,垂直误差正负3-5mm,灰缝厚度10-15mm,且平直均匀饱满,墙体砌好4-6天才能顶砖、加气砖,断切时要平直,用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹,拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用,必须做到当天工完场清。 (3)内墙抹灰工程:硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝,顶缝必须挂网,先定点,现成管理人员验收合格后方能批灰,批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整,垂直通长误差不草果3mm,且无空股裂缝,落地灰及时清理再利用,施工现场工完场清。 (4)外墙装饰工程:柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆,孔洞封堵,所有硂、砖触面的垂直缝,顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工,并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中,垟面须先湿水,沙浆比例达标,垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm,且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用,放线贴砖时门窗洞口要求整砖,特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直,缝大小均匀,所有窗台、飘板等凸出构件,下口做滴水,上口做斜水,门窗洞口,硂砖迸缝沙浆严密饱满,确保不渗水,渗水保修。 (5)室内粘贴:地板粘砖时,地面清理干净,并扫防水沙浆,验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓,否则返工赔料,完成面必须水平直缝,卫生间、厨房等防水地面,按图纸要求走水至地漏,地面无存水现象。 (6)施工过程中,如因做工马虎偷工损料,造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象,后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料,要合理利用各种材料,违者罚款由乙方全部承担。 (7)中途不管任何原因私自罢工,停工一天,按照实际人数每人每天罚款_________元,停工_________天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的70%结算。 (8)工期进度: 乙方必须按以上进度准备足够工人,若因乙方人员不足,拖延工期,拖延一天罚款_________元,拖延_________天以上甲方有权另进班组,以保住工期按时完成。 六、安全、质量罚款细则: (1)不戴安全帽、不穿防滑鞋,每人次罚款_________元; (2)乘坐提升架上落,每人次罚款_________元 (3)宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用,每人次罚款_________元,并没收用电器具; (4)厨房、冲凉房或施工中用水,用电完后不关,每人次罚款_________-_________元; (5)施工中浪费材料,按原价十倍罚款; (6)高层抛掉物罚款_________-_________元,造成严重后果全部由乙方负责; (7)违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题,似情节轻重处以罚款不等,如多次出现质量问题,停工整顿,严重者甲方有权清退乙方出场,工程款按60%结算。 (8)工伤、工故乙方承担30%。 七、其他事项: 1、本工地内打架每人次罚款_________元,严重者送公安机关处理,一切法律经济责任自负,本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。 2、借领工具、损坏或原价赔偿,违规操作损坏机械者,维修费用或造成其它损失由乙方负责。 八、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行,本合同双方签字后生效,工程竣工时结算余款后自动失效,本合同一式两份均具同等法律效力。 发包方(甲方)签字:_______________________ 承包方(乙方)签字:_______________________ _________年______月______日 建筑工程单做工合同书 篇3甲方: 乙方: 住址: 身份证号码: 甲方承建的 成都富物流商业中心 工程,经协商甲方同意将该工程的 砖砌体 工程劳务分包给乙方施工,并就有关事宜达成如下协议: 一、工程概况: 框架 结构,层数: 四层,总高度: 40 米,建筑面积约 90000 平方米。 二、工程地址: ____县文物流大道 三、承包形式: 1、本工程中的 砌体,二次构造砼 劳务工程,以分项包干的形式承包给乙方。 2、低值易耗品: 斗车、铲子、灰盒、灰桶、振动棒、电线、胶水管、广线,加班需要的照明及个人安全防护用品等由乙方自负包干。 四、承包工作内容及劳务承包单价: 1、工作内容: (1)、施工图以内所有砖砌体,包括主体构造,零星砌体等所有内容; (2)、根据主控线放(弹)砌体线; (3)、现场所有二次构造砼浇筑(包括止水带、压顶、构造柱、圈梁,零星等; (4)、现场的砌体所需砂浆,二次构造砼的自拌,搅拌机由甲方提供,乙方负责机操人员安排,人员必须持证上岗且到项目部登记记录,经检查合格后方可上岗,乙方负责机器日常保养,大件损坏由甲方负责修理,其余小件均由乙方负责。如乙方无专业机操人员,甲方将另行安排,其机操人员工资由乙方负责; (5)、本班组所需脚手架均由班组自己负责搭拆,并将拆除的脚手架材料堆放到项目部指定地点,所搭架体必须满足安全需要,严禁搭设单排脚手架; 以上工作内容均需按照设计图纸及现行规范,同时按项目部的具体要求进行施工。 2、承包方式:采取承包范围内的工程施工劳务、施工机具费,承包范围内工作劳务费,抢工费及辅料费、民工的社会保险费,暂住证费用,交通费、防暑降温费、烤火费及相关管理费用,按双方约定固定单价包干承包方式。 3、承包单价: 4、材料损耗:由甲方管理人员确定(必须达到甲方要求,如超过甲方要求甲方按超出部分价值从月包费中扣除)。 5、计量方式:计算规则有双方约定的按约定执行,无约定的按现行计算定额及图纸执行。 6、付款方式: 每月____日计量,次月____日按计量的75%80%支付乙方,余款在主体验收后三个月内付清。 五、工期要求 1、按项目工期进度要求进行; 2、乙方根据整体工期要求及工程进度情况,配合项目部进行工期调整; 3、甲方确定的工期月计划、周计划作为本协议附件,乙方必须遵照执行; 4、乙方必须按甲方的工期计划,组织与本工程相应的管理人员及技术操作工人,确保工期,不得延误。若因乙方原因影响其它工种及班组的施工,使整个工期计划不能按时完成,造成工期拖延,按500元天进行处罚,此款项将在工程结算款中扣除。 5、因乙方原因工期延误造成现场塔吊、龙门架拆除延误,由乙方向甲方赔偿造成的设备租赁费。 6、如乙方劳动力不足,达不到工期要求,甲方口头或书面通知了还未增加人员,甲方有权另请人员协助施工,其产生的费用在乙方总款中扣除。 六、质量要求: 1、乙方在施工过程中除按照国家现行规范、规程、标准进行施工外,同时还要严格按照业主、甲方项目部的质量目标和要求施工; 2、以“精品工程”、“创杯工程”、“用户满意工程”为质量目标; 3、乙方必须配备与本工程相应的专职质检员,负责现场的质量检查工作,配合甲方质检人员收集整理相关的技术质量档案。 4、乙方必须严格工程质量管理,做到勤检查,勤整改,如甲方发现乙方工程质量问题,由甲方现场管理人员口头及书面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后,一个工作日内必须整改完备,如乙方超出规定的时效,即不返工又不整改,甲方将视其情节给予乙方100500元的处罚,并承担由此返工造成的全部工时及材料费。 5、乙方必须遵守执行甲方项目部制定的《质量管理实施细则》并以细则作为合同的附件。 6、如乙方不服从甲方的管理,违章指挥,违章作业造成的重大工程质量事故,除负责本次事故所造成的一切经济损失外,还要给予100X5000元罚款,情节严重的要追究当事人及责任人的相关责任,构成犯罪的将追究其刑事责任。 7、由于乙方造成的一切返工和维修费用(包括人工费、材料费、违约金及返工费等一切费用)均由乙方承担,方单结算时在乙方工程款中扣除; 8、本工程质量等级为“优良”工程。 七、安全生产要求及安全责任: 1、安全学习及交底:乙方在甲方工程期间必须学习安全生产相关的法律、法规及项目部制定的各项安全管理规章制度。做到上岗前的安全培训学习及安全教育和安全交底工作,严禁使用未成年人,操作工人不得使用50周岁以上的人。 2、安全检查:严格执行项目部制定的各项安全检查制度,真正做到自检、互检、交叉检查。做到小检有记录,大检有报告。在检查中发现安全隐患应及时处理、及时整改消除事故隐患。随时接受和配合项目部、业主单位及上级主管部门的各项安全检查工作。 3、专职安全员的配备及职责:乙方必须配备以本工程相应的1名专职安全员负责本工程的安全教育、安全交底、安全检查工作,并协助甲方安全管理人员作好安全技术档案的收集、整理及归档工作,对本班组的安全生产负责。 4、严禁违章指挥,违章作业:正确使用和佩戴个人防护用品,严禁酒后上班,严禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全绳、安全带及其它个人防护用品由乙方自负。 5、安全防范:乙方要认真搞好安全防范措施管理,必须严格遵守执行项目部、业主单位、地方各级政府制定的各项安全规章制度及相关的法律、法规。 甲方: 乙方: 时间 建筑工程单做工合同书 篇4甲方:农业委员会 乙方:XX公司 (以下简称甲方)拟委托(以下简称乙方)安装办公楼亮化轮廓灯,为明确责任,保证质量,经双方协商,特签订本协议。 一、 规格:材质采用104颗粒非透明外管黄色、白色护栏管对其办公大楼进行亮化,主线路采用国标6平方防老化线,支线分别采用4平方、2.5平方国标铜线。另在新楼二三层窗户下安装彩色灯管。 二、 工程造价为58586元,后附预算明细及安装图,完工后由甲方后按实际测量结果及明细价格进行结算。 三、 制作期限:自签订之日日起,于________年元月____日止完工;若乙方逾期,甲方有权终止本协议; 四、 质量保证:安装时,乙方不得偷工减料,以次充好。否则,甲方有权终止本协议,同时所产生的一切费用及损失由乙方承担; 五、 甲方义务及权利:乙须方在规定期限内完成大楼亮化工程并交付甲方。经甲方验收无误后;由乙方开具正式票据结算。甲方应一次性付清货款,不得拖欠; 六、 乙方义务及权利:乙方在施工过程中首先要确保安全,同时按照本协约要求采用优质材料制作,因乙方违规操作引发的安全事故,由乙方全部负责;乙方施工完毕后,应及时报请甲方验收; 七、 本工程完工之日起________年内由乙方负责保修、更换配件,如出现短路、色泽暗淡、灯管损毁,由乙方全面承担责任;________年后,如故障,乙方须在第一时间内提供免工时费服务; 八、 本协议一式二份,甲乙双方签字后具有法律效应。 甲方:农业委员会(章) 负责人签字: 乙方:XX公司(章) 开户行: 账户: 负责人签字 建筑工程单做工合同书 篇5建设单位:__________________,以下简称甲方; 设计单位:__________________,以下简称乙方。 根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。 一、工程名称 甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,建设地点在_________________。 二、甲方义务 1.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。 2.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。 3.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给 第三方重复使用。 三、乙方义务 1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在________年____月____日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份。 2. 乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。 3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 四、设计费 甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币25,000元。 五、违约责任 1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。 2.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。 5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。 六、其它 本合同自________年____月____日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。 本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日工程工程合同 篇10 建设单位:_________(以下简称发包方) 施工单位:_________(以下简称承包方) 双方经充分协商,达成如下协议: 第一条:工程名称: 第二条:工程地点: 第三条:建筑面积: 第四条:工程价款及付款方法: 第五条:工程期限(开工、竣工时间) 第六条:工程质量标准 第七条:承包形式及材料设备供应 第八条:发包方义务: 1.开工前___天,甲方给乙方施工图一式___份,并做到“三通一平”; 办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行签订协议执行) 2.按协议分工,开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。 3.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作, 负责监督工程质量。 4.按协议负责按期拨款。 5.…… 第九条:承包方义务 乙方负责: 1.按协议分工负责材料供应。 2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。 3.按施工图负责组织施工,按期竣工。 4.竣工后,5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。 5.保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。 6.…… 第十条:违约责任及奖励条款 第十一条:其他协助条款。 第十二条:本合同正本___份,承包方、发包方各一份,报送_____、_______各一份。 第十三条:合同有效期及合同争议解决。 第十四条:附表及其他具有合同效力的文件。 