标题 | 装饰住房施工合同 |
范文 | 装饰住房施工合同(精选3篇) 装饰住房施工合同 篇1发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、以及其他有关法律法规规定的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。 第一条工程概况 1.甲方装饰住房系合法使用; 2.装饰施工地点: 3.住房结构:_施工面积平方米。 4.装饰施工内容:(见附件《装饰工程预算表》)。 5.承包方式: 6.总价款:元,大写(人民币):; 其中:材料费:,人工费:______ 管理费:___________________,设计费:__________; 税金(3.41%):___________,垃圾清运费:___________; 其他费用___________________________; 双方约定,如变更施工内容、变更材料,这部份的工程款按实另计。 7.工期:工期日,施工时间自_年月_日开工,至年_月__日竣工; 第二条材料供应的约定: 1.甲方提供的材料: 甲方负责采购供应的材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲、乙双方应办理交接手续。乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的装饰工程上,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 3.乙方提供的材料: 乙方供应的材料、设备,甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用;如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 第三条关于工程质量及验收的约定: 1.本工程执行《住宅建筑装饰工程技术规程》、《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。 2.本工程由方设计,提供施工图纸一式_份。 3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。 4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。 5.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后,方能进行该项目的施工、因此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定。凡甲方私自与施工人员商定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。 6.工程验收。 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不能按预约日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应于承认;事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验;若复验合格。其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。 7.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用. 8.工程保修期贰年。竣工验收后甲、乙双方签署,《工程保修单》,凭保修单实行保修,保修期两年,从竣工验收签章之日起算. 第四条有关安全生产和防火的约定: 1.甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿. 2.施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出申请,经所在地建设行政主管部门批准后方能施工.第五条关于工程价款及结算的约定: 1.工程款付款方式:(将不选定方式划去): (1)工程款付款可以双方协商约定: (2)工程款付款可以按下表: 工程款付款时间表 序号 付款时间 付款比例 金 额 1签订合同之日45% 2泥工完工50% 3整体完工5% 第六条其它事项 1.甲方工作: (1)甲方应在开工前三天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份,并向乙方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施,向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项,施工期间的水电费用和各项物业管理费用由甲方支付。 (2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。 2.乙方工作: (1)参加甲方召集的施工图纸或施工说明的现场交底。 (2)指派为乙方驻工地代表,全权负责合问履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。 第七条 违约责任: 1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_元;甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天向乙方支付_元违约金。 2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付___元违约金。 3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。 4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。 5.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。 第八条 合同的变更和解除: 1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款__%支付违约金,办理终止合同手续。 2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。 第九条 附则 1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙__把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,乙方负责将房屋外门钥匙交还甲方。 2.本合同签订后,工程不得转包。 3.本合同一式__份,甲、乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。。 第十一条其它约定 1. 2. 3. 甲方(签章):乙方(签章): 电话:电话: 签订日期:年月日 装饰住房施工合同 篇2建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方在承揽制作、安装过程中的权利、义务,经双方协商同意后签订本合同。 第一条工程概况及承包范围 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程范围和内容: 1、承包范围: 2、工程建筑面积: 3、结构:__________________________________ 4、层数、建筑高度:详见经甲方单位审核通过的施工图 5、其他:本合同价包括土建、钢结构,围墙,地坪, 第二条合同价款及调整 一、工程合同价款采用固定合同, 总造价为(大写):人民币: 万元 , (大写) 二、双方约定合同价款的其他调整因素: 1、调整方式: (1)遇业主方要求或设计规范要求比原业主方认可方案增加的工程内容。 (2)遇业主方要求施工图范围以外增加的工程内容。 (3)遇业主方要求因图纸变更而增加的工程内容。以上各项经业主或监理签证后予以调整。 2、调整原则: (1)合同报价书已有相同项目的,按该项目的单价同比例下浮后执行。 (2)合同报价书中无相同项目的,以市场信息价为基础或参照本合同报价书而确定该项目的单价。 (3)工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。 (4)增加的工程量务必确定增加价款。 三、本工程最终结算价款为:固定合同价+追加合同价款+现场签证与图纸变更(补充协议或工程联系单)。 第三条合同价款的支付与结算 一、工程款支付: 1、合同签订之日进入施工现场3日内,甲方支付合同总价的%预付款,场平基础完工后3日内,甲方支付该工程合同总价的%进度款。 2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方递交结算文件当日起7日内审核完毕,如未审核代表甲方已确认并在14日内付清余款 (即工程竣工结算经甲乙双方签字确认并移交资料后支付至竣工结算价的97%),剩余3%作为工程质保金,质保金在工程竣工后满1年内付清,以竣工通知书日期为准。 3、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价,如工程总造价在合同履行中按约定作增减时,支付金额作相应增减。 二、结算: 1、乙方在工程竣工报告经甲方认可后的7日内向甲方提交工程结算报告及资料。 2、工程最终造价按本合同第二条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的,按国家民法典有关规定实施。 3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后7日内给予确认或提出修改意见。 4、甲方与乙方对变更部分工程款结算发生争议时应协商解决;协商不成的可委托双方都认可的审价机构审价确定。 第四条工程期限 一、根据工程实际情况,约定工程总工期为天,其中安装工期为工作日,工期起点以甲方向乙方下达开工报告为准。计划进场日期年月日,具体进场日期甲方应提前5天书面通知乙方,特殊状况需要延期,甲方也应提前5天通知乙方。 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延: 1、按施工准备规定要求,不能提供压实平整的施工场地,水源、电源、道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工时; 2、工程量变化、设计变更或提供的工程地质资料不准而影响进度时; 3、在施工中因连续停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电每周累计超过24小时,影响正常施工时; 4、人力不可抗拒的因素而延误工期; 5、其它因甲方不可预见原因造成的中途停工。 第五条施工准备 甲方: 1、xx年xx月xx日前做好建筑红线以外的“三通一平”,负责红线外进场道路的维修,并接到施工现场。 2、xx年xx月xx日前,负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器,要求满足施工用水、用电量的需要。(水电由乙方单独设立分表,从土建单位指定的位置接出水电源)。做好红线以内的场地平整及压实、拆迁障碍物等工作,并提供相应的资料。 3、甲方负责设计时,合同签订后3天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图及有关施工技术资料。 4、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底,并做好三方签署的交底会审纪要,在7日内分送有关单位,并在7日内提供会审纪要和修改后的施工图(甲方供图时)。 5、提供本工程前期施工资料,办妥土建交验手续;协助乙方办理现场施工人员暂住证等及其它甲方应该办理的手续。 6、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作,并向乙方发出进场施工的书面通知。 乙方: 1、在由乙方提供设计时,本合同签订之日起3 日内,甲方应向乙方提供有关技术资料,并保证资料数据真实、准确。 2、由乙方提供设计时,在本合同签订之日起3 日内,通知甲方出面组织施工图会审和交底会议,会后3 日内,由甲方书面提出会审纪要和修改决定交乙方修改设计并报原设计单位审核。 3、编制施工组织设计或施工方案,组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 4、提供办理建筑施工许可证的有关资料,配合甲方代表的现场管理。 5、构件已制作,具备发运安装条件时,乙方应书面通知甲方,准备进场安装。 第六条双方的职责 甲方的职责 1、甲方委派同志为驻工地代表,具体行使下列权力、职责: (1)下达的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效; (2)有权对乙方工程量的增减核实确认; (3)有权代表甲方确认设计变更或工程洽商; (4)有权代表甲方对乙方施工的工程进行验收。 (5)检查和监督乙方和监理单位执行合同; (6)乙方项目负责人及有关人员的调换需事先经其同意; 2、甲方应保证乙方进场施工能顺利进行,若在乙方进场施工后,因甲方原因导致乙方不能正常施工,一切责任由甲方承担。施工场地具备“三通一平”等条件,并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。 3、组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底。该图纸会审纪要经甲方或甲方代表确认后,作为乙方预算、施工、决算的依据。 乙方的职责 1、乙方委派同志为驻工地代表,具体行使下列权力、职责: (1)乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。 (2)乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案,和依据合同发出的指令,组织施工。 2、乙方根据图纸合同的要求进行施工。 3、遵守地方政府和有关部门的相关规定。 4、乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,非乙方责任造成安全事故,由责任方承担有关责任和费用。 第七条施工与设计变更 正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料,作为制作施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审作纪要,作为施工与结算的补充依据,甲、乙双方均不得擅自修改,图纸会审纪要在图纸会审后7天内各方予以签字盖章。 甲方如需设计变更,须在制作前15天由原设计单位作正式修改通知书或修改图纸,并且费用已经业主确认后,乙方予以实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,签订补充协议。如构件已经制作后提出修改,甲方应赔偿相应经济损失。造成工期延误的,工期顺延。 如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的,如甲方需变更设计时,应由甲方正式以书面通知乙方进行设计变更,办法与上款相同。 经甲方认可的设计变更,发生工程费用变动,工程款按实结算。 第八条安全施工 一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。 二、甲方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担责任及发生的费用。 