标题 | 铁塔基站施工合同 |
范文 | 铁塔基站施工合同(通用3篇) 铁塔基站施工合同 篇1甲方:_________________ 乙方:_________________ #基站因#政府规划,需要搬迁。工程费用列入备九第二批,甲方为#基站第二批中标人,与县移动公司协调决定费用从甲方账户转入,甲乙双方友好协商,达成如下协议: 一、乙方按图施工包工包料、包质量、包安全。室外交流引入不在本协议范围内。 二、乙方施工需要严格按照国家技术规范及移动公司要求施工,保证进度工程并保证安全。因质量问题,乙方承担一切损失。三、乙方在施工中发生的一切费用(包含工程材料费用)由乙方承担。组织施工参加验收,并负责施工协调一切事务。 四、乙方保证该工程通过移动公司验收,如未能通过验收所有负责由乙方承担。 五、如因甲方原因未及时支付给乙方工程款,乙方有权向#或向#仲裁委员会提交仲裁。 六、甲方负责土建报审资料、审计决算等。审计结束后,乙方开票扣除管理费后工程款打入甲方账户,甲方收取3万元后,余款全部归乙方所有。 七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。 甲方签字:_________________乙方签字:_________________ _____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日 铁塔基站施工合同 篇2建设单位(甲方):_________________ 施工单位(乙方):_________________ 甲乙双方就工程 楼房屋内屋顶刮白、楼梯刮白工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下: 一、工程名称____________ 二、工程地点:___________ 三、工程项目内容:_____________ 本工程自______ 年 ___月___日 至 _______年____月____ 日完工。 五、工程造价约为人民币:________元 六、付款方式 1.合同签订后乙方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额___________ 预付款。 2.开工后,甲方按工程进度至中途,支付乙方工程总额__________预付款,工程完工,甲方验收合格再支付给乙方工程总额____________(以预算书单价为标准,以实际工程量结算) 七、材料设备: 本工程所需的工程材料由___方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由___方提供,施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理至甲方指定场地。 八、工程施工 1.乙方必须严格按设计图纸进行施工刮白两遍,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。 2.施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议, 提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。 3.乙方应了解遵守甲方项目部有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工(乙)方负责。 5.如因乙方不遵守甲方项目部有关规定,造成罚款的由乙方负责。 九、工程质量 1.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。 2.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。 十、工程验收 由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,非甲方原因造成的损坏由乙方负责修补。 十一、违约责任 任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。 十二、备注 本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。 十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。 甲方单位(盖章):________ 乙方单位(盖章):________ 代表人:_________________代表人:__________________ 电话: 电话: 日期:________________ 铁塔基站施工合同 篇3甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工承包事项协商一致,订立本合同: 一、工程概况 1、工程名称:紫东华府小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址:辽宁省锦州市凌河区紫东华府小区 二、合同承包范围 对讲系统工程设备安装,调试,售后服务。 三、施工依据 甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。 四、承包方式 1、乙方包工,包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备,经双方确认后,可以做适当的现场调整。 3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算,变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。 五、合同工期 按甲方的施工进度及具体要求,双方共同确认“施工进度表”。 六、施工要求 符合国家现行标准及规范。 七、质量标准及规范 本工程质量标准为优良(省优)。 八、质保期 验收合格后12个月。 九、合同价款 按444户计算,单价380.00元(含税) 金额(大写):人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整 金额(小写):168720.00元整 付款方式: 1、合同签定经后,甲方预付乙方工程备料款50000.00元,乙方收到此批货款后进场布线、施工。 2、设备合部施工完毕,经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、2、3、4号地下室以96048.00元人民币抵工程款给乙方。 3、甲方留质量保证金8720.00元,一年后支付(从验收合格之日起计算),终身维护。 4、提供发票为产品增值普通发票。 5、门卡每张3.50元。 十、验收 甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。 甲方责任: 1、甲方为乙方提供建筑设计施工图,电气设计施工图纸一套,管网走向图(白图)一套。 2、甲方提供施工用临时水、电。 3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。 4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。 5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。 十一、乙方责任 1、乙方派驻现场1名项目经理及专业工程师。 2、根据甲方提供的图纸进行设计,经甲方确认后可作为工程施工的依据,竣工图纸不另收费。 3、乙方进入现场的所有人员必须遵守各项安全规定,严禁违章作业。 4、乙方应认真执行甲方的管理,参加甲方组织的工程例会。 十二、双方责任 1、甲方不按合同约定支付工程款,双方又未达成迁期付款协议由此影响施工进行,每逾期一天,扣罚甲方合同价款的千分之五违约金,同时乙方有权自行处理所提供进场设备。 2、因乙方原因造成工期延误,乙方负责赔偿由此造成的经济损失。 十三、增训及服务 1、乙方为甲方管理人员进行维护操作的培训。 2、乙方维护人员如出现故障应在24小时内到场,48小时内解决问题。 3、合同签定后,即具有法律效力,甲乙双方都应认真履行合同各项条款。如任何一方擅自终止合同或除不可抗力因素外的原因致使合同无法履行,另一方可向地方人民法院提出诉讼。 十四、其它 1、本工程各项签证文件及附件是本合同有效组成部分,与本合同不同之处,以本合同规定为准。 2、本合同一式四份,经双方签字盖章后生效。 甲 方(章): 乙 方(章): 负责人签字: 负责人签字: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。