| 标题 | 钢结构加工合同 |
| 范文 | 钢结构加工合同（通用9篇） 钢结构加工合同 篇1甲方：(发包方) 乙方： (承包方) 甲方将 钢结构 工程钢架制造工程交于乙方加工制造，根据合同法规定，双方达成一致协定如下(按甲方提供图纸) 1、型钢总重约：T，每吨价格为：元，合计为 ) 2、变截面总约：T，每吨价格为：元，合计为 ) 3、行车梁总重约：，每吨价格为：，合计为(大写： ) 4、总价金额为：) 5、付款方式：钢梁加工完成付总金额的 ，构件离厂前全部结清。 6、钢板用料：H型钢为产，重量按理论重量计算。钢板料为板，济钢或安钢产，并备有材质证书。 7、具体尺寸：按图纸施工。若甲方图纸发生变更，须提前通知乙方并提供变更书面文件，根据工程量追加费用。 8、H型钢梁喷漆均为： 9、工期为：天，年月日至年月日甲方支付首付款次日开始计算工期。 10、构件有合格证，材料证明书。 以上H钢结构用料，由甲乙双方共同实际考察订购。 在合同签订的时间内保证全部提货，如甲乙双方如有一方违约，违约责任按《中华人民共和国合同法》规定执行，乙方按双方签订的图纸加工，如出现错误乙方负责。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字签字盖章后生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 钢结构加工合同 篇2甲方： 乙方： 甲方将钢结构工程委托乙方加工制作为保质按期顺利完成，经双方协商达成以下条款以便双方信守。 一、工程名称：钢结构车间 二、加工形式：包工包料 三、加工范围：钢柱、钢梁、天车梁、C钢。所有构件刷灰防锈漆一遍。(以图纸为依据) 四、工程总造价整 (小写 元)开票方式含税。详细数据见报价单。 五、工程质量：根据甲方提供数据及设计方案，乙方制图，甲方审定签字认可，本工程按照工程质量验收规范在乙方厂内验收。一切数量尺寸均以图纸为准。 六、双方责任：乙方按甲方提供各种数据及部件加工生产不包括运输及其它有关事项，如甲方提出特殊要求，乙方按实际造价收费。 七、加工期限： 八、结算方式：工 程 预付款为 元 整(小写 元)，作为定金用于开工费用，余款 元整(小写 元)，由本工程全部完成验收合格提货时一次付清。本工程不留质量保证金，质量以验收合格为准。 九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 十、双方纠纷：如双方发生纠纷意见，由河北省张家口市仲裁委员会协商解决。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 钢结构加工合同 篇3订立合同双方： 承揽方：__________________ 定作方：__________________ 定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条 加工成品： 品 名规 格单 位数 量备 注 第二条 加工成品质量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据） 第三条 原材料的提供办法及规格，数量，质量：___________________________________________________________________________________（1，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。2，用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3，原材料等物品交（提）日期计算，参照 第七条规定执行。） 第四条 技术资料，图纸提供办法：____________________________________________________________________________________________（1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。2， 承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。3，定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。） 第五条 价款或酬金：________________________________________________________________________________________（价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。） 第六条 验收标准和方法：__________________________________________ ________________（1，按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。3，当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。） 第七条 交（提）货的时间和地点：___________________________________________________________________________________________（1， 交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。2，交（提）定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。） 第八条 包装要求及费用负担：____________________________________________________ 第九条 运输办法及费用负担：____________________________________________________ 第十条 结算方式及期限：____________________________________________________ 第十一条 其他：_____________________________________________________（如：1. 根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。2.根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。等等。） 第十二条 承揽方的违约责任： 一，未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。 二，交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。 三，未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。 