三、在乙方进场施工至交付工程的整个期间,甲方人员除工程师和其他指定的工作人员外,未经乙方现场管理人员许可,不得擅自进入施工现场,否则发生人身事故均由甲方负责并承担费用。 四、甲方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。 五、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训,不得上岗作业。 六、发生重大伤亡事故及其他安全事故,乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知项目经理,同时按有关部门要求进行处理,费用由事故责任方承担。 第九条工程质量 一、工程质量标准:合格。 二、对工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 三、乙方必须严格按施工图设计和说明文件及国家有关规范、规程、标准的要求施工。 四、乙方在施工中应自觉接受监理工程师的质量监督,随时接受监理工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改,包括修理或返工,直至达到约定标准。 五、监理工程师的检查、检测不应违反国家或行业规定影响施工正常进行。如违反国家或行业规定检查、检测影响乙方施工,影响施工的费用和损失由甲方承担,并顺延工期。 六、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时,应通知监理工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。 七、如乙方在施工中发生质量事故,应及时书面报告监理工程师。一般质量事故的处理结果由监理工程师报质检部门备案;重大质量事故的处理方案应经设计单位、甲方、质检部门共同研究决定。 八、自工程竣工验收合格或视为合格日起,乙方对工程承担保修责任,质保金为合同总价的5%,保修期为一年。 第十条工程验收 1、验收合格的,由甲、乙双方、监理方等签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告之日。 2、验收不合格,由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要,明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收,并承担因此而造成的甲方的损失,工期不予顺延,甲方原因由甲方全部承担,工期顺延。 四、特殊原因,在该工程承揽合同中,若几个单体前后进场或完工时间相隔三个月以上的,甲、乙双方都可视具体情况书面要求部分单体工程甩项竣工验收,甲、乙双方也可另行签订甩项竣工协议。 第十一条违约责任 乙方的违约责任 1、主结构工程质量不符合合同和设计要求的,应予返工或修理,承担其费用。 2、由乙方设计时,因设计错误造成返工时,发生的各种费用由乙方自行承担。 3、乙方的.其它违约行为导致甲方损失的,应按《中华人民共和国民法典》等相关法律规定赔偿损失。 4、工程竣工结算经甲乙双方签字确认并移交资料后,甲方未按合同约定支付工程尾款,经催告超过28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率4倍计息。 第十二条解决合同纠纷方式 合同发生争执,双方协商解决,协商不成的,向乙方所在地人民法院起诉。 第十三条附则 一、本合同一式陆份,甲方执肆份、乙方执贰份。 二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。 三、本合同签订后,甲、乙双方如需提出修改时,经双方协商一致,可以签订补充协议, 作为本合同的补充合同。 第十四条附件 1、屋面的颜色: 2、墙面的颜色: 3、外门颜色: 4、内门颜色 建设单位:承揽单位: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 经办人: 经办人: 电话: 开户银行: 账号: 电话: 身份证号: 日期:日期: 装饰住房施工合同 篇3甲方(全称):___________公司 乙方(全称):_______公司 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立合同。 一、工程概况 项目名称:________________ 工程地点:____ 二、工程承包范围 承包内容:平基土方挖填运、石方爆破及挖运、挡土墙砌筑、永久性围墙砌筑。 三、合同工期 合同工期总日历天数:____日历天。 四、质量标准 工程质量标准:达到现行的国家验收标准和甲方提供设计图纸要求(围墙设计图纸见附图)。 五、合同价款 本合同采用单价包干价方式: 1、平基土方挖、填、运25.00元(小区范围内) 2、石方爆破及挖运60.00元(小区范围内,包爆破材料) 3、挡土墙砌筑290.00元(包工包料,含勾缝) 4、永久性围墙砌筑500.00元(包工包料,含600宽,500深的浆砌毛石基础,基础超深部份按290.00元计算)。以上单价均含税。 六、工程量确认与工程款支付: 1、工程量确认:按现场实际收方量经甲乙双方确认为准,如事前确认工程量发生变化,乙方应及时向甲方现场签证。 2、工程款支付:按每月完成工程量的80%支付工程进度款,剩余20%待工程竣工验收合格后____月内支付。 七、材料设备供应 1、甲方供应材料:甲方不供应材料。 2、乙方供应材料:全部材料由乙方采购,采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。 八、双方一般权利和义务 1、甲方工作 1。1对工程质量、进度、安全进行监督; 1。2对工程中各个工序的验收工作; 1。3向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导; 1。4确定水准点与坐标控制点; 2、乙方工作 1。1服从甲方的管理; 1。2向甲方提供所有材料的质量证明资料; 1。3遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担; 1。4认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工; 1。5做好发各个工序验收的配合工作,为检查验收提供便利条件。 1。6做好文明施工工作,保证施工场地清洁,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 八、违约责任 1、工程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。 2、工程质量达不到质量要求的部分,甲方有权要求拆除和重新施工,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不顺延。 3、因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工,处1000元日延期赔偿费,如工程量增加,按增加部分的工程量,以国家定额工期相应顺延。 4、因乙方不服从管理造成施工不能正常进行,甲方有权将乙方清场,因此造成的一切损失由乙方承担。 九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程保修责任。 十、其它未尽事宜,由甲乙双方现场协商解决。 十一、附件:附图叁页。 十二、此合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。 合同签订时间:________年____月____日 发包方:(公章) 承包方:(公章) 法定代表人: 委托代表人: 电话: 法定代表人: 委托代表人: 电话 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。