标题 | 工程服务合同范本 |
范文 | 工程服务合同范本(精选15篇) 工程服务合同范本 篇1甲方(委托方):广播电视台签 乙方(受托方):防雷工程有限公司 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方就相关事宜达成如下共识,并签订本合同。 一、工程项目 1、工程名称:xx市xx县马鞍山差转台防雷接地工程 2、工程地点:xx市xx县马鞍山差转台 3、工程内容: ⑴差转台的生活区、发电区、机房工作区等有关建筑物的感应雷防护装置及接地处理。 ⑵差转台的生活区楼顶等有关建筑物的直击雷防护装置及接地处理。 ⑶差转台铁塔的接地处理; ⑷具体施工详见本合同附件《设计方案》; 二、工程承包方式 1、本工程采取包工总价承包的方式。 2、未经甲方同意,不得将本工程转包或分包。 三、工程价款 1、本工程价款采用固定价格包干方式,双方约定包干合同优惠总价为人民币:拾贰万叁仟捌佰元整(¥123800.00元); 2、本工程的合同总价款包含工程项目的施工安装及材料费包含第三方相关部门进行的防雷工程审图、监审、检测验收费用。 四、付款 1、付款方式: (1)合同正式签订后5个工作日内,甲方向乙方支付合同总价50%工程预付款,即支付人民币大写:陆万壹仟玖佰元整(61900.00元); (2)乙方收到甲方支付的工程预付款后5天内组织施工人员进场施工,工程施工竣工后,由甲、乙双方会同第三方相关部门进行验收,工程验收合格后5日内,甲方再向乙方支付工程合同总金额的40%工程款,即支付人民币大写:肆万玖仟伍佰贰拾元整(49520.00元);合同总金额的10%款作为工程的履约质保金,履约质保金时间从工程验收合格之日起期限为一年,一年到期甲方再向乙方支付工程合同总金额的5%工程余款,即支付人民币大写:壹万贰仟叁佰捌拾元整(12380.00元)。 (3)甲方以转账方式将本合同项下的费用支付至乙方合同指定银行账户,如甲方未将款项支付至乙方指定银行账户,导致乙方未收到相关费用,视同甲方未支付。 五、工程工期 1、本工程总工期为20日历天内,乙方必须在此期限内完成施工。 2、如遇如下情况经甲方同意后,工期可顺延: ⑴因甲方原因造成的工期延期,包括不能按时提供施工用地,施工用电等; ⑵雨天和自然条件影响进度。 六、质量标准、验收 1、工程质量标准: ⑴符合国家有关建筑物防雷施工规范要求 ⑵符合xx市xx县马鞍山差转台防雷接地工程设计施工方案要求。 ⑶符合国家有关防雷工程检测、验收要求。 2、工程验收: ⑴工程竣工后,甲、乙双方会同当地气象行政管理部门共同验收,验收合格标准以当地气象行政管理部门出示的合格检测报告为验收合格,验收不合格,由乙方整改,直至合格为止,整改所发生的费用由乙方负责。 ⑵xx市xx县马鞍山差转台防雷接地工程设计施工方案,是根据甲方要求参照设计院提供的有关资料进行编制,同时按甲方要求针对部分建筑物及部分装置进行方案设计,若此方案交由当地气象行政管理部门评审验收中,被要求应补充或增加的其他工程内容(原工程设计方案内容之外),所发生的材料及其他费用,应由甲方负责。 七、双方责任 1、甲方工作: (1)协调甲方涉及实施防雷接地工程的单位与乙方的关系。 (2)准确提供相关数据及资料;监督工程实施进度及工程质量。 (3)免费提供施工中用水用电及施工工具、仪表、机具的保管场地。 (4)协助乙方解决现场施工人员;为乙方施工人员办理进入施工现场临时通行证;乙方施工人员食宿自理。 2.乙方工作: (1)按设计方案施工图和相关技术规范、要求及计划安全施工,确保工程质量。 (2)严格遵守甲方规章制度,不影响设备正常运行,不损坏施工现场设备、管线。乙方未履行上述义务,造成甲方及第三方损失的,由乙方承担责任。 (3)遵守当地政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音相关规定。 (4)保证施工现场清洁整齐;竣工验收前清理现场;恢复因施工建筑物受损的表面和道路路面。 (5)爱护甲方财产,自觉保守甲方秘密。 (6)工程完工后,负责施工现场的清场工作。 八、安全施工 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方安全检查人员的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患。 2、乙方应对其施工人员进行安全教育,不得违章作业和冒险作业。 3、施工过程中涉及的财产损失及安全责任事故由乙方全部负责。 九、售后服务 1、本工程及产品保修期为二年,免费保修、维护时间从工程验收合格之日算起,质保期满后可进行长期有偿服务,服务费用另协商签订有偿服务协议。 2、保修期内,应甲方要求,乙方提供24小时响应服务。 十、其他事项 1、本合同未尽事宜,由双方协商解决。在履行合同过程中发生争议,双方应先协商解决,并达成补充协议:协商不成的任何一方均可向工程所在地的法院起诉。 2、本合同一式六份,甲方执叁份,乙方执叁份,自双方签字盖章之日起生效。 甲方:广播电视台乙方:防雷工程有限公司 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 地址:xx市xx县城地址:高新区工业园科园东十二路21号 电话:电话: 传真:传真: 开户行:开户行: 帐号:帐号: 工程服务合同范本 篇2发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲乙双方依据国家有关法律、法规的规定,在平等协作、诚信诚实、共赢发展的基础上,就甲方委托乙方进行 工程服务的合作事宜,达成如下协议: 第一条:合作项目及目的 双方明确本合同是为 工程服务。 