四，逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金________元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。 未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。 五，不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____％（10％--30％幅度）或酬金总额的_____％（20％--60％幅度）违约金。 六，异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。 七，实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。 八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。 九，未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。 十，擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。 第十三条 定作方的违约责任： 一，中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。 二，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____％（10％--30％幅度）的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的__________％（20％---60％的幅度）违约金。 三，未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。 四，超过合同规定期限领取定作物的，除按本条 第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。 五，超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。 六，无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。 七，变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。 第十四条 不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任；在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。 第十五条 纠纷的处理：加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 本合同自________年____月____日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式____份，交_______（如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关）各留存一份。 定作方：____________________（盖章） 代表人：____________________（盖章） 地址：________________________________ 电话：________________________________ 开户银行：____________________________ 帐号：______________________________ 承揽方：__________________________（盖章） 代表人：__________________________（盖章） 地址：_________________________ 电话：_________________________ 开户银行：_____________________ 帐号：________年____月____日订 返 钢结构加工合同 篇4发包人(甲方) 承包人(乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人钢结构消防楼梯工程(以下简称“工程”)的有关事宜，达成协仪： 第一条 工程概况 1.1 工程地址： 1.2 工程项目名称： 1.3 工程内容及做法(详见附表1：甲方设计图纸)。 1.4 工程承包方式：双方商定采取包工、包料方式。 1.5 工程期限 个工作日，开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日 甲方更改图纸、有关部门规定等客观原因不能施工时，工期顺延。 1.6 合同预算价款：本合同工程预算造价(详见附表1：工程预算书)为(大写)：人民币 元(￥： 元 )，工程竣工验收合格后，结算款以预算书单价为基础，按实际发生工程量为准结算。若合同价打折时结算价同比例打折，但增项款不打 折，据实结算。 第二条 工程管理 2.1 甲方指派 为驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜 。 2.2 乙方指派 为驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份式。 第四条 双方责任约定 4.1合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论任何原因造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程总价10%违约金，若造成损失的违约方应予以赔偿 。 4.2因甲方原因影响工期，损失由甲方承担，工期相应顺延，影响工期时甲方要签字确认误工日，方可继续施工。 4.2.1不能按期供水、电; 4.2.2不能保证工人每天工作9小时(含加班); 4.2.3不能按期提供自购材料、设备; 4.2.4不能按期付工程款; 4.2.5因甲方变更设计图纸、变更设计材料、人工误工浪费。 4.3 因甲方终止执行合同，而总报价工程量未过半，乙方拥有收取工程总价10%的设计费的权利，或按实用面积每平方米30元的设计费收取。 4.4合同签订后，若甲方提出减项且减项工程额达到总工程额5%时，须向乙方支付减项总额8%变更费;若甲方提出合同上由乙方购买的材料变为甲方购买，则甲方向乙方支付该部份材料费用(预算书为准)的10%变更费，若甲方减项所用材料乙方已定购或运至现场，甲方需另支付材料来回运费、损耗及退货费用，若甲方要求减项的项目已施工，甲方需支付乙方该项目的人工费、材料费、管理费及拆除费。所有减少项目或材料之费用均以预算书费用为准再乘以合同价折扣比例来计算。 4.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，由乙方负责修理直至约定标准，所需修理费用乙方承担，工期不予以顺延。 