发包方:(盖章) 承包方:(盖章) 法定代表人:_____ 法定代表人:______ 地址:________ 地址:_________ 开户银行:______ 开户银行:_______ 帐号:________ 帐号:_________ 签约日期:____年__月__日 建筑工程单做工合同书 篇6国际土木建筑工程合同 雇主:________ 承包人:_______ 工程项目及相关文件:_______ 第一部分?共同条件 定义与解释 定义 第一条?本合同(按下文规定的定义)中的下列词和用语,除文中另有要求者外,应具有此处为其所规定的含义: (1)“雇主”是指合同条件第二部分中指明的已就工程的建筑、安装或交付进行招标并将雇用承包人的一方以及雇主名下的合法继续人,但不包括(经承包人同意者除外)雇主的任何受让人。 (2)“承包人”是指其投标已被雇主接受的个人或多人、商号或公司,并包括承包人的私人代表、继承人和经许可的受让人。 (4)“工程师的代表”是指驻工地工程师或工程师的助理,或任何由雇主或工程师随时派来履行本文件第二条所规定的职责的工程建筑管理员,其职权应由工程师书面通知承包人。 (5)“工程”是指依照本合同应进行的工程。 (6)“合同”是指合同条件、说明书、图纸、经标价的建筑工程清单、费率与价格表(如果有的话)、投标书和合同协议。 (7)“合同价格”是指投标书所列明的,但经根据下文所载规定予以增减的金额。 (8)“施工设施”是指为本工程或临时工程(按本条下述定义)的进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物,但不包括打算用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其它各物。 (9)“临时工程”是指为本工程的进行、建成或维护方面所需的所有各种临时工程。 (10)“图纸”是指说明书中所提到的图纸和任何经工程师书面认可的对这类图纸所作的修改,以及工程师随时提供或书面认可的其它图纸。 (11)“现场”是指要在其上、其下或其中进行本工程的土地和其它场所,以及任何由雇主为本合同的目的而连同本合同_____别指定为现场组成部分的其它场所一起提供的其他土地或场所。 单数与复数 视文中需要,仅表明单数的词也包括复数在内,反之亦然。 页旁小标题或注释 这些一般条件中的页旁小标题或注释均不得被认为是本合同条件的组成部分,也不得作为解释本合同条件或本合同时的考虑因素。 工程师的代表 工程师的代表的责任和权力 第二条?工程师的代表的责任是视察和监督本工程,并试验与检查有关本工程所要使用的材料与做工。他无权免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务,除本文件下面或本合同其它地方另有明文规定者外,他无权命令进行任何会引起迟延的工程或指示雇主作任何额外支付,也不能对本工程作任何变更。 工程师可以随时以书面方式把授予工程师的任何权力和授权委托给工程师的代表,并应将所有这种权力和授权的书面委托的副本提交给承包人。工程师的代表在这种委托范围之内(但不是委托范围之外)给予承包人的任何书面指示或认可,应如同工程师所作出的指示或认可一样,对承包人与雇主具有约束力。但是必须以下述为条件: 1.工程师的代表对任何工作或材料未予不认可,并不损害工程师日后不认可该工作或材料并下令予以推倒、清除或拆毁的权力。 2.如果承包人对于工程师的代表所作的任何决定感到不满意,他应有权把此问题提交工程师,工程师应随即对该决定予以确认、撤销或更改。 转让与转包 1.转让 第三条?承包人未经雇主事先书面同意,不得转让本合同或本合同的任何组成部分或其中的任何好处或利益(付给承包人银行的任何根据本合同到期应付的款项不在此列)。 2.转包 第四条?承包人不得把整个工程转包出去。除本合同另有规定者外,承包人未经工程师事先书面同意(不得无理不予同意)不得把本工程的任何组成部分转包出去,如予同意,不得免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务,承包人对任何分包人或分包人的代理人、雇员或工人的行动、违约和疏忽,就如同对承包人或承包人的代理人、雇员或工人的行动、违约或疏忽一样,应承担全部责任。但是,按计件方式提供劳动力,不应认为是本条所说的转包。 合同的范围 第五条?本合同包括本工程的施工、建成和维护,除本合同另有规定者外,还包括提供经本合同指定或从本合同中合理地推知需要提供的为本工程的施工、建成和维护所需的一切劳力、材料、施工设备、临时工程和不论临时性或永久性的各物。 合同文件 6.语言 (1)制订本合同文件所用的语言应在第二部分中予以说明,如果本合同文件用不止一种语言写成,则还应在第二部分中指定解释本合同所据以为准的该种语言,即其中指定的“主要语言”。 文件互相解释 7.图纸的保管 承包人应就执行根据本合同规定的工程或其它事项所进一步需要的任何图纸或说明书,给工程师或工程师的代表以适当的书面通知。 图纸副本应有一份保存在现场 8.进一步提供的图纸和指示 工程师应完全有权在本工程进行过程中,随时向承包人提供为了本工程的正确和适当的进行和维护的目的而必须进一步提供的图纸和指示,承包人应予执行并受其约束。 一般义务 9.合同协议 承包人应邀立约时,应按附件所列并视情况经过必要修改的格式签订合同协议(由雇主承担费用制订)。 10.履约保证书 如果投标书中载明,承包人承诺在需要时取得一家_____公司或银行的担保或是提供两名合适而殷实的担保人,同承包人一道负有连带责任地向雇主承担义务,按不超过投标金额10%的金额根据保证书的条件担保照章履行本合同者,则该_____公司或银行或担保人以及该保证书,均应是须经雇主认可的,而取得这种担保或提供这种担保人以及所要订立的这种保证书的费用,应统由承包人承担,但本合同另有规定者除外。 11.现场检查 投标书应认为是根据雇主在其为投标的目的提交给承包人的文件中所应提供的有关水文、气候和自然条件的数据资料所制订的。但是承包人应检查和考察现场及其周围环境,并应在提交投标书以前(尽可能)确实弄清现场的形状与性质、守成本工程所必需的工作和材料的数量与性质进入现场的交通工具以及他可能需要的居住设备,总之,他应亲自取得一切有关风险、意外事件和其它可能影响其投标的各种情况的必要资料(按上所述)。 投标的充分条件 不利的自然条件和人为的障碍 12.承包人应被认为在投标以前,已确实弄清他对于本工程的投标以及在标价的建筑工程清单和费率与价格表(如有的话)中所列的费率与价格都是正确和充分的。此费率与价格除本合同另有规定者外,应包括承包人根据本合同所承担的一切义务和为本工程的正确建成与维护所必需的一切事物。但是,如果在本工程进行中,承包人遇到自然条件或人为的障碍,而此种条件或障碍并非一个有经验的承包人所应能合理预见的,则承包人应立即将此书面通知工程师的代表。如果工程师认为,此种条件或人为障碍并非一个有经验的承包人所应能合理预见的,则工程师应予证明,而雇主则应支付由于此种条件而加给承包人的额外费用,包括由于遇到此种条件或障碍而引起的以下适当而合理的费用: ①遵照工程师在与此有关情况下向承包人所发出的任何指示执行需引起的适当而合理的费用,以及 ②承包人在未得工程师具体指示情况下,可采取的任何经工程师认可的正当合理措施所引起的适当而合理的费用。 13.工作必须使工程师满意 除了法律上不可能或实际上不可能以外,承包人必须严格按照本合同要求进行,建成和维护本工程,做到使工程师满意,并应执行和严格遵循工程师对于涉及或有关本工程的任何事项(不论本合同中是否提到)所作的指示和指导。承包人只领受工程师或(在按照本文件第2条所提到的限制条件下)工程师的代表所作的指示和指导。 14.应提供的方案 在承包人的投标被接受以后,承包人如经要求应当尽快向工程师提交一份表明他所建议本工程进行的步骤次序和方法的方案,请工程师认可,并凡经工程师或工程师的代表提出要求时,应向他们书面提供关于承包人对进行本工程以及承包人打算提供、使用或建造的(视情况而定)施工设备和临时工程所作安排的详细资料。向工程师或工程师的代表提交这种方案并经他们认可,或者向其提供这种详细资料,不应免除承包人根据本合同所承担的任何义务或责任。 15.承包人的监督权 承包人应本工程进行中,并在其后工程师认为是正当履行承包人根据本合同承担的义务所必需的期间,给予或提供一切必要的监督。承包人或经工程师书面认可的(该认可随时可予撤销)一名有法定资格的指定的代表人或代表应当常驻本工程,并应把他的全部时间专用于本工程的监督。如果工程师撤销此项认可,承包人应在接到撤销此项认可的书面通知以后,尽快(在考虑到下文所述需要替换他的情况下)将该处理人撤离现场,而且日后不得再雇用他担任现场任何工作,并应由经工程师认可的其它代理人来替换他。这种指定的代表人或代表应代表承包人领受工程师或(在按本文件第2条规定的限制条件下)工程师的代表所作的指导和指示。 16.承包人的雇员 (1)承包人有关本工程的进行和维护应在现场提供和雇用: 仅属具有各该行业的熟练技能与经验的技术能手,和能对要求他们监督的工作进行适当监督的助副代理人、领班和工长,以及为本工程的正确而及时的进行和维护所必需的熟练、半熟练和非熟练工人。 (2)承包人为了或关于本工程的进行或维护而雇用的任何人员,如果工程师认为其行为不当或不称职或玩忽职守,或者工程师另外认为雇用该人是不合需要的,工程师有权反对并要求承包人立即将该人撤离本工程,而且非经工程师书面允许,不得再雇用该人从事本工程。任何因此而撤离本工程的人员应尽快地由经工程师认可的称职的替换人员接替。 17.工程定位 承包人应负责按工程师书面规定的原始基准点、线和高程对本工程进行准确和正确的定位,负责本工程所有各个部分的位置高程、尺寸和定线正确无误(按上所述),并负责提供与此有关的一切必需的仪表器具和劳动力。如果在本工程进展中的任何时候,本工程的任何部分在位置高程,尺寸或定线上出现或发生任何错误,承包人经工程师或工程师的代表要求,应自行承担费用纠正此种错误,使工程师或工程师的代表满意,除非此种错误是由于工程师或工程师的代表书面提供的不正确的数据资料所造成的,在这种情况下,纠正此种错误的费用应当由雇主承担。工程师或工程师的代表对任何定位或任何线或高程所作的检查决不应免除承包人对此项定位的准确性所承担的责任,因此,承包人应当仔细保护和保持本工程定位中所用的一切水准基点、龙门板、标桩和其它各物。 18.钻孔和勘探挖掘 如果在本工程进行中的任何时候,工程师要求承包人进行钻孔或进行勘探挖掘,应以书面命令提出此项要求,而且除非建筑工程清单中已列有关于这种预期的工作的临时金额,否则应被认为是根据本文件第五十一条的规定所命令的一项追加的要求。 19.守卫与照明 承包人在必要的时候和地方,或者经工程师或工程师的代表或者经合法当局提出要求时,应自行承担费用为有关工程提供和保持全部照明、保卫、围栏和看守,以保护本工程或保障公众或其它人员的安全和方便。 20.对工程的照管 (1)从本工程开始到完成,承包人应承担全部责任照管本工程及一切临时工程,如果由于任何原因(本条第(2)款所规定的例外风险除外)使本工程或其中的任何部分或任何临时工程遭受任何损坏、灭失或伤害,承包人应自行承担费用予以修理和弥补,使得本工程在竣工时处于良好的状态,并且在一切方面都符合本合同的要求和工程师的指示。如果任何这种损坏、灭失或伤害,是由于任何例外风险引起的,承包人在经工程师要求并且符合本文件第六十五条规定的情况下,应予以修理和弥补,如上所述,其费用则由雇主承担。承包人还应对他在为了履行本文件第四十九条规定的义务而进行的任何作业过程中所引起的对本工程的任何损害负责。 例外风险 “例外风险”有:战争、战争行动(不论是否已经宣战)、入侵、外国敌人的行动、判乱、_____、_____或者军事政变或篡权、内战或(非承包人自己的雇员之间的)_____、骚动或骚扰,或者是雇主使用或占有已经对之出具竣工证书的本工程的任何部分,或者是完全由于工程师对本工程的设计所造成的起因,或者是由于并非承包人方面的合理预见性和能力所能预见或合理预防的任何自然力的作用所造成的(所有这些,在此都统称为“例外风险”)。 21.工程的_____等 承包人在其根据本文件第20条所承担的义务与责任不受限制的情况下,应以雇主和承包人的共同名义对他根据本合同条款应予负责的由于任何原因(非例外风险)所引起的一切灭失或损坏按下述方式投保,使雇主和承包人得到_____的范围包括本工程施工期间,也包括维护期间由于维护期开始以前所发生的原因而引起的灭失或损坏以及承包人在为了履行其根据本文件第49条所承担的义务而进行任何作业的过程中所引起的任何灭失或损坏: (1)对本工程和临时工程按随时所进行的这种工程的全部价值_____。 (2)对材料、施工设备和承包人运至现场的其它各物,按这处材料、施工设备和其它各物的全部价值_____。 22.对人身和财产的损害 (1)承包人(除说明书另有规定者外)应就由于本工程的施工和维护而可能引起的一切损失和对任何人身或任何财产所受伤害或损害(并非承租人或占用人所遭受的对现场的土地或庄稼的表面或其它损害)的权利主张,并就任何与此有关的一切权利主张、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支,给雇主以补偿。但是,此处的任何规定都不得被认为使承包人应有责任就对下列情况的任何补偿或损害赔偿费给雇主以补偿: ①土地由本工程或其中的任何部分永久使用或占用或者(除下文规定者外)遭受如上所述的表面或其它损害; ②雇主在任何土地上或其下或其中对本工程或其中任何一部分进行施工的权利; ③由于按照本合同进行本工程施工而不可避免地造成对照明、空中航线或水路或其它地役权或准地役权等任何权利的临时或永久性妨碍; ④由于雇主、雇主的代理人或雇员或其它承包人(非本承包人所雇用的)在本合同期间的任何行为或疏忽所造成的对人身或财产的伤害或损害,或者与此有关的任何权利主张、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支。 但是还必须规定:为了本条的目的,“现场”一词应认为只限于说明书中规定的或图纸上表明的其中土地和庄稼由于进行本工程而将不可避免地受到妨碍或损害的范围。 23.由雇主给以赔偿 (2)雇主应就有关本条第(1)款限制性条款中所提到的事项的一切权利主张、要求、诉讼,损害赔偿费、各项费用和开支,保障承包人免受损失,并给承包人以补偿。 第三方_____ (1)承包人在开始进行本工程之前,(但在不限制其根据本文件第二十二条所承担的义务与责任的情况下)应为防止并非由于本文件第二十二(1)条限制性条款中提到的事项所引起的、在进行本工程或临时工程或在执行本合同过程中可能发生的对任何财产(包括雇主的财产)或对任何人身(包括雇主的任何雇员)的任何损害、灭失或伤害进行_____。 第三方_____的最低金额 (2)此项_____应按雇主认可的条件(不得无理拒绝认可)并应至少按投标书中所列金额,向_____人投保、承包人凡经要求应向工程师或工程师的代表出示_____单和支付本工期_____费的收据。 24.工人遭受工作事故 为工人遭受工伤事故_____ 25.对承包人没有投保的补救办法 26.发通知和付费 承包人应按有关进行本工程或任何临时工程的任何国家的或州的法规法令或其它法律或者任何地方当局或其它合法当局的规章条例或细则的要求并按其财产或权利在任何方面受到或可能受到本工程或任何临时工程影响的一切公共团体和公司的规则和规章条例的要求,发出一切应发的通知和支付一切应付的费用。 遵守法规、规章等 27.化石等 在本工程现场发现的一切化石、硬币、有价值的物品或文物和建筑物以及其它在地质学或考古学方面有价值的遗物或物品,应在雇主与承包人之间认为是雇主的绝对财产,承包人应采取合理的预防措施防止他的工人或任何其它人员移动或损坏任何这种物品,并应在这种物品发现之时和移动之前立即将此项发现通知工程师的代表,并按工程师的代表的指示处理这种物品,其费用由雇主负担。 28.专利权和使用费 承包人应就对于本工程或临时工程或其中的任何部分所使用的任何施工设备、机器、工作或材料侵犯任何专利权、设计、_____或称或其它受保护权处提出的一切权利主张和诉讼,并就任何与此有关的一切权利主张、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支,保障雇主免受损害并给雇主以补偿。