第二条:工程期限第三条:工程造价和付款方式 2.1 乙方应自 年 月 日开工,至 年 月 日完工,工期为 天。 2.2 乙方应严格遵守上述时间要求,按时完成有关工作。 第三条:工程造价和付款方式 3.1工程造价以实际发生项目竣工验收结算为准。造价预算为 人民币: 。(¥ 元) 3.2合同签订后 天内,甲方按预算总额 %预付备料款,工程进度至 %后甲方按预算总额 %划拨工程进度款。工程至%后甲方按预算总额 %划拨工程进度款,工程至%后甲方按预算总额 %划拨工程进度款。余额待竣工决算后 天内付清,余额按结算总额 % 元保修期满后 天内付清。乙方在全部工程竣工验收合格后 天内提出竣工结算报告送甲方审核,甲方在接到报告之日起 天内提出意见,愈期视作同意,乙方可根据审定的数额,请求办理收款。 第四条:工程质量标准和保修期 4.1工程质量标准按国家现行施工及验收规范。 4.2保修期为 ,自竣工验收双方签字确认之日起计。保修期内出现的质量问题,乙方在接甲方通知后 天内进行检查,经双方鉴定,属乙方施工或材料质量问题,由乙方即进行修复;属甲方使用不当造成的,由甲方负责。如对质量问题有争议,由质监部门裁定。 第五条:双方责任 5.1甲方责任。 (1) 办理报建、临时场地、占用道路等手续。组织对施工图会审。在开工前 天,提供符合进场的条件。 (2) 向乙方提供设计所需的有关资料:设计文件、消防、环保等要求,建筑物的结构情况和房屋安全鉴定书,各装修项目的具体要求及设计要点,提供工程所需的水、电设施。 (3)按约定付工程款, 对工程竣工验收和办理竣工结算。 5.2乙方责任。 (1) 合同签订后 天内编制施工计划报送甲方监督执行。 (2) 按施工安全规范做好施工质量、安全管理。 (3) 施工中乙方原因造成的停工、返工、材料、器材等损失均由乙方承担。 (4) 对竣工验收后保修期发现的属乙方责任的质量问题负责返修。 (5) 工程竣工后的场地清理。 第六条:双方责任约定条款 6.1因以下原因影响工期,经甲方代表确认后,工期相应顺延。 (1)因甲方原因变更设计。 (2)不能按期付款。 (3)非乙方造成的其它不可预见的原因。 6.2因乙方责任 (1)不能按期开工或中途无故停工影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担。 (2)竣工验收后保修期内发现的证实属于乙方责任的质量问题,乙方免费返修。 第七条:知识产权 7.1 乙方保证因其设计的内容不违反任何法律法规或者侵犯任何第三方的合法权益(包括但不限于侵犯第三方的肖像权、著作权和/或其他知识产权),若涉及第三方权利授权的(包括但不限于侵犯第三方的肖像权、著作权和/或其他知识产权)由乙方负责解决并承担相应责任,若由此而导致的任何争议、投诉、索赔、诉讼等后果,由乙方负责解决。若给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿,包括但不限于律师费、差旅费及因乙方违约行为导致甲方需要向第三方支付的赔偿金。 7.2 甲方因专题设计向乙方提供的所有材料的所有权和使用权归甲方所有,乙方不得将其用于为甲方进行此项目之外的其它任何用途。 7.3 乙方保证将其所知识成果的完整版本交给甲方,同时所制作的设计及相关知识成果的知识产权归甲方拥有。 第八条:双方免责条款 8.1 在本合同履行期间,双方应严格保密因履行本协议而从另一方获得的任何商业、技术秘密或保密资料及其他相关的信息,非经上述资料或信息所有者同意,不得向任何第三方泄露。若乙方违反本合同保密条款,导致保密内容灭失、公开、披露的,甲方有权单方解除合同,并要求乙方向甲方支付合同总金额50%的违约金;若上述违约金不足以赔偿甲方因而遭受的损失,甲方有权就不足部分向乙方追偿。 8.2 因甲方修改设计或延误提供设计内容资料,从而延误乙方正常设计制作进度的情况下,乙方不负担因此造成延误的责任。 8.3 若因不可抗力因素,导致合同规定的责任和义务无法履行,任何一方均可免除部分或全部责任,并且该方应采取适当合理的措施尽量减少不可抗力造成的损失,并将不可抗力事件及其影响及时通知另一方。但是,一方已经实施了违约行为,但合同尚能继续履行并在守约方书面确认后,违约方继续履行合同义务的过程中,出现不可抗力因素导致合同无法继续履行,违约方仍要承担因之前的违约行所引起的违约责任(不可抗力是指:战争、火灾、水灾、地震、台风及其他不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事故)。 第九条:协议终止 如一方违反本合同中的条款约定,另一方可以提前5天以书面形式通知对方终止协议,书面通知必须说明所违反的条款。 第十条:合同及附件修改 本合同及附件的修改,必须经双方授权的代表签署书面补充协定。该合同与其附件资料将构成本合同不可分割的一部分并与本合同其他部分具有同等法律效力。 第十一条:违约责任 11.1 任何一方不履行、不完全履行或迟延履行本合同所规定的义务均构成对本合同的违约,违约方应向非违约方承担赔偿责任。 11.2 由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方认为本合同已无 11.3甲方应按合同规定的时间和金额向乙方付款,若未按规定日期付款,则每逾期一日,甲方应向乙方支付相当于逾期未付款项的万分之二的滞纳金,但该滞纳金的总额应不超过本合同总金额的5%,且该滞纳金的支付不影响乙方按照本合同的规定完成其全部应当履行的义务。 11.4 乙方应严格按照双方确认的要求进行创意设计,按约定时间完工。若因乙方原因,未按本合同约定的时间向甲方提供本合同约定的工作成果的,每延误一天应向甲方支付合同总额的1%的延迟金;若乙方在约定的最后交付日期起超过 20日仍未能交付工作成果的,构成根本违约,甲方有权单方面解除本合同,上述工作成果涉及的乙方已完成工作甲方有权不予结算付款,并要求乙方应向甲方承担本合同总金额的100%的违约金。 