4.6对竣工后月内发现并证实属于乙方责任的质量问题，乙方免费维修。 4.7由于乙方施工中违反操作常规造成的人员伤害，责任乙方自负。 4.8施工中由于乙方的过错造成甲方的物品损失、损坏，乙方负责赔偿或修复，但甲方物品进场时必须由乙方监理签收验证。 4.9由于乙方违反物业管理规定所造成的罚款和赔偿费用，由乙方负责，在工程结算中扣除。 4.10隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方若两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写记录，甲方应予以认可。 4.11工程竣工后，乙方应书面或电话口头(当甲方不在装修地域时)通知甲方验收，甲方签收验收通知回执，并在得知通知后六天内验收，并办理验收、移交手续。如甲方在约定时间内未能验收应及时通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。若另定日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方看管费用及相应费用。 4.12本合同履行完毕后自动终止。 第五条 违约责任 5.1由于甲方原因导致工程延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工窝工一天，甲方支付乙方500元，甲方如不按合同约定支付工程款，每延期一天按应付款额的0.5%支付滞纳金。 5.2由于乙方原因，逾期竣工，每延期一天乙方支付甲方500元违约金。因甲方原因争议引起的停工日期除外。 5.3未办理验收手续，甲方提前使用或擅自使用，造成损失甲方负责，并视为甲方已实际验收合格。 5.4因乙方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此所造成的经济损失。 第六条 材料的提供 6.1本工程所需按预算书规定应由甲方自购的施工材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，分别在各项工程施工之日前第三天内甲方负责采购到场，若有质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任甲方承担;甲方供应的材料，经乙方验收后由乙方负责保管，乙方保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 6.2凡由乙方采购的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场后通知发包人，并接受发包人检验，如不符合质量要求或有规格差异禁止使用，若已使用造成的损失由乙方负责。若有疑议，发包人及时书面提出，让承包人签字并解决， 第七条 工程款支付方式 7.1 合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款 7.2工程款付款双方协商约定 7.3双方款项往来均应出具收据，甲方应予以保存，竣工结算后乙方收回收据并应开具税务统一发票交甲方。 7.4 工程若有甲乙双方协商同意的增项，则应在下次付款时一并付清，否则乙方有权停工待款，损失甲方自负。 第八条 装饰工程预算书、施工图经双方协商达成一致的具体问题之协议，作为合同附件与合同具有同等效力。 第九条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力，希双方诚心遵守。 第十条 本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利的原则协商解决。 发包人(甲方)签名： 承包人(乙方)签名： 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月日 钢结构加工合同 篇5甲方： 中国________公司，地址：________电话：________电传：________ 法定代表人：________职务：________国籍：________ 乙方：____国________公司，地址：________电话：________电传：________ 法定代表人：________职务：________国籍：________ 双方为开展来料加工业务，经友好协商，特订立本合同。 第一条 加工内容 乙方向甲方提供加工________(产品)________套所需的原材料，甲方将乙方提供的原材料加工成产品后交付乙方。 第二条 交货 乙方在合同期间，每个月向甲方提供________原材料，并负责运至________车站(经________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________个月内将加工后的成品________套负责运至________港口交付乙方。 第三条 来料数量与质量 乙方提供的原材料须含____%的备损率;多供部分不计加工数量。乙方提供给甲方的材料应符合本合同附件一(略) 和规格标准。如乙方未能按时、按质、按量提供给甲方应交付的原材料，甲方除对无法履行本合同不负责外，还得向乙方索取停工待料的损失;乙方特此同意确认。 第四条 加工数量与质量 甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品，在乙方提出后，甲方应赔偿乙方所受的损失。 第五条 加工费 甲方为乙方进行加工的加工费，在本合同订立时的________年为每套________币________元;合同订立第二年起的加工费双方另议，但不得低于每套____ 币____ 元;该加工费是依据合同订立时中国国内和国外劳务费用而确定的，故在中国国内劳务费用水平有变化时，双方将另行议定。 第六条 付款方式 乙方将不作价的原材料运交甲方;在甲方向乙方交付本合同产品前1个月，由乙方向甲方开立即期信用证，支付加工费。 第七条 运输与保险 乙方将原材料运交甲方的运费和保险费由乙方负责;甲方将本合同产品送交乙方的运费和保险费由甲方负责。 第八条 不可抗力 由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履约时，该方应尽快将事故通知对方，并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失，对方不得提出赔偿要求 第九条 仲裁 本合同在执行期间，如发生争议，双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决，提请中国________仲裁机构进行仲裁。仲裁适用法律为： 1.中华人民共和国加入的国际公约、条约; 2.中华人民共和国法律; 3.在中国法律无明文规定时，适用国际通行的惯例。 第十条 合同有效期 本合同自签字日起生效。