除另有规定者外,承包人应为取得本工程或临时工程或其中任何部分所需要的石头、沙子、砾石、泥土或其它材料支付一切吨位税和其它使用费、租金,以及其它付款或补偿(如果有的话)。 29.妨碍交通和毗邻的财产 为进行本工程和任何临时工程施工所必需的一切作业,应在遵照本合同的要求所允许的范围内进行,以免不必要地或不适当地妨碍公众方便或妨碍进入和使用公、私道路和人行道或不论雇主或任何其它人员拥有的财产,承包人应就由于或有关任何这种只要是承包人应对之承担责任的事项所引起的一切权利主张、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支,保障雇主免受损害,并给雇主以补偿。 30.临时运输 (1)承包人应采取一切合理措施防止承包人或其任何分包人的任何运输损坏或伤害连接现场的或在通往现场途中的任何公路或桥梁,尤其应选择路线,选择和使用_____并限制和分配装载量,以便尽可能合理地限制这种由于把设备和材料运出入现场而不可避免地产生的临时运输,并使该公路和桥梁不致遭受不必要的损坏或伤害。 特殊的负载 对临时运输索赔要求的处理 水路运输 31.给予其他承包人的机会 承包人应按照工程师的要求,为雇主所雇用的任何其他承包人及其工人,并为雇主和任何其他合法当局所雇用的在现场上或现场附近进行任何未包括在本合同之内的工作或执行雇主签订的任何有关或附属于本工程的合同的工人,提供进行其工作的一切合理机会。但是,如果承包人应工程师或工程师的代表的书面请求,向任何这种其他承包人或雇主或任何这种当局提供由承包人负责维护的任何公路或道路,或允许他们使用现场上的承包人的脚手架或其它设备,或向他们提供任何性质的其它服务,则雇主应就这种使用或服务按工程师认为合理的金额支付给承包人。 32.设备、材料和劳动力的供应 除另有规定者外,承包人应自行承担费用供应和提供一切施工设备、临时工程、临时和永久性工程所用的材料、劳动力(包括其监督)、往来现场和在本工程内和周围的运输,以及为本工程的施工、建成和维护所需要的各类其它物品。 33.竣工现场的清理 在本工程竣工时,承包人应从现场清除或撤离一切施工设备、剩余物料、垃圾和各种临时工程,使整个现场和工程清洁并处于良好状况,使工程师满意。 劳动力 34.劳动力的雇用 (1)承包人应自行安排雇用一切当地的或外地的劳动力,除本合同另有规定者,并安排其交通、住宿、膳食和付给工资。 供水 (2)承包人应在合理可行情况下,根据当地条件,对现场供应充足的饮用水和其它用水供承包人的职员及工人们使用,使工程师的代表感到满意。 酒类或药物 (3)承包人不得违反现行的法规法令和政府规章或命令而进口、出售、赠送、实物交易或以其它方式处理任何酒类或药物,或允许或容忍其分包人、代理人或雇员进口、出售、赠送、实物交易或处理这类物品。 武器和弹药 节日和宗教习惯 (5)承包人对待他所雇用的一切工人,应适当尊重一切公认的休息节日和宗教方面或其它方面的习惯。 流行病 (6)如果发生任何流行病,承包人应遵守和执行政府或当地医疗卫生当局为处理和扑灭此种疾病而制定的条例、命令和要求。 妨害治安行为等 分包人遵守事项 (9)任何有关工人和工资的其它条件,应视需要如第二部分第三十四条第(9)(10)等款所列。 35.关于工人等情况的申报 承包人如经工程师要求:应按工程师规定的格式和间隔时间向工程师的代表或其办事处提交详细报告书,说明承包人各个时候在现场上雇用的管理人员和各级工人的数目,以及工程师的代表要求有关施工设备的资料。 材料与做工 36.材料与做工的质量和试验 (1)一切材料和做工均应属于合同规定的各该种类并符合工程师的指示,并应不时接受工程师在制造或制作地点或在现场或在所有任何这类地点指导进行的试验。承包人应提供为检查、测量和试验任何工作及所用的任何材料的质量、重量或数量所通常需要的协助、仪器、机械、劳力和材料,并应按工程师的选择和要求,在把材料投入本工程以前,提供材料的样品供试验。 样品费用 (2)如果说明书或建筑工程清单中明确意指或规定提供样品,则全部样品的提供应由承包人自行承担费用,否则应由雇主承担费用。 试验费用 (3)进行任何试验的费用,如果说明书或建筑工程清单中明确意指或规定进行这种试验,并且(在仅仅做负荷试验或者为了确定任何完成的或部分完成的工作的设计是否适合于旨在达到的目的而做试验的情况下)这种试验在说明书或建筑工程清单中已详细列出,足以使承包人能在其投标中予以定价或估算在内,则应由承包人负担。 未规定的试验等的费用 (4)如果工程师命令进行的任何试验,属于下列情况之一者: ①并非意指或规定进行的试验,或 ③虽意指或规定进行,但工程师命令,要由一名_____的人员在除了现场或受试验材料的制造或制作地点以外的任何地点进行试验。 如果试验结果表明,该做工或材料不符合本合同的规定或工程师的指示,则此项试验费用应由承包人负担,否则由雇主负担。 37.进入现场 工程师和他所授权的任何人应能随时进入本工程和现场,以及进入正在为本工程进行工作或提供材料、制成品或机械的一切车间和地方,承包人应为他们进入这些地方或获得进入的权利提供一切便利和协助。 38.在覆盖以前对工程的检查 (1)任何工作未经工程师或工程师的代表认可不得予以覆盖或置于视线之外,承包人应提供充分机会由工程师或工程师的代表检查和测量任何将要覆盖或置于视线之外的工作,并在永久性工程就位以前检查其基础。承包人应在任何这种工程或基础准备就绪或即将准备就绪以供检查时,及时通知工程师的代表,而工程师的代表除非认为此项检查没有必要并相应通知承包人,否则应为检查和测量该工程或检查该基础的目的而出席,不得无理拖延。 移动覆盖物和打开 39.清除不适当的工作和材料 (1)工程师在本工程进行过程中应有权随时发出书面命令: ①在该命令规定的时间内从现场清除工程师认为不符合本合同要求的任何材料。 ②代之以适当的和合适的材料,并 ③拆除工程师认为其材料或做工不符合本合同要求的任何工程,并按要求重建(不管其以前的任何试验或中期付款)。 承包人违约 40.工程暂停 (1)承包人应在接到工程师的书面命令时,按工程师认为必要的时间和方式,暂停进行本工程或其中的任何部分,并应在暂停时间,在工程师认为必要的情况下适当地保护本工程并保证其安全。承包人在根据本条规定执行工程师的指示方面所招致的额外费用,包括所有现场应支付的日常工资、薪水、设备的折旧和保养、现场的杂费和本合同的一般管理费,均应由雇主负担和支付,除非这种暂停是: ①本合同另有规定者,或 ②为适当进行本工程所必需者,或由于天气条件影响本工程的安全和质量,或由于承包人方面的违约,或 ③为本工程或其中任何部分的安全所必需者。 但是,除非承包人在接到工程师的命令后的28天内将其索赔意向以书面通知工程师,否则承包人将无权索还任何此种额外费用。工程师应就其认为是公平合理的“索赔要求”,解决和决定应付给承包人的这种额外款项。 暂停持续超过90天 开工时间和迟延 41.工程的开始 承包人在接到工程师有关开工的书面命令后,应在投标书指定的期限内,在现场开始本工程,并应以应有的速度进行,不得迟延,但如有工程师明文批准或命令者或完全属于非承包人所能控制的原因者除外。 42.现场的占用 道路通行权等 (2)承包人应为取得他所需要的有关进入现场的特别或临时的道路通行权负担一切开支和费用。承包人还应自费提供他为本工程的目的所需要的在现场以外的任何附加设施。 43.竣工的时间 在遵照说明书中有关本工程的任何部分应在整个工程竣工前完工的任何要求的条件下,本工程应在投标书所指定的时间内全部竣工,从投标中所指定的开工期限的最后一天起算,或根据本文件第44条允许的延长时间计算。 44.竣工期限的延长 如果任何额外的或追加的工作量,或可能发生的不论何种其它特殊情况,使承包人有正当权利延长竣工时间,工程师应确定这种延长时日。但是,工程师并无义务要考虑任何额外的或追加的工作或其它特殊情况,除非承包人在这种工作开始后或这种情况出现后的28天内,或其后尽快地向工程师的代表递交有关他认为自己有权延长时间的任何权利主张的充分而详细的材料,以便当时能对该权利主张作出调查。 45.夜间或星期日不工作 在遵照本合同所载的相反规定的条件下,任何长久性工作,除下文规定者外,非经工程师的代表书面许可不得在夜间或星期日(如果当地公认休息日)或当地公认的休息日进行,为拯救人命或财产或为本工程的安全而不可避免的或者是绝对必需的工作除外,在这种情况下,承包人应立即通知工程师的代表。但是,本条规定不适用于任何通常采用轮班制或两班制进行的工作。 46.进度 承包人根据文件第五条所提供的全部资料、设备和工人,以及本工程进行和维护的方式、方法与速度,应是同一种类的,并应按使工程师满意的方式进行。如果任何时候工程师认为本工程或其任何部分的进度太慢,不能保证本工程在规定的或延长的竣工时间内完成,工程师应将此以书面通知承包人,承包人在接到通知后应采取他认为必要的措施,而工程师则可同意加快进度,以便使本工程能在规定的或延长的竣工时间内完成。如果此项工作未在夜间进行,承包人应请求许可在夜间和白天一样工作。如果得到工程师这种许可,承包人应无权因这样而获得任何额外支付,但是,如果这种请求遭到拒绝,而又没有相当的、切实可行的加快工程进度的方法,则竣工的时间应延长仅由于这种拒绝所致的一段时间。进行夜间作业不得有不合理的噪音或干扰。承包人应就由于在进行作业时所产生的噪音或其它干扰而引起的损害赔偿责任以及与此赔偿责任有关的一切权利主张、要求、诉讼、各项费用和开支,给雇主以补偿。 47.对延期规定的违约偿金 (1)如果承包人未能在本文件第四十三条规定的时间或延长的时间内完成本工程,承包人应向雇主支付投标中规定的金额,作为对这种违约规定的违约偿金,而_____对本工程竣工时期按本文件第43条规定的时间或延长的时间(视情况而定)所超过的每一天或不足一天的罚款。雇主在不妨碍其它补偿方法的情况下可以从他手头到期应付或将到期应付给承包人的任何款项中扣除该项违约偿金的金额,支付或扣除该违约偿金均不能免除承包人完成本工程的义务,或免除其根据本合同所承担的任何其它义务与责任。 规定的违约偿金的削减 (2)如果在本工程全部竣工以前,本工程中的任何一部分业经工程师按本文件第48条出具竣工证书,并已由雇主占有或使用,则对延期规定的违约偿金,有关出具该竣工证书以后的任何延迟时间应按业经证明已竣工部分的价值占整个工程的价值的比例予以削减。 对提前竣工的奖金 (3)如果希望在本合同中规定对提前完成本工程或本工程的任何一部分支付奖金,应在第二部分第四十七(3)条中予以规定。 48.竣工证书 维护和缺陷 49.“维护期”的定义 (1)本条件中,“维护期”一词应指投标中指定的维护期限,从工程师按照本文件第48条证明本工程竣工之日起计算,或者如果工程师根据第四十八条出具不止一份证书时,则从各该证书出具之日起分别计算,而与维护期有关的“本工程”一词则应作相应的解释。 进行修理工作等 (2)为了使本工程在维护期满之时或期满之后尽快交付给雇主时,处于维护期开始时的同样完好状态(正常的磨损除外)使工程师感到满意,承包人应按照工程师在维护期间或在维护期满后14天内根据工程师或以工程师外义在维护期满之前所进行检验的结果可能以书面向承包人提出的要求,对缺陷、不完善之处、收缩或其它缺点进行修理、改正、重建、矫正和弥补等一切工作。 进行修理工作等的费用 (3)如果工程师认为之所以需要进行这种修理工作是由于使用的材料或做工不符合本合同的规定,或者由于承包人方面忽视或没有遵照履行其根据本合同所承担的任何明示或默示的义务所致,则承包人应自行承担费用进行所有这种修理工作。如果工程师认为之所以必需进行修理是由于任何其它原因,则应作为追加工作确定这种修理工作的价值并予以付款。 对承包人不进行要求他做的工作的补救办法 50.承包人进行调查 修改、增补与删除 51.变动 (1)工程师应对于本工程或其中任何部分的形状、质量或数量作出他认为可能是必要的变动,并且为此目的或由于任何其它原因,他如认为可取,应有权命令承包人去做下列任何一项,而承包人应照办: ①增加或减少本合同所包括的任何工作的数量, ②删除任何此类工作, ③改变任何此类工作的性质或质量或种类, ④改变本工程任何部分的高程、线、方位和大小, ⑤进行为完成本工程所必需的任何种类的追加工作,所有这种变动决不应使本合同无效,但是所有这些变动的价值(如果有的话)在确定本合同价格的金额时,应予以考虑。 有关各项变动的命令应是书面的 (2)承包人没有工程师的书面命令,不得作任何变动。但是,如果当任何工作数量的增加或减少并非由于根据本条发出命令的结果,而是由于其数量超过或不足建筑工程清单所规定的数量,则对这种工作数量的增加或减少不应要求有任何书面命令。但是,又如果由于任何原因工程师认为任何这种命令以口头方式发出是可取的,承包人应遵照执行这种命令,而工程师不论在该命令执行之前或之后对这种口头命令所作的任何书面确认,均应认为是属于本条所指的书面命令。但是,又如果承包人就工程师的任何口头命令,向工程师作出书面确认,而此项确认未遭工程师的书面否认,则此项确认即应认为是工程师的书面命令。 52.变动的估价 (1)工程师应就其命令进行的任何额外的或增加的工作或删除的工作确定他认为应对投标中指定的金额予以增加或减去的金额(如果有的话)。所有这些工作均应按工程师如果认为适用的本合同所规定的费率估价。如果本合同没有载明任何适用于额外的或增加的工作的费率,则应由工程师与承包人商定合适的价格。如果不能取得一致意见,应由工程师确定他认为合理而适当的价格。 工程师确定费率的权力 (2)但是,如果任何删除或增加部分的性质或工作量都同整个合同工程或其中的任何一部分的性质或工作量有关,工程师认为由于这种删除或增加,使本合同对本工程任何项目所规定的费率或价格变得不合理或不适用,则应由工程师和承包人商定一个合适的费率或价格。如果不能取得一致意见,应由工程师在考虑到各种情况之后另外确定他认为合理适当的费率或价格。 但是还必须规定,除非在该命令发出之日以后(而在额外的或增加的工作的情况下,则在此项工作开始之前或在其后)已尽快地发出书面通知: ①由承包人通知工程师关于他要求额外付款或变动费率的意图,或 ②由工程师通知承包人关于他准备视情况变动费率或价格的意见,否则就不得按本条第(1)款增加本合同的价格,或按本条第(2)款变动费率或价格。 变动超过15% (3)如果在本工程全部竣工时,发现各项变动(由于任何有关改变材料和(或)劳动力价格的条款所引起者除外)的最后结果,较投标所指定的金额增加或减少15%以上,则本合同价格的金额应按工程师和承包人双方商定的金额进行修正。如果不能取得一致意见,应由工程师在考虑到一切实质性的和有关的因素(包括承包人的杂费和管理费)之后,确定在他认为是合理而适当的金额。 计日工作 (4)工程师如果认为有必要或合乎需要时,可以书面命令任何增加的或替代的工作均应按计日工作进行。这样,对这种工作应根据建筑工程清单内的计日工作表所规定的条件和承包人在其投标中确定的费率与价格支付承包人。 承包人应向工程师提供必要的收据或其它凭证以证明所付金额,并应在定购物料以前先把关于该物料的报价单提请工程师认可。 权利主张 (5)承包人应每月一次向工程师的代表递交一份账目单,详细列举(尽可能详尽)承包人认为自己有权提出的对任何增加的费用的各项权利主张,以及承包人根据工程师的命令已在当月进行的一切额外的或增加的工作。凡没有列入此项详细账目单内的对任何这类工作索取偿付的要求,将一概不予考虑。但是尽管承包人没有遵守此项条件,如果他已在尽早的时机,通知工程师关于他打算就这类工作提出权利主张,则工程师仍有权批准对任何这类工作付款。 设备、临时工程和材料 53.本工程专用的设备等 (1)承包人所提供的一切施工设备、临时工程和材料一经携入现场就应当认为是专供本工程的施工和建成之用未经工程师的书面同意(不得无理拒绝同意),承包人不得将其或其中的任何一部分移走(为了将其从现场的某部分移至另一部分者除外)。 设备的撤离等 雇主对设备等损坏不承担责任 设备的再输出 海关放行 (5)雇主在需要时将协助承包人就本工程所必需的施工设备、材料和其它各物取得海关的放行。 (6)任何涉及设备、临时工程和材料的其它条件,包括有关支付或减免关税或其它进口税、港口费、码头费、卸货费、引水费和任何其它费用或应付款的各项条件,视需要在第二部分第53条第(6)、(7)等项中予以规定。 54.