11.5 由于乙方工作成果不符合甲方的要求,且工作成果经3次修改仍未能达到甲方要求的,构成根本违约,甲方有权单方面解除本合同,另行委托第三方完成合同项下的工作,对上述工作成果涉及的乙方已完成工作甲方有权不予结算付款,并要求乙方应向甲方承担本合同总金额100%的违约金。 11.6 本合同经双方签字后生效,合同任一方中途终止执行合同的部分或全部内容,则视为违约。给甲方造成实际的经济损失,乙方予以赔偿。 11.7 由于乙方侵权引致与第三方纠纷,由乙方承担全部经济、法律责任。 第十二条:合同说明 12.1 本合同(包括附件)一式肆份,双方各执两份,具备同样法律效力。 12.2 本合同由双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公司公章即生效。在本合同的框架内,双方可就具体事宜达成其它协议,有关协议的效力与本合同互不影响。其它未尽事宜,双方经协商后以合同附件形式明确。 第十三条:附则 13.1 双方因履行本合同发生的争议,应当协商解决,协商不成的,可在甲方所在地人民法院提起诉讼。 13.2 本合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份,协议附件具有同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程服务合同范本 篇3甲方(委托方): 乙方(被委托方): 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关规定,结合咨询服务具体情况,协议书双方本着公平、公正、科学、诚实、自愿的原则,就 新建宜昌市肿瘤医院项目申请报告协商一致,签订本协议书。 第一条 工程概况 工程名称: 工程地点: 建设规模:1床位 其它: 第二条 1、甲方委托乙方编制项目建议书; 2、甲方委托乙方编制项目可行性研究报告; 3、甲方委托乙方对该项目进行规划咨询; 4、甲方委托乙方对该项目进行评估咨询; 5、甲方委托乙方对该项目进行工程勘察设计; 6、其它:项目申请报告 第三条 双方权利与义务 1、甲方向乙方提供的一切资料必须真实、完备、可靠,并且符合国家有关法律、法规; 2、甲方可向乙方阐述对工程及具体问题的意见、要求; 3、甲方应在双方商定的合理时间内,就乙方以书面形式提交给甲方的一切事宜作出书面决定和答复; 协议书内容(取消的条款在其编号前括号内标示“×”) 4、甲方为乙的工作开展提供必要的工作条件和相应配合; 5、甲方须按约及时向乙方支付服务费用; 6、乙方在履行本协议书期间,应遵循公平、公正、科学及合法的原则,进行咨询服务工作; 7、协议书双方均应保守对方的商业机密,不得泄漏相关机密资料; 第四条协议书履行期限、方式及时效 1、本协议书自签订之日起生效; 2、甲方提供技术经济资料时间 年 月 日 3、乙方提交咨询服务成 果时间 年 月 日 4、乙方向甲方提供书面工作成果5份 5、若项目经过专家评估、论证后,需要修改补充,乙方应在15天内完成 修改完善工作; 6、双方完成工作、付清费用后,本协议书自行失效; 第五条 合同费用及支付时间 1、根据国家相关收费标准(计价格[1999]1283号)及湖北省有关法律、法规及相关规定,经双方协商,甲方向乙方支付项目申请报告编制费用___元(人民币大写)贰万元整(含税价)。 2、支付时间: 乙方向甲方提交项目申请报告并获政府批准后,甲方向乙方一次性支付上述费用 ___元,人民币大写:贰万元整 第六条违约责任 1、协议书订立双方必须严格履行协议书约定的条款; 2、本协议书发生违约,甲乙双方应本着友好协商的精神,妥善处理; 3、如协商处理不成,可按下列程序进行: (1)甲方原因造成违约,按协议费用总额,支付给乙方 (3)甲、乙双方发生违约争议,可由双方协商聘请调解人进行调解; (4)若调解不成,双方一致同意提交甲方所在地人民法院裁决。 4、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效,一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。 第七条 有关说明事项 甲方: 乙方: 日期: 工程服务合同范本 篇4甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方就相关事宜达成如下共识,并签订本合同。 一、工程项目 1、工程名称:xx市xx县马鞍山差转台防雷接地工程 2、工程地点:xx市xx县马鞍山差转台 3、工程内容: ⑴差转台的生活区、发电区、机房工作区等有关建筑物的感应雷防护装置及接地处理。 ⑵差转台的生活区楼顶等有关建筑物的直击雷防护装置及接地处理。 ⑶ 差转台铁塔的接地处理; ⑷ 具体施工详见本合同附件《设计方案》; 二、工程承包方式 1、本工程采取包工总价承包的方式。 2、未经甲方同意,不得将本工程转包或分包。 三、工程价款 1、本工程价款采用固定价格包干方式,双方约定包干合同优惠总价为人民币:拾贰万叁仟捌佰元整(¥123800.00元); 2、本工程的合同总价款包含工程项目的施工安装及材料费包含第三方相关部门进行的防雷工程审图、监审、检测验收费用。 