有效期到本合同规定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工费在内的全部应付费用时终止。 第十一条 合同的续订 本合同有效期届满之前________月，如一方需续订合同，可以向对方提请协商。 第十二条 合同文本与文字 本合同正本一式____ 份，甲乙双方各执一份。 本合同以中、____两国文字书就，两国文字具有同等效力。 第十三条 其他 1.甲方为交付乙方产品而耗用的包装、辅料、运输及保险等项开支，在加工费以外收取，但这些费用不超过每套合同产品的____ %。 2.甲方收到原材料后，应按乙方提供的技术标准，对其规格、品质进行验收。如乙方提供的原材料不符合标准，或数量不足，在甲方向乙方提出检验报告后，乙方负责退换或补足。 第十四条 合同条款的变更 本合同如有未尽事宜，或遇特殊情况需要补充、变更内容，须经双方协商一致。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 钢结构加工合同 篇6定作方： (以下简称：甲方) 承揽方： (以下简称：乙方) 依据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本承揽加工事项协商一致，订立本合同。 一、加工范围及合同价款 1、加工项目名称： 2、本次加工所需图纸深化由 负责深化并提供。 3、本次加工所需原材料由 负责提供，其中包含(材料、加工、除锈、油漆、运输) 4、加工范围： 主体结构(围护结构除外) 具体包括如下： 二、制作质量要求 乙方必须严格按照甲方提供的图纸进行深化、甲方与乙方所签合同要求、《钢结构工程 施工质量验收规范》GB50205—20xx、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-20xx及有关钢结构的技术规程、标准进行加工制作和验收。 甲方将派驻厂监造人员或不定期委派检验人员对在制构件及成品构件进行检验，发现构件不符合上述要求的，乙方应无条件予以整改，直至合格。甲方的检验不解除乙方对构件加工质量的保证和相关责任。 乙方须根据甲方要求提供质保书、合格证、第三方检测报告等相关交工资料。 其它质量要求或技术标准：按照图纸加工。 钢材材质：钢板必须使用原平板或开平板，禁止使用带钢及窄中板。抛丸除锈达到Sa2.5级，铁红醇酸防锈漆二遍。 三、交货地点及日期 1、交货地点： 2、交货日期： 3、构件运输由 负责，所产生费用由 承担。 四、结算方式 1、构配件单价一次性定价，数量根据甲方提供的深化图纸加工图纸据实结算。 2、本合同范围内的所有钢构件按照甲方的要求时间内保质保量完成，并提供正确、完整的制作资料，在工程主体安装验收完成后进行结算。 五、付款方式及结算 付款方式：钢结构进现场付款30%，安装完毕，甲方收到乙方工程制作费用总额发票后，付至合同价的85%，建设单位总体工程验收合格后付至结算价的95%，甲方在确认无质量问题一年期满后将余下5%质保金一次性付清。 六、双方职责 1、甲方职责： ①负责办理乙方提出施工图中的有关问题，并在设计院回复后 3天内给予答复，减少因图纸错误而造成的各种不必要的损失。 ②因业主或土建等单位原因不能按照施工进度计划进场施工时，必须及时调整好交货计划日期，并提前7天用联系单形式通知乙方调整制作计划。 ③安装过程中，如发现有制作错误时，应立即停止安装，并及时用书面形式通知乙方，并积极协助乙方采取补救措施予以补救，把各种损失减少到最低程度，所产生的费用由乙方承担。 ④乙方派专人负责发货工作，所有构件、配件运到施工现场后，甲方必须指定专人负责核对构配件的数量、检验好外观质量，并在送货回执单上签好数量、外观质量等情况和验收人的姓名，由于甲方验收人员的失职，所造成的损失由甲方自负。 ⑤负责安排好业主、设计、监理来厂的检查、验收工作，并承担非乙方原因造成的来厂检查、验收所发生的全部费用。 2、乙方职责 (1)必须严格按照施工现场安装要求，配套制作构配件。发货前必须严格检验好各种构件的质量，并按深化设计提供的成品构配件清单和计划交货清单要求，详细填写好发货清单。发货清单一式五份(甲方、回单、项目运营管理中心(部)结算处、财务部、运营部发 (3)必须严格按照装车作业指导书装车，以确保构配件在运输过程中安全牢固，不受损伤。如属运输不当引起的各种损伤由乙方负责。 (4)乙方在执着到制作错误的书面通知后，150公里以内乙方必须在24小时内(150公里外48小时内)派员到施工现场进行处理。 (5)乙方必须根据甲方要求随货提供完整的制作资料。 (6)负责业主、监理和设计等单位有关人员到厂内检查、监制的接待工作;业主或监理、设计代表来工厂检查、监制情况，需提供该工程构件、配件制作情况的书面汇报资料。如出现制作质量和制作进度滞后问题，造成业主、监理、设计代表来厂重新进行检查、验收，其发生的一切费用由乙方承担。 七、图纸提供时间及保密要求 1、图纸由甲方提供时，双方约定甲方在 年 月 日前向乙方提供图纸一套，费用由甲方承担。 2、未经甲方同意，乙方不得将有关甲方的相关资料泄露给任何第三方，否则乙方将承担相关法律责任。 八、违约责任 1、甲方未在合同约定的期限内提供图纸(包含变更单)，则乙方可顺延交货工期。乙方若违反合同约定未按交货顺序及时交付合格的协作构件、交工资料，则承担由此造成的一切责任及经济损失。 2、乙方不能按时交货(非甲方原因)，构配件不配套货发往现场后发现构件不合格，由此造成工程工期延误的，每延迟一天乙方需向甲方赔偿本合同总价的3‰。罚款总额累计最高不超过合同总价的5%。 3、由于乙方交货的构配件编号不清或错编、漏编，须在施工现场重新检查编号的，乙方收到重新编号通知2天内未到施工现场重新编号的，乙方须向甲方赔偿30元/件的检查编号费。 4、甲方未按合同约定的时间、金额支付工程款给乙方的，甲方按每延期一天支付应付额的3‰滞纳金给乙方。 九、争议 1、如本合同发生争议，双方友好协商解决。协商不成向甲方所在地人民法院起诉。 2本合同一式六份，甲方执三分，乙方执三份。合同附件(图纸、技术要求、清单、交货计划等)也视为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。 3、本合同甲、乙双方签字、盖章后生效。构件交货完毕、加工款结清后自动失效。 定作方：(公章) 承揽方：(公章) 地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 钢结构加工合同 篇7甲 方： 乙 方： 依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程造价： 第二条、分包内容 乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作，岩棉板安装、水泥板安装、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的全部工作。 上述工作范围包括材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。 第三条、施工工期 总工期为。