对材料等的认可不得是默示的 本文件第53条的实施,不得被认为是默示工程师对其中所提到的材料或其它事项的任何认可,也不得妨碍工程师在任何时候拒绝任何这种材料。 测量 55.数量 建筑工程 建筑工程单做工合同书 篇7甲方:鹤峰县桃山煤业有限公司 乙方:易宗申 (简称乙方) 按照中华人民共和国合同法、建筑法的原则,结合工程具体情况,经甲、乙双方协商同意,甲方将桃山煤矿生产、生活用水蓄水池建设工程交乙方承揽,现就具体事项达成如下协议。 一、工程范围及工程价格 1、工程范围:蓄水池的土石方开挖和修筑。 2、工程价格:基础开挖土石方每立方米30元,浇灌混凝土每立方米110元;浆砌毛石墙每立方米80元,装模、撤模每平方米10元;制作钢筋每公斤3元,片石垫层每平方米4元,抹面每平方米4元。 以上价格均包括所有工程项目场地内人工费用。 二、工程规格、质量 (一)规格 1、开挖蓄水池基坑直径8米,见硬底。 2、池底用片石垫层,厚度20公分,在此之上倒钢筋混凝土厚度10公分,抹面;安装污水管处低20公分,清水管比污水管高20公分。 3、墙体用片石混凝土浇灌,地表层以下厚度50公分,地表层以上20 公分,水池内径7米,池净高3米,池内墙装模,外墙出土面用毛石浆砌,浆砌的厚度不能超过30 公分。 4、池盖用钢筋混凝土浇筑,板厚10公分,用2030公分的十字梁将板托起,盖口5050公分,用钢筋混凝土浇筑的盖子盖上。 5、布筋:池底主、副筋用直径12mm螺纹钢,间距20公分;墙体每增高1米用直径⒍5mm圆钢打箍,每道箍两根;盖子主、副筋用直径⒍5mm圆钢,间距15公分;梁的主筋直径14mm4根,箍筋直径⒍5mm,间距20公分。砂浆均用c30标号。其它预埋件由甲方现场质监人员指导施工。 (二)质量 1、毛石墙浆砌用挤浆法,石料周围必须有砂浆,无空隙;用小石头嵌入砂浆中挤满。 2、混凝土必须用振动棒搗固密实,不得有渗水现象。 3、盖板和十字梁必须震动密实。 4、池底面和墙面、板面必须用水泥砂浆磨平,不允许有缝窝麻面现象。 5、砂浆必须用搅拌机拌匀,砂浆搗固要及时、均衡、密实,养护期间要经常保持湿润。 三、施工安全 1、乙方在施工过程中严格按照建筑法和安监部门的要求,配带齐全,设施到位,措施得力。有技术指导人员现场指导。 2、乙方必须加强施工队人员的安全管理和自我保护的意识,搞好团结协作,服从公司技术管理人员监督和管理,在施工过程中必须保护好公司的各种生产设施和安全设施,损坏赵佳赔偿。 3、乙方必须搞好施工人员的伤害意外保险,在施工过程中的应急措施,杜绝各种安全事故的发生。 四、结算方式 1、乙方按合同完工,甲方与乙方一同验收无质量瑕疵,扣回借支和质保金后(质保金为应付工程总价款10%),余额一次性支付。(乙方必须提供工程总价款的建安营业税发票)。 2、质保金额和支付方法:质保金为应付工程价款的百分之十,一年后无质量问题一次性支付。 五、违约责任 1、甲方应给乙方提供必要施工环境,搞好协调服务,确保乙方施工; 2、甲方必须按合同支付乙方工程款,超期必须按月息5%支付给乙方; 3、乙方在施工过程中造成质量问题返工的材料、工资由乙方自己负责,与甲方无关,不服从甲方(公司)人员的监督管理,强行施工或故意拖延工期甲方有权终止合同; 4、乙方在施工过程中,造成的各种安全事故概由乙方自己负责与甲方无关; 六、以上条款甲、乙双方供同遵守,未尽事宜,双方协商。 本合同一式三份,从签字之日起生效,到工程完工终止。 甲方:鹤峰县桃山煤业有限公司 乙方: 代表人签字: 年 月 日 年 月 日 建筑工程单做工合同书 篇8发包方 承包方 经甲、乙双方协商一致,就甲方将绿化工程的委托给乙方施工,签订以下协议 一、工程的内容 包括市陈仓物流园区会展北、南、北三条道路的绿化工程。 以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 二、工期 1、开工日期本项目工程的工期从月日起至日止,共30个日历天 2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。 3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 三、工程的合同价款 若施工过程中甲方有变更需要增加工程的,则按实结算。 四、承建方式 乙方对道路绿化工程的包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。 1、乙方负责提供所承建工程的的苗木样本,必须经双方确认方可进料施工。 2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。 五、工程的付款办法 1、竣工验收合格后,向乙方支付工程的合同价款的90%.剩余10%竣工验收完成后支付。 六、工程的质量要求 1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。 2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程的验收签证。 七、工程的竣工验收结算 乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的的签证清单进行结算,并于三十三个工作日内结算完毕。 八、合同生效与终止 本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程的质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。 九、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。 合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。 发包方承包方 签名 签名 签订日期 签订日期 建筑工程单做工合同书 篇9反诉人(本诉被告):_________________有限公司 法定代表人:_________________。 联系电话:_________________被反诉人(本诉原告):_________________有限公司。 法定代表人:_________________。 住所:_________________。 联系电话:_________________ 反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。 反诉请求 1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共____________元; 2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担 事实和理由 此致 ________人民法院 反诉人:_________________ 日期:_________________ 建筑工程单做工合同书 篇10建筑工程一切险保险合同建筑工程一切保险条款 第一条 责任范围 本公司对承保的建筑工程,由于下列原因造成的损失和费用,根据保单明细表规定,负责赔偿:(1)洪水、潮水、水灾、地震、海啸、暴雨、风暴、雪崩、地崩、山崩、冻、冰雹及其他自然灾害;(2)雷电、水灾、爆炸;(3)飞机坠毁、飞机部件或飞行物体坠落;(4)盗窃;(5)工人、技术人员缺乏经验、疏忽、过失、恶意行为;(6)原材料缺陷或工艺不善所引起的事故;(7)除本条款第二条除责任以外的其他不可预料和突事故。 发生上述损失事故后,现场的必要清除费用,本公司也可赔偿,但以不超过附表列明的保险金额为限。 第二条 除外责任 本公司对下列各项,不负责赔偿:(1)被保险人及其代表的故意行为和重大过失引起的损失、费用或责任;(2)战争、类似战争行为、敌对行为、武装冲突、没收、征用、罢工、暴动引起的损失、费用或责任;(3)核反应、辐射或放射性的污染引起的损失、费用或责任;(4)自然磨损、氧化、锈蚀;(5)错误设计引起的损失、费用或责任;(6)换置、修理或矫正标的本身原材料缺陷或工艺不善所支付的费用;(7)非外力引起的机械或电器装置的损坏或建筑用机器、设备、装置失灵;(8)全部停工或部分停工引起的损失、费用或责任;(9)各种后果损失如罚金、耽误损失、丧失合同;(10)文件、账簿、票据、现金、有价证券、图表资料的损失;(11)保单中规定应由被保险人自行负担的免赔额;(12)领有公区运输用执照的车辆、船舶和飞机的损失;(13)盘点货物当时发现的短缺;(14)本公司建筑工程第三者责任险条款规定的责任范围和除外责任。 第三条 保险期限 本保险在保单列明的建筑期限内自投保工程动工日或自被保险项目被卸至建筑工地时起生效,直至建筑工工程完毕经验收时终止。但本保险的最晚终止期应不超过保单中所列明的终止日期。保险期限的扩展,必须事先获得本公司的书面同意。 第四条 保险金额 建筑工程应为保险标的建筑完成时的总价值,包括运费、安装费、关税等。建筑用机器、设备、装置应按重置价值计算。其他承保项目应按投保人和本公司商定的金额。 第五条 被保险人的义务 一、被保险人应采取合理的预防措施,避免投保工程工地发生意外事故,对本公司代表提出的合理化防损建议应认真考虑,并付诸实施。 二、发生本保险单承保的损失事故后,被保险人应立即通知本公司,并用书面提供详细经过。 三、为便于调查,被保险人在检验损失前应保护事故现场。 四、为防止损失扩大,被保险人应采取一切必需的措施将损失减少至最低限度。对有益的合理措施费用,本公司可予以偿付。但本项费用和赔款总额以不超过受损的被保险项目保额为限。 五、保险内容如有变化(如保险项目有增减、工程期限缩短或延长、保险金额应调整等),被保险人应及时书面通知本公司,办理批发手续。 六、被保险人及其代表对上述规定的义务,如故意不执行,本公司不负赔偿责任。 第六条 索赔和赔款 一、被保险人向本公司索赔时,应提供必要的有效的证明单据,作为索赔依据。 二、本公司的赔款以恢复投保项目受损前的状态为限,受损项目的残值应予扣除。 三、赔款可以现金支付,也可以重置受损项目或予以修理代替之。总赔款金额不得超过保单规定的保险金额。 四、保险金额如低于本条款第四条规定的数额,其差额视为被保险人所自保,本公司仅按保险金额与本条款第四条规定数额的比例赔偿。 五、本公司赔付损失后,如需恢复原保险金额,该恢复部分应另交原保险费率按日计算的保费。 六、本保险单负责赔偿的损失、费用或责任,如另有别家公司保险的存在,不论为被保险人或他人所投保,或不论该保险赔偿与否,本公司仅负责按比例分担赔偿的责任。 第七条 争议 被保险人与本公司之间的一切有关本保险的争议应通过友好协商解决。如果协商达不成协议的,按下列第_____种方式解决: (一)提交______仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 建筑工程第三者责任险条款 第八条 本保单所保的建筑工程,在保险期限内,因发生意外事故,造成在工地及邻近地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失,依法应由被保险人负责时,以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经本公司书面同意支付的其他费用,均可由本公司负责赔偿。 第九条 本公司对每一事故的赔偿金额以根据法律或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的数额为准,但不能超过本保单列明的赔偿限额。 被保险人或其代表未经本公司的书面同意,不能作出任何承诺、出价、约定、付款或赔偿。 第十条 本公司对下列各项不负赔偿责任:(1)明细表列明的应由被保险人自行负担的免赔额;(2)保险人和其他承包人在现场从事工程有关工作的职工的人身伤亡和疾病;(3)被保险人及其他承包人或他们的职工所有的或由其照管、控制的财产的损失;(4)由于震动、移动或减弱支撑而造成的其他财产、土地、房屋的损失或由于上述原因造成的人身伤亡或财产损失;(5)领有公区运输用执照的车辆、船舶和飞机造成的事故;(6)被保险人根据与他人的协议支付的赔偿或其他款项。 本条款为本公司建筑工程一切险的附加条款。 建筑工程一切险投保申请书 本申请书由投保人如实和尽可能详尽地填写并签字后作为向承保人投保建筑工程一切险的依据。本申请书为该工程保险单的组成部分。 ┏━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃顺序│工程关系方 │姓名和地址 │是否被保险人 ┃ ┃号 │ │ │ ┃ ┠──┼─────────┼─────────┼──────────────┨ ┃ │所有人 │ │ ┃ ┃ ├─────────┼─────────┼──────────────┨ ┃ │承包人 │ │ ┃ ┃ 1 ├─────────┼─────────┼──────────────┨ ┃ │转承包人 │ │ ┃ ┃ ├─────────┼─────────┼──────────────┨ ┃ │其他关系方 │ │ ┃ ┠──┼─────────┼─────────┼──────────────┨ ┃ 2 │工程名称及地点 │ │ ┃ ┠──┼─────────┴─────────┴──────────────┨ ┃ │ 工程期限 ┃ ┃ ├───────────────────┬──────────────┨ ┃ 3 │首批被保险项目运至工地日期 │ 年 月 日 ┃ ┃ ├───────────────────┼──────────────┨ ┃ │建筑期限 │自 年 月 日 ┃ ┃ │ │至 年 月 日 ┃ ┠──┼───────────────────┴──────────────┨ ┃ │ 物质损失投保项目和投保金额 ┃ ┃ ├────────────────────────┬─────┬───┨ ┃ │ 投保项目 │投保金额 │免赔额┃ ┃ ├────────────────────────┼─────┼───┨ ┃ │(1) 建筑工程(包括永久和临时工程及材料) │ │ ┃ ┃ 4 │(2) 所有人提供的物料及项目 │ │ ┃ ┃ │(3) 包装工程项目 │ │ ┃ ┃ │(4) 建筑用机器、装置及设备(另附清单) │ │ ┃ ┃ │(5) 场地清理费 │ │ ┃ ┃ │(6) 工地内现成的建筑物 │ │ ┃ ┃ │(7) 所有人或承包人在工地上的其他财产(列明名 │ │ ┃ ┃ │ 称) │ │ ┃ ┠──┼────────────────────────┴─────┴───┨ ┃ │物质损失总投保金额 ┃ ┃ ├──────────────────────────────────┨ ┃ │ 特种危险赔偿限额 ┃ ┃ ├──────────────────────┬─────┬─────┨ ┃ 5 │ 危 险 种 类 │赔偿限额 │免赔额 ┃ ┃ ├──────────────────────┼─────┼─────┨ ┃ │地震、海啸 │ │ ┃ ┃ ├──────────────────────┼─────┼─────┨ ┃ │洪水、暴雨、风暴 │ │ ┃ ┠──┼──────────────────────┴─────┴─────┨ ┃ │ 工程详细情况 ┃ ┃ ├────────────────────┬─────────────┨ ┃ │体积:长、高、深度、层数、地下室层数 │ ┃ ┃ ├────────────────────┼─────────────┨ ┃ │地基施工方法、挖掘深度 │ ┃ ┃ 6 ├────────────────────┼─────────────┨ ┃ │主体工程施工方法 │ ┃ ┃ ├────────────────────┼─────────────┨ ┃ │建筑材料 │ ┃ ┃ ├────────────────────┼─────────────┨ ┃ │拆除项目 │ ┃ ┠──┼────────────────────┴─────────────┨ ┃ │ 工地及附近自然条件情况 ┃ ┃ ├────────────────────┬─────────────┨ ┃ │地形特点 │ ┃ ┃ ├────────────────────┼─────────────┨ ┃ │地质及底土条件 │ ┃ ┃ ├────────────────────┼─────────────┨ ┃ 7 │地下水水位 │ ┃ ┃ ├────────────────────┼─────────────┨ ┃ │最近的河、湖、海的名称、距离和以往最低、│ ┃ ┃ │一般和最高水位 │ ┃ ┃ ├────────────────────┼─────────────┨ ┃ │以往最大降雨量记录 │ ┃ ┃ ├────────────────────┼─────────────┨ ┃ │以往遭受自然灾害(如地震、洪水)记录 │ ┃ ┠──┼────────────────────┴─────────────┨ ┃ │是否投保第三者责任如是,请列明下列各项: ┃ ┃ │(1) 每次事故的赔偿限额有免赔额 ┃ ┃ │ ┃ ┃ 8 │ 赔偿限额 免赔额 ┃ ┃ │a 人身伤害 ┃ ┃ │ 每人 ┃ ┃ │b 财产损失 ┃ ┃ │(2)总赔偿限额 ┃ ┠──┼──────────────────────────────────┨ ┃ 9 │是否投保证期保险,如是,请列明保证期期限: ┃ ┠──┼──────────────────────────────────┨ ┃10│被保险人中的任何一方是否已向其他保险公司投保与本工程有关的保险如是┃ ┃ │,请列明保险公司名称、保险种类、保险金额和主要保险条件: ┃ ┗━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 请随同本申请书提供下列文件: (1)工程合同 投保人签章 (2)承包金额明细表 (3)工程设计书 (4)工程进程表 _________________ (5)工地地质报告 (6)工地略图 日期_____年__月__日 建筑工程一切险保险单 保险单号__________ 保险公司根据投保人第______号申请书,在投保人缴付约定的保险费后,同意按本保险单条款、附加条款及批单的规定以及明细表所列项目及条件承保建筑工程切险,特立本保险单为凭。 