四、付款 1、付款方式: (1)合同正式签订后5个工作日内,甲方向乙方支付合同总价50%工程预付款,即支付人民币大写:陆万壹仟玖佰元整(61900.00 元); (2)乙方收到甲方支付的工程预付款后5天内组织施工人员进场施工,工程施工竣工后,由甲、乙双方会同第三方相关部门进行验收,工程验收合格后5日内,甲方再向乙方支付工程合同总金额的40%工程款,即支付人民币大写: 肆万玖仟伍佰贰拾元整(49520.00 元);合同总金额的10%款作为工程的履约质保金,履约质保金时间从工程验收合格之日起期限为一年,一年到期甲方再向乙方支付工程合同总金额的5%工程余款,即支付人民币大写: 壹万贰仟叁佰捌拾元整(12380.00 元)。 (3)甲方以转账方式将本合同项下的费用支付至乙方合同指定银行账户,如甲方未将款项支付至乙方指定银行账户,导致乙方未收到相关费用,视同甲方未支付。 五、工程工期 1、本工程总工期为20日历天内,乙方必须在此期限内完成施工。 2、如遇如下情况经甲方同意后,工期可顺延: ⑴因甲方原因造成的工期延期,包括不能按时提供施工用地,施工用电等; ⑵雨天和自然条件影响进度。 六、质量标准、验收 1、工程质量标准: ⑴ 符合国家有关建筑物防雷施工规范要求 ⑵ 符合xx市xx县马鞍山差转台防雷接地工程设计施工方案要求。 ⑶ 符合国家有关防雷工程检测、验收要求。 2、工程验收: ⑴ 工程竣工后,甲、乙双方会同当地气象行政管理部门共同验收,验收合格标准以当地气象行政管理部门出示的合格检测报告为验收合格,验收不合格,由乙方整改,直至合格为止,整改所发生的费用由乙方负责。 ⑵xx市xx县马鞍山差转台防雷接地工程设计施工方案,是根据甲方要求参照设计院提供的有关资料进行编制,同时按甲方要求针对部分建筑物及部分装置进行方案设计,若此方案交由当地气象行政管理部门评审验收中,被要求应补充或增加的其他工程内容(原工程设计方案内容之外),所发生的材料及其他费用,应由甲方负责。 七、双方责任 1、甲方工作: (1)协调甲方涉及实施防雷接地工程的单位与乙方的关系。 (2)准确提供相关数据及资料;监督工程实施进度及工程质量。 (3)免费提供施工中用水用电及施工工具、仪表、机具的保管场地。 (4)协助乙方解决现场施工人员;为乙方施工人员办理进入施工现场临时通行证;乙方施工人员食宿自理。 2. 乙方工作: (1) 按设计方案施工图和相关技术规范、要求及计划安全施工,确保工程质量。 (2) 严格遵守甲方规章制度,不影响设备正常运行,不损坏施工现场设备、管线。乙方未履行上述义务,造成甲方及第三方损失的,由乙方承担责任。 (3)遵守当地政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音相关规定。 (4)保证施工现场清洁整齐;竣工验收前清理现场;恢复因施工建筑物受损的表面和道路路面。 (5)爱护甲方财产,自觉保守甲方秘密。 (6)工程完工后,负责施工现场的清场工作。 八、安全施工 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方安全检查人员的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患。 2、乙方应对其施工人员进行安全教育,不得违章作业和冒险作业。 3、施工过程中涉及的财产损失及安全责任事故由乙方全部负责。 九、售后服务 1、本工程及产品保修期为二年,免费保修、维护时间从工程验收合格之日算起,质保期满后可进行长期有偿服务,服务费用另协商签订有偿服务协议。 2、保修期内,应甲方要求,乙方提供24小时响应服务。 十、其他事项 1、本合同未尽事宜,由双方协商解决。在履行合同过程中发生争议,双方应先协商解决,并达成补充协议:协商不成的任何一方均可向工程所在地的法院起诉。 2、本合同一式六份,甲方执叁份,乙方执叁份,自双方签字盖章之日起生效。 甲方: 乙方: 日期: 工程服务合同范本 篇5发包单位: 承包单位: 经甲乙双方协商,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律,行政法规,工程施工规范,本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将以下工程发包给乙方,为明确双方的权利和义务,特签订此合同,共同遵照执行。 一、工程名称:
二、工程地点: 内蒙古京能霍林河风力发电场。 三、承包范围: 14号风机机舱的全部吊装内容,并保证机组复装后满足《SPT1.5Mw风力发电机组吊装规范》的要求。由承包方提供所有涉及到的合格工具、设备。工程执行过程中的一切设备险由承包单位负责,并包含在总承包费用中。 四、承包方式: 由承包方负责完成14号机组的吊装工程。 五、承包价格 480.000 元,大写:肆拾捌万圆整。(含发票) 六、结算方式: 1.主吊进场后支付工程款的50%。 2.最后一钩松钩前,由锋电能源厂家验收合格后支付全部工程款。 七、责任 施工过程中所造成的损失;由承包方负责。 八、仲裁与调解: 如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调节。.本合同未尽事宜可经双方协商解决或另行制定补充条款。 甲方: 乙方: 日期: 工程服务合同范本 篇6______________________________(以下简称“客户”)与________________________________(以下简称“工程咨询单位”)经过双方协商一致,签订本协议。 一、客户委托工程咨询单位提供_______________(列委托服务内容)咨询服务,并已接受工程咨询单位为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。 二、本协议中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本协议书的组成部分: ①委托函或中标函; ②工程咨询服务协议书通用条件; ③工程咨询服务协议书专用条件; ④附录,即附录a——委托工程咨询服务范围; 附录b——客户提供的职员、设备、设施和其他人员的服务; 附录c——报酬和支付; ⑤在实施过程中共同签署的补充和修正文件。 