开工日期为，预定截止工期日期 。 第四条、付款方式 1、双方签订合同后三日内，甲方支付乙方预付款 元，元整)。 2、甲方支付乙方二次费付款元，(大写： 元整)。 3、甲方支付乙方三次费付款元，(大写： 元整)。 4、余款在工程完工后，甲乙双方共同进行验收后，留壹万元做质保金，其他款项七天内付清，质保金六个月内一次性付清。 第五条、双方责任 甲方责任 1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。 2、协调本工程施工过程中与物业等方面产生的情况。 3、提供现场临时用水、用电接入点。 4、提供的图纸要符合安全结构。 乙方责任 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的结构质量负责，并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。 2、必须严格按甲方要求施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。 3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例，小区物业管理等规定，做到安全、文明施工。不影响小区其他业主的正常工作、生活，并对施工的可靠性、安全性负责。 4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。 5、工程竣工验收后，清理现场(包括生产，生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。 6、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。 7、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。 8、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。 第六条、附则 如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。 本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。 本合同一式两份，甲乙双方各持一份。 甲方： 乙方： 电话： 电话： 年 月 日 年 钢结构加工合同 篇8原告______________________________有限公司，住所地______________________________。 法定代表人____，董事长。 委托代理人____，男，______________________________有限公司职员，住该单位。 委托代理人____，男，______________________________有限公司职员，住该单位。 被告______________________________有限公司，住所地______________________________。 法定代表人____，总经理。 委托代理人____，男，______________________________公司经理，住该单位。 原告______________________________有限公司(以下简称原告)与被告______________________________有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员______独任审判，公开开庭进行了审理，本案原告的委托代理人王锋、舒畅、被告的委托代理人崔燕合到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称，年______月______日，原告与被告订立钢结构委托加工合同，约定原告向被告提供材料，由被告进行加工制作。合同订立后，原告将需要加工的钢板运至被告处，被告收到原告运送的材料后却通知原告无法完成加工，让原告运回材料，原告运回材料时发现少了______吨。原告要求被告返还钢板______吨，赔偿损失______元，诉讼费由被告承担。 被告辩称，原告所述与事实不符，年______月______日原告才将全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我们不让继续加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在违约，是原告违约，被告已经为原告加工材料______余吨，现被告只欠原告约______吨材料，因原告未支付被告加工费，故被告未将材料归还原告，被告不同意原告的诉讼请求。 经审理查明：年______月______日，原告与被告订立钢结构委托加工合同，约定原告向被告提供材料，由被告进行加工制作，原告于年______月______日向被告提供图纸，材料提供到被告工厂，年______月______日开始发货，______月______日前所有构件发完。合同订立后，原告于年______月______日至______月______日陆续将钢材运至被告工厂，被告对部分钢材进行了加工，年______月______日，原告开始从被告处运回钢材(包括部分加工的钢材)，原告未给付被告加工费。本案在审理过程中，原告表示未运回的钢材为______吨，被告表示加工钢材存在一定损耗，现被告处只存有已进行加工的______吨钢材，因原告未付加工费故不同意归还原告钢材.原告亦表示未给付被告加工费。 上述事实有加工合同、出库单、出入库清点单、双方当事人陈述等证据在案佐证。 本院认为：原、被告双方订立的加工合同，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应当恪守履行。定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有留置权。因被告已经履行部分加工义务，而原告未给付被告加工费，故被告对完成的加工材料享有留置权，原告要求被告返还加工材料及赔偿损失的请求，于法无据，本院不予支持。依据《中华人民共和国民法典》第二百六十四条之规定，判决如下： 驳回原告______________________________有限公司的诉讼请求。 案件受理费______元，由原告______________________________有限公司负担(已交纳)。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于______市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。 代理审判员______ ______年______月______日 书记员______ 钢结构加工合同 篇9甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国民法典》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。 