上述投保申请书为本保险单的组成部分。 明细表 ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃投保人姓名和地址 │被保险人姓名、地址及其在本工程中的身份┃ ┠──────────────┼───────────────────┨ ┃建筑工程名称和地点 │ ┃ ┠──────────────┤ ┃ ┃ │ ┃ ┠──────────────┴───────────────────┨ ┃ 物质损失 ┃ ┠──────────────────────┬──────┬────┨ ┃ 保险项目 │保险金额 │ 免赔额┃ ┠──────────────────────┼──────┼────┨ ┃1.建筑工程(包括永久和临时工程及物料) │ │ ┃ ┃2.所有人提供的物料及项目 │ │ ┃ ┃3.安装工程项目 │ │ ┃ ┃4.建筑用机器、装置及设备(另附清单) │ │ ┃ ┃5.场地清理费目 │ │ ┃ ┃6.场地清理费 │ │ ┃ ┃7.工地内现成的建筑物 │ │ ┃ ┃8.所有人或承包人在工地的其他财产 │ │ ┃ ┃(列明名称) │ │ ┃ ┠──────────────────────┼──────┴────┨ ┃物质损失总保险金额 │ ┃ ┠──────────────────────┴───────────┨ ┃ 特种危险赔偿限额 ┃ ┠──────────────────────┬──────┬────┨ ┃ 危险种类 │赔偿限额 │免赔额 ┃ ┠──────────────────────┼──────┼────┨ ┃地震、海啸 │ │ ┃ ┠──────────────────────┼──────┼────┨ ┃洪水、暴雨、风暴 │ │ ┃ ┠──────────────────────┴──────┴────┨ ┃ 第三者责任 ┃ ┠──────────────────────┬──────┬────┨ ┃ 保险项目 │赔偿限额* │免赔额 ┃ ┠──────────────────────┼──────┼────┨ ┃1.人身伤亡 │ │ ┃ ┃ 每人 │ │ ┃ ┃ 总额 │ │ ┃ ┃2.财产损失 │ │ ┃ ┠──────────────────────┼──────┼────┨ ┃总赔偿限额 │ │ ┃ ┠──────────────────────┴──────┴────┨ ┃ 保险期限 ┃ ┠──────────────────────┬───────────┨ ┃建筑期限: │加保的保证期限 ┃ ┃自 年 月 日起 │自 年 月 日起┃ ┃至 年 月 日止 │至 年 月 日止┃ ┠──────────────────────┴───────────┨ ┃保险费总额 ┃ ┠──────────────────────────────────┨ ┃附加条款及批文 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ __________保险公司 投保申请书日期______年___月__日 保险单签发日期______年___月__日 * 每次事故引起的损失的赔偿限额 建筑工程单做工合同书 篇11甲方(发包人): 乙方(承包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双发就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概括 1.工程名称: 2.工程地点: 3.建筑面积: 4.工程内容: 5.资金来源: 6.工程立项批准文号: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 1.开工日期: 年 月 日 2.竣工日期: 年 月 日 3.合同工期总日历天数 天。 四、质量标准 工程质量标准:必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业验收规范的规定以及图纸设计说明中所列相关内容。 五、合同价款 金额(大写): (人民币)¥: 元 六、组成合同的文件 1.组成本合同的文件包括: 1)本合同协议书 2) 中标通知书 3) 投标书及其附件 4) 本合同专用条款 5) 本合同通用条款 6) 标准、规范及有关技术文件 7) 图纸 8) 工程量清单 9) 工程报价单或预算书 2.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。 八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建筑工程单做工合同书 篇12合同编号:_______________ 出租方:__________________ 承租方:__________________ 签订地点:________________ 签订时间:________________ 根据《民法典》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。 第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。 第二条租赁期限 自___________年_________月______日至_________年______月_______日。共计_________天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前___________日内,重新签订合同。 第三条租金 租金收取: 第四条押金 经双方协商,出租方收取承租方押金____________元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。 第五条租赁物资的维修保养 租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。 第六条租赁合同变更 一、在租赁期间,出租方如将租赁物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。 二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。 第七条违约责任 一、出租方违约责任: 1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_________%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_________%的违约金。 3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金_______%的违约金。 4.其它违约行为。 二、承租方违约责任 1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金__________%的违约金。 2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金________%的违约金。 3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金__________%的违约金。 4.其它违约行为。 第八条争议的解决方式 _____________________________________ 第九条其它约定事项 _____________________________________ 第十条本合同一式_________份,合同双方各执_________份。本合同附件_________份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。 合同附件 出租方:________________ 单位地址:____________________ 法定代表人:__________________ 电话:________________________ 承租方__________________ 单位地址:____________________ 法定代表人:__________________ 电话:_______________________ 建筑工程单做工合同书 篇13甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事宜达成如下协议。 一、工程地点: 二、工程内容: 三、工期要求:开工时间为________年____月____日,竣工时间为________年____月____日。如遇雨天、停电、甲方未按合同支付工程款造成停工,工期顺延。 四、工程款结算及付款方式 1、结算价格:以乙方给甲方所做彩钢棚的实际铺板面积计算(包括两边封挡)单价每平方米 万元,水槽每米 元计算。另外:所做棚高度超过9米以上的单价为 元每平方米。以实际竣工面积为准(此价格包括生产制作、运输、安装、材料、工人工资乙方自行负责,乙方不承担税费) 2、付款方式:预付 元,中途 元,竣工 元。 3、工程大约面积 平方米,总造价约 万元,以完工计算为准。 五、甲方驻工地代表: 电话: 乙方驻工地代表: 电话: 六、甲方责任 1、乙方人员、材料进场前,甲方负责提供完善的施工条件,即水通、电通,其费用由甲方承担。 2、甲方需委派一名专业技术人员,以便在施工过程中进行质量、进度监督。如发现乙方未按规范要求施工,应及时要求改正,其损失由乙方负责,并负责与其他施工队伍和人员协调工作。 3、甲方应按合同约定的付款方式结算工程款。 七、乙方责任 1、乙方应严格按照施工图纸所标注的材质与厚度制作。图纸由乙方自行负责设计,钢架构造由乙方提供方案,乙方自行搭配材料。乙方施工确保质量、安全、工期达到要求。 2、材料标准:彩钢板型号 型,彩钢板厚度 ,上白下蓝,立柱为 型钢管,厚度为 ,檀条采用 型钢,立柱混凝土部分由甲方负责材料,乙方承做,人工工资由乙方负责。 3、乙方进场后,制定详细的施工进度计划,文明施工管理条例及岗位责任制交甲方认可。 4、施工过程中,乙方应确保文明、安全施工,如出现安全责任事故,概由乙方承担责任。 八、质保事宜 本工程主结构架(含彩钢材)保用________年,在保修期内,钢屋架甲方应每年处理防锈漆一次,七级以上大风、基础沉降、地震、人为因素除外。 九、违约责任 甲方违约责任 未按照本合同约定按时支付工程款,甲方应向乙方支付应付未付工程款的 的违约金。 乙方违约责任: 1、不按合同规定的工期交付使用的,乙方应赔偿甲方总造价5%的违约金。 2、因乙方施工原因造成其它损失均由乙方承担实际经济损失。 十、纠纷解决办法 任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第二条方式解决。 1、向经济合同仲裁机关申请仲裁。 2、向人民法院起诉。 十 一、附则: 1、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。 2、本合同签定后,甲、乙双方除单价外如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签定补充协议,作为本合同的补充合同,与主合同具有同等法律效力。 甲 方:乙 方: 代表人: 代表人: 二________年____月____日 建筑工程单做工合同书 篇14甲方:________________(姓名,身份证号码) 乙方:________________(姓名,身份证号码) 甲方拟建房屋一座,位置在___县__镇__村__组,由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系,经平等协商,双方自愿签订本加工承揽合同。 一、双方权利义务 ⒈甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度,乙方应提前___天通知甲方购买所需材料。 ⒉乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验,负责施工建设并交付建房成果。当事人明确,双方不存在雇佣关系。 ⒊搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带,费用由乙方自理。 ⒋工期从________年____月____日开始建设,工期为___天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的,可顺延工期。 ①乙方加强对其人员的安全教育,严格管理,遵守国家法律法规,安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责,与甲方无关。 ②乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付,与甲方无关。 二、质量要求 乙方应当本着保质保量的原则,按照图纸施工,加强质量管理。 重要施工过程:如地基、浇铸须经甲方验收后方能进行下一工序。 甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时,有权要求乙方停工或整改。 房屋建成后________年内,甲方发现质量问题的,乙方必须进行维修。 三、付款方式 工程款结算方式:以建房面积计算,每平方米人民币___元。 付款时间: 第一次付款在施工开始后___天内, 第二次付款在___, 第三次付款在___, 第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后____天内给付。 四、违约责任 由于工程质量达不到要求的,乙方要进行修理、重作;造成损失的,由乙方赔偿。因乙方原因导致使合同无法履行的,乙方应承担违约金___元,并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。 