四、鉴于客户按下文规定向工程咨询单位的各项支付,工程咨询单位承诺按照本协议书的规定,承担附录a中议定范围内的咨询服务。 五、鉴于工程咨询单位按上文规定履行咨询服务,客户承诺按照本协议书规定的期限、方式、币种,向工程咨询单位支付协议规定应支付的款项,作为履行服务的报酬。 本协议书正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本____份,各执____份。 本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。 客 户:(签章) 客户授权代表:(签字) 法定代表人:(签章) 地 址: 开户银行: 帐 号: 邮 编: 电 话: 电子信箱: 年 月 日签于 工程咨询单位:(签章) 工程咨询单位授权代表:(签字) 法定代表人:(签章) 地 址: 开户银行: 帐 号: 邮 编: 电 话: 电子信箱: 年 月 日签于 工程咨询服务协议书通用条件 (文中括号内楷体字部分为说明性文字) 一、词语定义下列词语,除上下文另有规定的以外,具有下列含义: 1.1 “项目”是指本协议书专用条件中指定的,并为之提供咨询服务的项目。 1.2 “服务”是指工程咨询单位根据本协议书所提供的服务,包括正常的服务、附加的服务和额外的服务。 (1)“正常服务”是指附录a中列出的各项正常服务。 (2)“附加服务”是指附录a中列出的各项附加服务,以及经双方书面协议,在正常服务之外的附加服务。 (3)“额外服务”是指不属于正常服务和附加服务,但根据协议书第7.9条的规定,工程咨询单位必须履行的服务。 1.3 “工程”是指为完成项目所实施的永久性工程,包括提供给客户的设备、设施及其他物品。 1.4 “客户”是本协议书中所指的、聘用工程咨询单位的一方,及其合法继承人和允许的受让人。 1.5 “工程咨询单位”是本协议书中所指的、受客户聘用提供服务的一方,及其合法继承人和允许的受让人。 1.6 “第三方”是指客户、工程咨询单位以外的其他有关当事方或法人实体。 1.7 “协议书”是指由工程咨询服务协议书通用和专用条件,附录a(服务范围)、附录b(客户提供的职员、设备、设施和其他人员服务)、附录c(报酬和支付),委托函、中标函和正式协议书(如果已签订),以及其他双方共同签署的补充和修正文件等组成的文件。 1.8 “合同”是指与本协议书委托的工程咨询服务有关的,客户与任何第三方签字的合同。 1.9 “日”是指从任何一个午夜至下一个午夜的时间段。 1.10 “月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始的一个月时间段。 二、工程咨询单位的义务 2.1 服务范围。工程咨询单位应提供的服务范围见附录a. 2.2 工程咨询单位提供的服务包括正常的服务、附加的服务和额外的服务。 2.3 认真地尽职尽责和行使职权。 (1)工程咨询单位在履行本协议书规定的义务时,要认真贯彻国家有关法律、法规和政策,为国家的利益和客户的合法利益,应用合理的技能,谨慎而勤奋地工作。 (2)根据客户与第三方签订的合同的授权或要求,行使权力或履行职责时,工程咨询单位应: (a)根据合同进行工作。合同中上述权力和职责的详细规定,应在本协议书附录a中加以说明,或以书面的形式,另行商得工程咨询单位同意。 (b)在客户和第三方之间提供证明、行使决定权或处理权时,不是作为仲裁人,而是作为独立的专业人员,依据自己的专业技能和判断,公正地进行工作。 (c)在变更任何第三方的义务时,对于可能对费用或质量或时间有重大影响的任何变更,须事先得到客户的批准(发生紧急情况除外,但事后工程咨询单位应尽快通知客户)。 2.4 客户的财产工程咨询单位使用的由客户提供或支付费用的物品,属于客户的财产。当服务完成或终止时,工程咨询单位应将尚未消费的物品库存清单提交给客户,并按客户的指示移交此类物品。此项工作应视为附加的服务。 三、客户的义务 3.1 客户应在不耽误服务的合理时间内,免费向工程咨询单位提供他能获取的、与服务有关的一切资料。 3.2 客户应在双方商定的合理的时间内,就工程咨询单位以书面形式提交给客户的一切事宜,作出书面决定和答复。 3.3 客户应负责咨询服务所涉及的所有外部关系的协调,为工程咨询单位履行职责提供外部条件。提供与其他组织相联系的渠道,以便工程咨询单位收集需要的信息。 3.4 (对于国外咨询项目,增列本条款)客户应尽其所能对工程咨询单位的人员以及下属提供如下协助: (1)提供入境、居留、工作和出境所需的文件; (2)提供服务所需要的畅通无阻的渠道; (3)个人财产和服务所需物品的进口、出口,以及海关结关; (4)发生意外事件时的遣返; (5)允许工程咨询单位及其人员为服务目的和个人使用,将外币汇入项目所在国或工作所在地,以及将履行服务中所赚外币汇出项目所在国或工作所在地的手续。 工程服务合同范本 篇7甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就“虎门港仓储”建设工程项目设计、施工合作事项协商一致,订立本《虎门港仓储项目建设工程设计、施工合作合同》。 一、项目概况 项目名称:“虎门港仓储项目1号仓库和2号仓库建设工程”,本项目不包括土地、设备及安装工程。以下简称项目。项目地点:_____________ 二、项目规模 项目规划总用地面积34803m2,总建筑面积51300m2,其中1号仓库34200m2,2号仓库17100m2。 三、项目确定标准 以上项目详细准确情况以有关部门的批准文件为准。 