一、项目名称和地点 1、项目名称：型广告塔座 2、工程地点： 二、工程内容： 1、依据甲乙双方确认的施工，钢结构加工包括结构表面刷两遍漆(色)，工程做法及选材标准详见施工图。 委托加工数量为型广告塔座。 2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装.。 面板、马道、基础、灯具由乙方自理。 合同生效后，由乙方向甲方提供施工图两套(含钢结构及基础施工图)。 三、承包方式和造价： 型广告塔座，单价每座0000.00元(大写：)。 合计人民币元，大写：元整; 本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工.。 四、工程价款支付、结算方式： 付款方式：合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的%,计人民币元(大写:元整);钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的%，计人民币元(大写：元整);之后每个广告塔主体钢结构安装完毕，甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价元(大写：元整)的%;合计人民币元(大写：元整)座广告塔共计元(大写：元整);3%作为乙方的保修保障金合计人民币元(大写：元整)，满一年后七天内，甲方负责与乙方结清余款。 五、工程期限为天，其中加工配件天，运输天,安装天。 六、双方责任 ·广告制作合同·小区广告合同·电梯广告租赁合同·广告刊登合同 (一)甲方责任 1、甲方负责广告塔(牌)的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。 协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助，误工补助按每天每人元计，工期相应顺延。 2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场20米以内，由乙方负责其电费。 甲方协助乙方选好材料堆放场地。 3、原材料堆放场地如为有偿占用，由甲方负责协调乙方负责其费用;材料存放期间由乙方负责看管，如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。 4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。 5、甲方应按本合同及时拔付工程款项。 如工程款不能及时到位，工期相应顺延。 造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失。 施工人员误工每人每天元。 6、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。 7、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告塔(牌)进行处理或拍卖，同时此合同终止。 (二)乙方责任 1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告塔(牌)结构安全性。 广告牌设计基本风压为/2(抗风设计值为级)。 广告塔质保期为年，保修期为年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于配件质量或设计问题，由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担;在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方负责;在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告塔损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。 2、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工程总造价的%赔偿甲方损失。 3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。 4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。 如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风下雨、雪等)或停电原因，工期顺延。 5、工程质量验收：以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。 工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始(验收日期为 );如乙方工程已竣工，书面通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知5日内未验收工程，故视为验收通过。 6、非经甲方书面同意，乙方不得转包工程，否则，甲方有权拒付工程款。 7、在保修期内，乙方首年对广告塔维护、保养一次，费用由乙方承担。 以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。 8、保修期内，乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格。 七、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决;协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。 八、附件： 《钢结构广告塔主体安装质量验收表》 附则： (一)合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同遵守。 (二)本合同一式两份，具有同守效力，甲、乙双方各持一份。 (三)经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件。 如图纸内容变更，附变更备忘录。 (四)本合同附广告塔验收标准，该标准依据中国工程建设标准化协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》 148:20、省工程建设标准。 验收手续一式两份，甲乙双方各持一份。 (五)本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效。 甲方代表人签字：乙方代表人签字： (盖章)(盖章) 年月日年月日 大型广告制作合同 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。