乙方若无视甲方的合理要求,或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方,视为乙方根本违约,甲方有权解除本合同。乙方应承担违约金___元。 在乙方无违约行为的情况下,甲方若不按合同约定支付工程价款,应当承担违约金___元(或每日承担违约金____元)。 五、争议解决办法 发生合同争议时,双方应友好协商。 如协商不成,双方可将争议提交人民调解委员会调解或向人民法院起诉。 六、附则 本合同一式两份,甲乙双方当事人各执一份。 本合同自签订之日起生效。 以上合同,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。 甲方签字: 乙方签字: 担保人:________年____月____日 建筑工程单做工合同书 篇15总包方(甲方): 工程公司 分包方(乙方): 为加强施工现场安全管理,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障施工生产的顺利进行,依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和北京市建委关于建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工安全生产达成如下协议书: 一、 甲方职责 1、 认真执行国家和市政府、市建委颁发的各种安全生产法规规程、标准,对乙方在本单位的施工范围内履行安全生产监督、检查、指导和管理责任。 2、 甲方要对乙方操作人员的五证(进京证、做工证、身份证、婚育记录、特种操作人员上岗证)进行核查,对乙方的人员发现有证件手续不全;未成年童工等与《劳动法》相违背人员进行清退,并做出相关处理。 3、 甲方要对乙方施工人员进行入场安全生产教育,学习国家、建委、企业的安全生产方针规程制度,操作规程等条例,并签订安全生产教育登记表格等。 4、 甲方随时在施工过程中监督检查乙方执行安全生产技术交底的执行情况,监督对违章、隐患的整改落实工作并有文字记录。 5、 甲方管理人员做到不违章指挥、违章操作。 二、 乙方职责 1、 认真学习严格遵守国家、市政府、建委颁发的各项安全生产法规和规定,并严格遵守工程项目经理部制定的各项安全管理制度和措施。 2、 乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本单位职工进行安全生产教育,以增强法制观念和提高职工的安全意识及自我保护能力,自觉遵守甲方各项安全规章制度。 3、 乙方要认真贯彻执行甲方对分部、分项、分工种的安全技术交底要求,乙方的负责人必须检查具体施工人员落实情况,并进行经常性的督促、指导,确保施工安全。 4、 乙方必须保持本队人员的相对稳定,人员变更事先向有关领导和部门报告,工人进行施工作业之前必须接受进场“三级”安全生产教育和学习,并参加安全培训教育考试合格后,签订安全生产教育登记表方准上岗。 5、 乙方在施工期间必须接受甲方安全生产,文明施工方面的检查;督促、指导对查出的问题必须在限期内整改,对拖延不改或不认真整改的甲方有权暂停施工作业。对严重违章指挥,操作仍存在重大安全隐患的,总包单位有权发放出指令书,令其停工整顿并按规定给予处罚。 6、 由甲方提供的机械设备。脚手架等设备在搭设、安装完毕交付使用前,甲方需会同有关乙方共同按规定验收,并做好移交使用的书面手续,严禁在未经验收或验收不合格的情况下使用。 7、 乙方对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护措施、保险装置、安全标志和警示牌等不得擅自拆除、变动,如确需拆除、变动的必须经甲方施工负责人和安全管理人员的同意,并采取必要的、可靠的安全措施后方能拆除。 8、 乙方的特殊作业人员必须经安全教育和安全技术培训,考试合格取得北京市安全生产管理部门颁发的上岗操作证后,放准上岗作业,严禁不懂电器、机械设备的人员擅自操作使用电器、机械设备。 9、 乙方必须严格执行防火、防爆制度,易燃、易爆场所严禁吸烟及动明火,消防器材不准挪作他用,电焊气割、防水等作业应按规定办理用火审批手续,严禁使用电炉及其他电热器具。 10、 由甲方提供的电器设备,乙方在使用前应先进行检测,如未符安全使用规定的,应及时向甲方提出,甲方应积极落实整改,合格后放准使用,严禁擅自乱拖、乱拉、私接电气线路及电气设备。 11、 贯彻“谁施工谁负责安全防火”的原则。乙方在施工期间发生事故应积极组织抢救伤员、保护现场并立即上报。 12、 各专业承包队(包工队)的负责人应对本施工人员在施工生产中施工安全和身体健康状况负责。经常检查本队人员在作业现场的安全生产状况和身体健康状况,发现不安全隐患、问题及时纠正,重大安全隐患应立即上报有关领导。 13、 乙方监督教育本队施工人员遵守安全操作规程和劳动纪律,做到不违章指挥、不违章作业、不违章劳动纪律,认真执行安全生产技术交底,服从安全人员的检查指导。对不安全作业环境积极提出意见,并有权拒绝违章操作。提高自我防护能力。 14、 乙方要协助项目经理部做好施工现场的环境保护工作。 三、 补充条款 1、乙方如违反条款的要求发生人员伤亡事故责任自负。 2、因乙方原因达不到约定条件的,由乙承担违约责任和经济支出,因甲方原因达不到约定条件的,由甲方承担违约责任和经济支出。 3、当甲、乙双方发生争议时,可通过甲、乙双方上级主管部门协商调解,若达不成一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。 4、本协议在双方签字盖章后立即生效。 5、本协议一式两份、双方各执一份,具有同等效力。 甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 法定代表: 法定代表: (或委托代理人): (或委托代理人): 日期: 日期: 建筑工程单做工合同书 篇16甲方: 乙方: 甲方委托乙方承担 水利用、污水回送专用管线规划设计项目 的管道工程规划设计,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。 第一条、本合同签订依据 1、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3、建设工程批准文件。 第二条、本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容 名称: 水利用、污水回送专用管线规划设计项目 工程地点为:从先污水处理厂开始下穿高速公路至北太阳能发电厂南端,沿北西侧向北至甲方,自来水从东环与北一环垃圾中转站接入,沿东环至北下穿高速公路后与中水利用、污水回送专用管线汇集并排铺设至甲方。具体详见附件一《项目示意图》。 设计内容:乙方应严格执行部、省、集团等相关工程规划标准、设计规范及甲方对工程设计的特殊要求,完成甲方水利用、污水回送及自来水专用管线建设的现场测绘及施工设计。 第三条、设计进度 1、 根据“设计委托书”中规定的时间要求,完成规定的设计内容(经过相关部门审查合格的3套完整施工设计图)。 2、 设计文件交付时间:________年____月____日前。 第四条、合同价款 1、本合同规划、使用设计费合计为 元(大写: ),上述费用已经包含乙方所有费用,费用为含税金价格,乙方不得另行要求其他费用。 2、支付办法:施工设计通过会审、设计图纸交付后,乙方开具全额增值税发票后30个工作日内甲方支付设计费的100%。 第五条、双方责任 1、甲方责任 1. 1、甲方向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。 1. 2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 1. 3、签订本合同作为乙方设计开工的标志。 1. 4、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期。 1. 5、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作便利。 2、乙方责任 2. 1、乙方应按国家规定和有关技术规范、标准进行设计,按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责。 2. 2、设计合理使用年限为________年。 2. 3、负责对设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。 2. 4、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方支付赔偿金。 2. 5、由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。 2. 6、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还甲方的合同设计费金额。 2. 7、乙方交付设计文件后,按规定参加有关部门的设计审查,并根据审查结论负责有关内容做必要调整补充 建筑工程单做工合同书 篇17发包方:____省____县双良房地产开发有限公司(心下简称甲方) 承包方:四川XX公司 (以下简称乙方) 就甲方所开发之佳和X项目工程由乙方承包修建之相关事宜,双方本着平等、自愿、诚实信用原则,为明确相互权利义务,经充分协商,达成如下建筑工程承包合同条款,以资双方共同遵守执行。 一、工程名称:佳和 二、工程概况:佳和X项目位于____县文林镇城南安置一街。系地上17层,地下2层全框架电梯商住楼。总建筑面积约23480平方米。 三、工程工期:20个月。从年____月____日起至年____月____日止。(以甲方下达的进场通知书的时间开始计算) 四、工程承包方式:双包,即包工包料。 五、承包工程范围:佳和施工设计图纸所含施工工程内容除去门窗、消防、电梯、土石方开挖回填、铝合金白页、幕墙、底层营业房大理石装饰以外的全部工程。水、电工程只预埋管、不穿线,具体工程范围详见双方签字确认的《工程预算表》。施工中若遇图纸变更,所涉及的工程量以现场签证,照实结算。 六、工程价款: 1、工程单价为建筑面积每平方米 元。 2、工程总价款:以建筑面积乘以工程单价。建筑面积,按国家建筑面积计算规范计算。 七、付款方式:甲方按工程进度向乙方付款。地面三层营业房完工,甲方向乙方支付100万元;此后,每竣工2层甲方向乙方付款50万元,主体全部竣工甲方向乙方付款金额达到500万元。工程全部竣工甲方向乙方支付工程款达到工程总价款的80%;工程竣工验收合格后________年内支付至总额的100%(全部付清)。超过付款时间三个月内不计利息,超过三个月按2%月息支付乙方,超过________年按5%月息计算;利息每季度付清。 八、工程履约保证金:本合同签订之日,乙方向甲方交纳履约保证金贰佰万元(小写:200万元)。甲方于地下2层完工时向乙方退付100万元;地上3层营业房完工时向乙方退付100万元。 九、工程质量要求:符合国家现行行业合格标准。 十、工程竣工验收:佳和X项目工程竣工验收及备案待一切事宜均由乙方负责完成,并承担相关费用。甲方收到乙方提供的工程竣工验收备案书等相关资料,视为乙方所完工程验收合格。 十 一、工程主要调差约定:合同履行过程中,若遇主要单价涨、跌幅度超过双方预算价格的5%,则双方按实进行工程价款调差。调差以同期的____市建设工程造价信息为依据。 十 二、双方的权利义务 (一)甲方的权利义务 1、向乙方交付佳和设计施工图二套,并组织进行设计施工技术交底。 2、对乙方的日常施工质量进行监督管理,做好记录。黄X担任甲方现场技术总工,李X、张X协助黄X工作。 3、聘请陵XX公司担任工程监理。 4、按本合同约定向乙方支付工程款。 5、对乙方所购质量进行监督检查,对乙方不合格有权要求乙方调换合格产品。 (二)乙方权利义务 1、严格按工程设计图纸施工。 2、所购主要建筑材料,如钢材、水泥等必须是大厂产品,以确保工程质量。 3、做好日常施工日志记录,确保工程顺利进行。 4、自觉接受甲方现场工作人员和监理公司工作人员的工程质量监督检查。对不合格工程无条件返工重做,并自行承担由此造成的一切损失。 5、按建筑工程操作规程规范施工,安全施工、文明施工,不得违规操作。若出现不规范施工行为被相关建筑管理部门查处,则自行承担由此产生的相应责任及损失。 6、对施工过程中发生的一切安全事故承担完全赔偿责任。 7、不得擅自转包、分包本合同项下的承包工程。 十 三、特别约定 因不确定因素,若本合同履行中出现甲方支付乙方工程款不足的情况时,双方应即时协商寻找资金,把工程及时竣工完成,不得窝工、停工。 十 四、双方签字确认的《工程预算表》是本合同的重要组成部分,与本合同具有同等法律效力。 十 五、本合同未尽事宜,双方可协商签订局面补充协议。补充协议与本合同不一致的,按补充协议执行。 十 六、本合同一式四份,双方签字盖章生效,各执二份。具有同等法律效力。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人: 法定代表人:________年____月____日 建筑工程单做工合同书 篇18甲方(担保人):_________公司 法定代表人:_________ 住址:_________ 邮编:_________ 联系电话:_________ 乙方(被担保人):_________ 法定代表人:_________ 住址:_________ 邮编:_________ 联系电话:_________ 本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。 鉴于: 甲、乙双方经协商一致,达成建筑工程业主支付担保合同,合同如下: 第一条 为了确保乙方与_________(下称承包商)签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行,甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务,依据有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第二条 按照《中华人民共和国民法典》的有关规定,甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下,愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。 第三条 甲方在为乙方提供连带责任保证前,乙方必须: 1.向甲方提供下列一项或数项反担保: (1)经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。 (2)以财产抵押(质)押给甲方,以作为偿付债务的担保。双方另订“抵(质)押合同”。其中抵(质)押物的有关内容见合同附件。 (3)经甲方认可的其他方式反担保措施。 2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务,甲方有权处分以上抵(质)押物。 第四条 当承包商按保证责任规定向甲方索赔,且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定,甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时,甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权,不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响,乙方不得以任何理由拒付。 第五条 甲方有权自代偿乙方收费外,还要向乙方收取自代偿之日起,按代偿金额的_________‰/天(_________‰)乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内,无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。 