四、合作方式 (一)甲乙双方按共同投资、共同受益的原则进行合作; (二)甲乙双方按50:50投资比例出资(所出资金包括但不限于货币、建设所需的机具、设计施工技术等),具体甲方出资方式为:乙方出次方式为: (三)甲乙双方按投次比例分配盈利。 五、合作项目期限和质量标准 (一)项目开竣工时间 本合同约定项目预计在年内完成。具体项目工程的开竣工时间将根据建设方工期的要求确定,详见《工程建设施工合同》。 (二)质量标准 项目建设质量标准根据建设方项目提出的具体质量标准和工程技术规范确定。 六、双方的工作内容 (一)甲方的基本工作内容 1、工程的承接、签约、基础工程的发包和施工、人员组织和管理及装修工程、安装吊车的技术管理等; 2、按本合同及各项目合同向乙方支付相关费用。 (二)乙方的基本工作内容 1、提供预铸工程所需的设备及工程设计、签证、安装; 2、预铸工程各项技术服务,相关施工、技术人员的培训。 七、双方的权利义务 (一)甲方的权利义务 1、甲方权利: (1)有权对项目的投融资、建设、移交过程进行监督; (2)有权对项目的建设进行总协调,并按子项目合同约定管理; (3)有权对乙方项目部、分包人的重要人员(指项目副经理、副总工程师以上人员)进行审核并提出更换的建议; (4)有权委托监理工程师对工程项目建设进行监理; (5)有权对材料和设备采购进行监督、审查和确认; (6)管理各子项目合同约定的其他权利。 2、甲方义务: (1)按本合同及各子项目合同工程款的请款、结算、支付; (2)负责本工程、子项目工程与其他工程的接口管理协调工作; (3)负责与政府部门的协调工作。 (二)乙方的权利义务 1、乙方的权利 (1)有权对项目的投融资、建设、移交过程进行监督; (2)有权对项目的建设进行协调,并按子项目合同约定管理; (3)有权对甲方项目部、分包人的重要人员(指项目副经理、副总工程师以上人员)进行审核并提出更换的建议; (4)有权委托监理工程师对基础工程等子项目建设进行监理; (5)有权对对基础工程等子项目工程材料和设备采购进行监督、审查和确认; (6)管理各子项目合同约定的其他权利。 2、乙方的基本义务 (1)严格按照法律、法规、地方规章、预铸工程建设规范标准的规定履行合同义务;确保满足合同相关条款约定的工期、工程质量、安全等各项要求; (2)对预铸工程现场作业、所有施工方法以及全部工程的合法性、完备性、稳定性和安全性承担全部责任; (3)接受当地建设行政主管部门监督和管理; (4)作为施工建设方其他应尽的义务。 八、设备、材料采购、工程款结算的基本原则 本合作合同项所有采购、工程款(包括但不限于工作人员劳务费)结算都必须经甲乙双方同意后方可支出,以书面确认为准。 九、分包的基本原则 基础工程等子工程项目发包以低价中标原则,乙方有权询价、比价和监督并推荐施工程单位。 十、违约责任 因其中一方违约造成另一方损失或被第三方追究责任的事件发生时,违约方应当承担全部损失,包括行政处罚其他相关利益的损失。同时另一方有权依据项目合同约定追究违约方的违约责任。 十一、保密 1、当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任,未经同意,不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的,应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息,另一方应予以提供。 2、除了根据合同履行义务或遵守适用法律所必需的以外,当事人应以私人的和保密的方式处理合同的细节。任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的有关本项目的所有资料和文件(不论是财务、技术或其他方面),未经另一方事先书面同意,不得向第三方透露或公开。 十二、争议解决 1、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同双方应首先通过友好协商解决。若协商达不成一致,可接受相关政府或有关主管部门主持协调。 2、若协商及调解不成,任何一方有权将争议提交上海市仲裁委员会或人民法院处理。 十三、其他 1、本合同自双方签字盖章,并且双方提供的符合本合同条款约定的履约担保后生效。 2、本合同一式份,甲方执份;乙方执份,均具有同等法律效力。 3、双方未尽事宜可签订补充合同,与本合同具有同等法律效力。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 工程服务合同范本 篇8甲方: 乙方: 第一条 总则 为保证中信国安信息产业股份有限公司维修站点项目顺利实施,安徽四创电子股份有限公司(以下称甲方)全权委托北京蓝卫通科技有限公司(以下称乙方),承担承担湖南人防4.5M通信天线调试及布线工作。为进一步明确甲乙双方的权利、义务及责任,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,经双方友好协商签订本合同。 第二条 工程名称 湖南人防4.5M通信天线调试及布线工程服务。 第三条 工程项目及技术服务内容 湖南人防4.5M通信天线调试及布线工程服务。 第四条 工程工期 乙方应自收到甲方派工单并收到甲方支付全款之日起,10个工作日内完成通信天线的调试及布线工作。 第五条 双方权利和义务 甲方权利和义务: 1 负责提供所使用卫星的参数、信标及验收标准。 2 负责制定工程计划及组织协调工作。 3 负责待调试站点管理协调工作。 4 全权委托乙方承担调试任务。 5 按时向乙方支付技术服务工程款。 乙方权利和义务: 1 乙方负责通信站点4.5M天线的调试及天线到机房位置的布线工作。 