第六条 担保条款的修改。 乙方要求甲方修改担保函内容时,须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件,在增加担保金额或担保展期的情况下,乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障,否则甲方不接受乙方的修改申请。 第七条 担保费用。 甲方在与乙方签署担保合同时,应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用(具体见收费通知单): 1.担保费: (1)担保费以担保金额为基数,按年率_________%计收。 (2)担保费计费按月计算,不足一个月的按一个月计费,在开具担保函时一次性收费。 2.其它费用: 甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用(如,甲方在对乙方进行检查所发生的费用等),由乙方支付。 3.履约保证金: 部分委托人在申请甲方为其担保前,需要向合作银行存入一定数额的履约保证金,该笔保证金主要用于债务到期后,乙方无法履行还款义务而产生的履约费用,保证金以现金形式提供,数额为提供担保金额的_________-_________%,当乙方如期履行合同后,由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。 第八条 争议的解决 本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。 第九条 违约责任 1.甲方的责任 (1)如果甲方未按本合同履行义务,则应承担罚款_________元给乙方。 (2)如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使乙方遭受损失,则乙方有权要求甲方予以赔偿。 2.乙方的责任 (1)如果乙方违反本合同未履行义务,则应支付违约金_________元给甲方。 (2)如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。 第十条 生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。 本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,承包商与建筑主管部门各执_________份,其他用于履行相关法律手续。 甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ 建筑工程单做工合同书 篇19甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程内容 二、工程地点 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工,至年月日结束。 2、如遇下列情况,工期作相应顺延。 (1)施工现场不符合安全施工; (2)设计范围内重大设计变更; (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度; (4)甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答中国教育总网文档频道复,乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款工程总价:人民币元整(¥元)。 五、付款方式 1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币元整(¥元); 2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币元整(¥元); 3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币元整(¥元)。 六、工程验收 1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。 2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。 3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。 七、验收标准 本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。 八、双方权利和义务 1、甲方权利和义务指派为工地代表,负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。 (1)负责本工程的监督,积极协调施工配合关系。 (2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。 (3)提供有利施工的现场条件。 (4)审核工程计划进度表。 (5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。 (6)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。 (7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。 2、乙方权利和义务 (1)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。 (2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。 (3)编制施工组织方案,施工总进度计划,材料进场计划,开竣工通知书等,及时送甲方。 (4)提供竣工验收技术资料,并准备竣工技术图纸,办理工程竣工结算,参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。 (5)组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员,技术人员不得随意变动。 九、服务条款无。 十、违约责任 1、由于甲方原因,使工程延期完成,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。 2、由于乙方原因,使工程延期完成,则视中国教育总网文档频道乙方违约,乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。 3、由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。 4、执行过程中,任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。 十一、合同的变更及解除 1、合同签订生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故),甲乙双方不得无故变更或解除。 2、在履行合同过程中,因遇不可抗力事故,甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时,要求变更一方应及时通知对方,对方在接到通知3天内给予答复,逾期未答复视为同意。 3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的,乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的,乙方有权解除本合同,并且有权请求甲方给予相应的赔偿。 4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限达到60日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方给予相应的赔偿。 5、变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。 十二、争议解决方式 凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。 十三、其他条款 在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定。合同签定地: 十四、合同文本和效力 本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建筑工程单做工合同书 篇20致:________________公司(招标方) 1、经研究贵方指定工程施工的图纸、合同条件、说明书和建筑工程清单之后,我们作为签署人愿按照上述图纸、合同条件、说明书和建筑工程清单,按________的金额,或按上述条件所确定的任何其他金额,承担上述整个工程的施工、建成和维护。 2、我们保证,如果我们的投标被接受,将在接到工程师的开工命令后的____天内开始本工程施工,并从上述本工程开工期限的最后一天算起,在____天内,建成并交付使用本合同中规定的整个工程。 3、如果我们的投标被接受,如有需要,我们将取得一家保险公司或银行的担保或是提供两名合适而殷实的担保人(须经你们认可),同我们一起负有连带责任地承担义务,按不超过上述指定金额10%的金额,根据须经你们认可的保证书条件,担保照章履行合同。 4、我们同意在从规定的收到投标之日起的____天内遵守本投标,在此期限届满之前,本投标将始终对我们具有约束力并可随时被接受。 5、直到制订并签署了一项正式协议为止,本投标连同你们对其的书面接受,将成为我们双方之间具有约束力的合同。 6、我们理解,你们并无义务必须接受你们所收到的价格最低的或其他任何投标。 签名___________以___________资格经正式授权并代表___________签署投标 ________年___月___日 证人(签名): 地址: 职业: ________年___月___日 建筑工程单做工合同书 篇21发包人全称:__________(以下简称:甲方) 承包人全称:__________(以下简称:乙方) 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。 一、工程概况: 工程名称:________市公路局办公新区项目水电安装工程 (以下简称:本工程); 工程地点:_______市冷水滩区育才路与翠竹路交界处; 施工现场条件:以现场实际情况为准; 施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容: 1、承包方式:本工程甲方提供塔吊,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围:包所有基储主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下: A、给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。 B、电气部分:从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。 4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。 三、合同工期: 乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。 四、违约责任 1、 合同签订后3日内,乙方应交纳合同履约保证金_______万元(________元)否则本合同自动失效。 2、 当发生下列情况时视作甲方违约,由甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失: (1) 甲方不按时支付工程进度款。 (2) 甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款。 (3) 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 3、 当发生下列情况时视作乙方违约: (1) 因乙方原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。 (2) 因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准。 (3) 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 4、 对乙方在工程施工过程中存在安全、施工质量、拖延工期等问题,甲方有权采取罚款、责令整改等措施。 五、争议解决 1、 甲方、乙方在履行合同时发生争议,应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的,双方可以向工程所在地的人民法院起诉。 六、合同解除 1、 甲方、乙方协商一致,可以解除合同。 2、 有下列情形之一的,甲方有权单方面解除合同,乙方应无条件配合,并扣罚乙方现有工程投入未支付部分的工程款作为违约金:乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人; 发生重大质量事故;出现质量、安全问题,又拒绝服从甲方、建设方及监理、设计单位要求整改的; 未经甲方同意,无故拖延工期的; 七、合同生效与终止 1、 双方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。 2、 合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。 八、合同份数 1、 本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,具有同等的法律效力。 九、合同生效 1、 合同订立地点:__________。 2、 本合同双方约定本合同自双方盖章签字后,并由乙方向甲方交齐________万元合同履约金之时起生效,如乙方未能按时交齐合同履约金则本合同自动失效。 甲方(签章):__________ 身份证号码:___________ ______年___ 月___ 日 乙方(签章):_____________ 身份证号码:__________ ________ 年__ 月___ 日 建筑工程单做工合同书 篇22一、双方义务:_________________ 1、甲方:_________________ ①施工中所需钢材及时提供至施工现场。 ②负责依照合同内容按时支付工程款。 ③负责施工现场的外界干挠。 2、乙方:_________________ ①负责依照施工图及变更图、严格依照国家验收规范进行施工,承担未按质量要求施工的返工、材料浪费等费用。 ②钢筋加工过程中乙方负责所有加工机械及工具。 ③负责钢材进厂的缷车人工配合工作。 ④负责材料的合理使用,节约用材。承担钢材加工的现场清理工作,达到工完场清的效果。 二、结算:_________________ 钢材加工甲、乙双方经协商每平方米依照建筑面积贰拾叁元做为计价依据。(施工范围包括图纸中所有的钢材加工以2层开始计价) 三、付款:_________________ 双方协商:_________________每层支付人工费单层价款的70%,封顶后依照合同总价款支付至80%,余款经工程验收后一个月内付清。 四、合同签定后,如乙方未能依照合同执行,甲方有权终止合同。 五、本合同具有法律效力,双方共同遵守,合同一式叁份,甲方两份乙方壹份,以备存查。 甲方:_________________负责人; 乙方:_________________负责人:_________________ 建筑工程单做工合同书 篇23甲方:_________乙方:_________ 为了保护好房屋,使其免遭白蚁侵害,以确保财产和人身安全,根据国家建设部令(1999)第72号《____市房屋白蚁防治管理规定》和_________要求,本着服务 第一、质量 第一的原则,经双方协商,就下述房屋的白蚁预防工程事宜签订本合同。 第一条 甲方新(改、翻、扩)建房屋工程基本情况 第二条 防治范围及质量标准 预防范围:采用喷洒药物方法对新建房屋建筑的地基、木构件和部分墙体等进行处理,以达到防止白蚁危害房屋主体的目的。 质量标准:经预防处理后,上述房屋主体自预防竣工之日起________年内不发生白蚁危害。 第三条 甲方应负责事项 1、提供工程项目批准文件(复印件)房屋平面图、结构平面图等有关图纸并将工程开工日期提前一周,分部(项)工程实际施工日期提前3天通知乙方,以便做好预防施工计划准备。 2、做好与乙方的配合协调工作,为乙方提供水、电等必要的施工条件,并督促施工单位为乙方提供必要预防施工方便。 3、合同期内应及时向乙方提供蚁害的39;发生情况说明,并为乙方提供预防工程回访复查的方便。如因甲方内装修而引起蚁害,其责任应由甲方自行负责。 4、乙方进场施药期间,甲方无关人员应撤离施药现场。 5、本工程的白蚁预防费按_________文件规定收取,即每平方米建筑面积_________元,合计(大写)_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分,甲方应于签订合同时一次性缴付乙方。因甲方原因,造成乙方重复施工的,增加的费用由甲方另行支付。 第四条 乙方应负责事项 1、必须坚持服务 第一、信誉 第一、质量 第一,切实做好白蚁预防施工管理,确保预防处理过的房屋在本工程预防包治期(自本工程预防竣工之起算________年内)不发生蚁害(自本工程预防施工结束后,因甲方擅自更改预防处理过的构件或装修而引起的蚁害除外)。 2、如属甲方原因导致乙方不能正常进行白蚁预防施工的,如上述房屋在包治期内发生蚁害的,由乙方在甲方的配合下,履行一次性灭杀白蚁的补救措施。如再次发生蚁害,则乙方按灭治白蚁的有关规定向甲方收取相应的灭治费用。 3、白蚁预防工程施工结束后,乙方应及时签发《新建房屋白蚁预防工程竣工报告》、《新建房屋白蚁预防工程竣工验收单》交甲方存档,作为新建房屋白蚁预防工程竣工验收的依据之一,并对预防作处理的工程进行定期回访复查。 第五条 其它约定事项_________。 第六条 本合同一式叁份,甲方两份,乙方壹份。 第七条 本合同自双方签字之日起生效,至本合同约定的预防包治期结束时,自行终止。 甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 负责人(签章):_________ 负责人(签章):_________ 经办人:_________ 经办人:_________ 联系电话:_________ 联系电话:_________ 联系地址:_________ 联系地址:_________ ________年____月____日 ________年____月____日 建筑工程单做工合同书 篇24发包人: 承包人: 经过邀请招标,发包人确定 所有空填全 为光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。 一、 工程项目 1.1 工程名称:道路工程 1.2 工程地点:位于____市____区,莘以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块 1.3 承包范围:总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟) 1.4 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 1.5 合同价款:合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干) 大 写 元 1.8 质量标准:合格。 1.9 工 期: 工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二.技术标准及图纸 2.1 图纸 2.1发包人提供: 2.2 技术标准: 2. 2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、____市相关技术标准、规范; 2. 2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。 三.双方权利和义务 3.1 发包人的权利和义务 3. 1.1 发包人委派的业主代表: 姓名: 职务: 3. 1.2 监理单位及委派的工程师: 监理单位: 姓名: 职务: 职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。 3. 1.3发包人主要工作: 3. 1. 3.1 负责场地三通一平; 3. 1. 3.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验; 3. 1. 3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料; 3. 1. 3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要; 3. 1. 3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序; 3. 1. 3.6按合同约定支付工程款。 3.2 承包人的权利和义务 3. 2.1 项目经理 姓名: 职务: 项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。 3. 2.2承包人主要工作: 3. 2. 2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内,承包人进场完成施工准备。 3. 2. 2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。 3. 2. 2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准; 3. 2. 2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用; 3. 2. 2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查; 3. 2. 2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料; 3. 2. 2.7发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。 3. 2. 2.8负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。 四、工程价款 A、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。 B.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据____市93土建定额再结合____市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。 D.工程报价单详附件,工程量按实结算 E.结算审计承包人付费执行采用沪建建(20)641号,沪价费(20)054号文《工程造价审核收费标准》,由发包人代扣代付 五、工程价款的支付 5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的 75%; 5.2 工程结算后,支付至工程结算总价的95%,其余5 5 %的质量保证金,待质量保期满________年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承担; 六.安全文明施工 6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。 6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 七.竣工验收 7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。 7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合____市____市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。 八.违约责任 8.1发包人违约: 8. 1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。 8.2承包人违约: 8. 2.1 因承包人原因,未按本合同第 1.9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。 8. 2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。 8. 2.3 承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款5000元。 8. 2.4 如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。 九、争议 9.1 在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向上海仲裁委员会仲裁。 十、合同生效与终止 10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公X后生效; 10.2合同订立时间:________年____月____日; 合同订立地点:____市。 10.3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。 十 一、合同附件 1 1.1 投标文件 1 1.2 招标文件 1 1.3 道路平面图及标段划分图 1 1.4 报价书 十 二、合同份数 1 2.1本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力; 1 2.2副本陆份,双方各执叁份。 本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。 发 包 人:(公X) 承 包 人:(公X) 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 签订地点: 签订时间 建筑工程单做工合同书 篇25甲方: 乙方: 甲方将位于望川楼旧房改建工程四层楼房交给乙方承建,经双方协商约定以下条款: 一、建筑方式:由乙方包工包料具体实施修建。 二、工程造价:四层建筑面积大约700平方米,每平方米430元,工程预算总造价30万元(工程决算时按实际面积计算)。拆旧房的材料全部归乙方所有,能用的材料全用上房。 三、建设工期:建筑时间以20xx年3月 日起至20xx年7月 日,共计四个月,下雨天等特殊情况除外。 四、施工要求:修建楼房为四层,上面 大红瓦,由甲方提供修建样式(图纸),乙方具体施工,施工具体如下: 1、地基按甲方要求打地梁,地梁钢筋外墙,主筋下面3根φ16螺纹,上面3根φ14螺纹(每根钢筋补差价20元),外墙 37cm厚墙,内墙为24cm厚墙,上面2根φ14螺纹,下面2根φ16螺纹,地梁高度为30cm。两道圈梁,圈梁钢筋为φ12螺纹,高度为24cm。如果每增加一道圈梁,补差价一万元(按米算,每米130元计算)。 2、院内前墙贴瓷砖(每砖瓷砖为0.6元),外墙水泥砂浆勾缝,室内墙石灰抹墙,白灰膏抹光。铺地板砖(每砖为5元),如果用好的,另外补差价。 3、不包括水、暖、电,上、下水道,室内防瓷涂料等建筑工程 4、窗户用塑钢窗(五羊料),门为木门。 5、檩条为φ14大,脊檩为φ16大,栅板3cm下线,24cm厚,7路檩条。 五、付款方式:甲方根据乙方的工作量分期付款。即工人进入工地后,先拆除旧房,甲方付款一万元,打地梁买钢筋,付总造价的15%,上一层板付15%,二层15%,三层15%,四层15%,瓦好瓦后,主体完成付总造价的75%,装饰时按工程进度付款,工程结束后付总造价的95%,剩余5%经甲方验收合格后,结算其余的全部价款。 六、乙方进入工地后,由甲方保证水、电、路三通,并负责协助乙方。 七、乙方在施工中,一定要注意安全,如发生人员伤亡事故,由乙方全部负责,与甲方无关。 八、此合同一式两份,甲、乙双方各执一份,以作凭证,此合同经双方签字后生效。 九、工程完工后,验收合格,款项结清,此合同作废。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建筑工程单做工合同书 篇26出租方(甲方): 签约地点: 承租方(乙方): 签订日期: 年 月 日 根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议: 一、设备的使用地点及工程情况: 乙方租赁甲方的设备仅限于河间市城区内的工程中使用,不得转移到其它地点。 二、租赁设备概况 三、设备的所有权: 本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。 承租方不得以任何理由对设备进行抵押或转移,否则造成的全部后果由承租方承担。 四、甲方的基本责任: 1、 提供良好的设备。 2、 负责设备进入乙方施工现场。 五、乙方的基本职责: 1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备的安全,设备损坏或丢失由乙方负责赔偿。 2、乙方应在交货地点由乙方指定验收人检查验收租赁设备,同时将签收盖章后的租赁收据交给甲方指定验收人。 3、租赁期满后负责设备进入甲方仓库。 六、结算方式及相关事宜: 1、租赁期间:自 年 月 日至 年 月 日,自设备进入乙方场地时开始计算租金。如乙方暂未使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用,租赁费按实际天数计算,不再重新鉴定合同。 2、结算方式:设备租赁费按合同双方指定验收人出具的单据为标准计算,乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。 如到期未付租金加收月租金0.5%的滞纳金,并且甲方有权将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算,超出部分按天计算( 元/天)。 3、运费的承担:设备的进场费用由甲方承担,退场费用由乙方承担。乙方应在设备进场或退场前三日内通知甲方。 4、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工使用,必须征得甲方得同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。 七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。如送货单退货单、租赁费收据、及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。 八、争议的解决: 有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。 九、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。 甲方:法人代表: 身份证号 电话: 甲方指定验收人: 身份证号 电话: 乙方:法人代表: 身份证号 电话: 乙方指定验收人: 身份证号 电话: |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。