2 乙方负责向甲方用户交流天线调试及线缆的铺设情况。 3 站点调试完毕及线缆铺设完成后,乙方向甲方提交端站维修报告。 4 在调试过程中严格按照甲方的要求执行,自觉维护甲方的形象和信誉, 5 乙方保证小站的正常接收和发射。 第六条 卫星远端站工程技术服务费 湖南人防4.5M通信站点的调试及布线工程:人民币7000元 第七条 付款方式 甲乙双方签订合同后三个工作日内甲方向以方支付合同全款人民币7,000元,以方安排工程师上门对站点进行调试,同时乙方应就合同全款为甲方提供正式发票 第八条 合同生效 本合同自甲乙双方委托代理人签字并盖章之日起生效。未经双方书面同意,任何一方不得转让本合同。按照本合同发生的任何通知应当采取书面形式。凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议将由双方在友好协商、互谅互让的基础上协商解决。本合同如发生争议,双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可将争议提交给北京市有管辖权的人民法院审理。本合同适用中华人民共和国法律。 本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。 本合同的补充说明作为本合同不可分割的一部分,同合同正文具有同等效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程服务合同范本 篇9甲方(委托方): 乙方(服务方): 经甲乙双方共同协商,现就乙方对甲方委托的 中央空调风管清洗工程,进行施工一事达成如下协议,双方共同遵守: 一、施工工作量: 二、双方的义务、责任与权利: 1、 甲方的责任、权利与义务: 1) 甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助,提供专门的工程施工协调人员。 2) 甲方有责任为乙方协调提供指定的风口清洗场地。 3) 甲方有责任在施工期间为乙方协调提供安全的清洗设备储存场地,如因甲方或业主原因发生设备丢失,甲方应按价赔偿。 4) 甲方有责任在本次工程完成后,按付款方式中的规定,与乙方完成相关费用的结算。 5) 甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。 2、 乙方的责任、权利与义务: 1) 乙方有义务为本次工程的顺利实施提供必要的清洗设备、项目经理、技术管理人员和施工人员。 2) 乙方为本次工程的施工主体,有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。 3)乙方负责为本次工程施工编写施工方案。 4)乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告和提供清洗证据(包括照片与视频资料)或在清洗过程中每天结束后提供相关清洗证据。 5)乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。 6)乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。 三、付款方式: 甲方在要求乙方提供本次工程施工前应先支付工程总费用的 %作为工程预付款,工程结束后的 日内一次性结清所有工程款。 四、工程质量要求: 清洗过程中不得产生交叉污染;清洗后视觉检查应达到:被清洗的管道无污染物残留;上海润风环保科技有限公司 中央空调清洗专家 联系电话: 提供:中央空调通风系统清洗 中央空调水处理 大型换热器、冷凝器、蒸发器清洗 工业清洗 清洗应采用机械清洗方式,清洗中不得损坏中央空调各功能部件和控制部件,否则乙方应给予赔偿或修复。 五、验收标准: 按卫生部颁发《公共场所集中空调通风清洗规范》的要求执行。 六、验收方式: 按施工进度每天对清洗过的管道进行验收。 七、施工时间: 从施工起始日开始计算的完工期限应根据相应的中断时间增加。 八、工程量变更说明: 如甲方在合同签定后或施工过程中需变更工程量,不同意变更,如乙方同意变更,双方应签定本合同的附件,调整服务价格和完工时间。 九、特别说明: 乙方在施工过程中,认,乙方不承担此部件损坏的责任。 十、保密规定: 甲乙双方对本合同内容均有对第三方保密的义务。 十一、违约责任:按《合同法》的规定处理。 十二、合同纠纷解决方式:本合同在履行过程中如发生争议,由双方协商解决。协商不成,可交双方有管辖权的人民法院裁决。 十三、合同的生效:本合同在双方签章后,甲方预付款到达乙方帐户的当日生效。本合同的传真件与正本等效。 十四、合同的终止: 1、乙方提供的服务结束,甲方工程款完全到达乙方帐户后,本合同自行终止; 2、经甲乙双方同意,本合同可终止; 3、任何一方在执行过程中违约,另一方可选择终止本合同并可追究违约方责任。 十五、无效认定: 本合同条文内容手写添加或更改无效。 上海润风环保科技有限公司 提供:中央空调通风系统清洗 十六、本合同一式两份,双方各持一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程服务合同范本 篇10承租方: (以下简称甲方) 出租方: (以下简称乙方) 根据《民法典》及有关规定,为明确设备租赁双方的权利义务,甲方根据工程需要,租赁乙方施工机械,经甲乙双方友好协商,就租赁机械设备事宜签订协议如下,以便共同遵守。 一、车 型: 二、租赁使用地点: 三、租用期限: 乙方接到甲方电话通知时,且机械设备到达甲方指定现场之日起计租,租期至甲方正式通知乙方退场时止,乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的,将不再计算租赁费。 四、机械设备租赁形式及结算方式: 1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方,月租金为人民币大写: ___________元月,________元小时,租赁时间不足____月者,按实际使用天数结算。日租金月租金31天; 2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责; 3、租金的结算方式:甲方原则上每月____日对乙方进行租赁费结算一次,并在下月____日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时,乙方充分理解甲方资金的困难,同意相对延迟支付;如若甲方还需增加机械设备,增加的机械设备采用本合同中价格,费用并随本合同规定支付; 4、乙方须配备合格的司机并持有效的本机操作证,二十四小时随叫随到,以保证甲方施工需要。司机住宿、工资、伙食费用等由乙方负责。 五、甲乙双方的权利和义务 1、机械设备在租赁期间,乙方机械司机要服从甲方的工作安排,因乙方司机不服从甲方的安排,甲方有权要求更换司机和终止合同。司机在作业期间对机械设备和自身安全负全责。严格按照机械设备操作规程操作,不得违规,否则由此引发的一切安全事故均由乙方负责,费用自理; 2、乙方负责机械设备的维修、保养、燃油、辅油等及其相应费用,完好率每月不低于28天,每低于一天从月租金扣除一天,确保甲方工程施工正常进行; 3、甲方提供工程施工场地,并保证施工环境良好。乙方同意甲方提供的施工场地和环境符合机械设备作业条件; 4、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责; 5、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常,满足施工需要,在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内修理好时,应提前采取措施,保证甲方工程的正常施工; 6、乙方的机械设备管理人员和司机必须服从甲方的管理,严格遵守甲方的各项管理制度; 7、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。 六、违约责任: 1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方如违反本合同规定,将负责赔偿对方因此而带来的一切损失; 2、有关本合同一切争议,甲乙双方应该根据《民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决; 3、本合同一式三份,甲方执二份、乙方执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 签订地点: 工程服务合同范本 篇11委托人:________________(甲方) 受托人:________________(乙方) 审查项目合同号: 签订地点: 签订日期:________年____月____日 有效期限:________年____月____日至________年____月____日依据《中华人民共和国民法典》和其它相关法律法规的规定,本合同双方就(以下称项目)事宜,经协商一致,签订本合同。 一、项目概况 1、项目名称: 2、项目地点: 3、项目面积: 4、项目计划开竣工日期:20xx年xx月xx日开工,20xx年xx月xx日竣工。 5、设计单位: 6、勘察单位: 7、建设单位: 二、审查范围和内容程序性审查的主要范围和内容为: 三、乙方服务措施: 1、乙方委派进行本合同项下初步设计、施工图设计文件审查的人员均为具有相关资质和能力的专业人员。 2、针对项目的建设特点,为确保约定项目能够在计划的竣工日期顺利完成,除在乙方的《报价书》中已作出的服务承诺外,乙方应与设计单位和甲方保持密切沟通联系,提供跟踪咨询服务,具体如下: (1)与设计单位密切配合 (2)与甲方的配合 四、合同履行期限、提交技术文件及交接方式: (1)乙方初步设计审查工作周期:不多于____个工作日。 (2)乙方施工图审查工作周期: 第一阶段:即0。.000以下建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于____个工作日, 第二阶段:即整个建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于____个工作日 (3)初审完成后,乙方各专业审查人员应按程序和审查要点分别填写各专业审查意见书交甲方或原设计单位,原设计单位根据审图意见修改后返回乙方进行复审,复审意见应在收到设计单位修改文件后____日内提出。 五、委托方(甲方)的协作事项: 甲方办理报审手续时应向乙方提供或陆续提供下列文件和资料的复印件: ⑴规划管理部门核发的《建设工程规划许可证》; ⑵有关部门对消防、抗震、人防、节能等专项审批意见书; ⑶工程勘察成果报告及勘察审查报告(详勘); ⑷施工图设计全套图纸文件一套(结构专业计算书一份,); ⑸另提供总平面一张; ⑹审查需要提供的其它资料。 六、技术情报和资料的真实性、保密。甲方向乙方提交的所有技术资料及审核后修改的设计文件、计算书等对其真实性、完整性负责。乙方对甲方提供的所有资料负有保密责任,未经甲方许可,不得向第三方透露。 七、验收、评价方法 审查报告应符合本合同及相关法律法规的要求。xx市规委对委托的审查单位的工作进行监督。xx市建设工程勘察设计质量监督总站负责日常工作。 八、报酬及其支付方式:本项目审查费固定为人民币________元,大写:________元整。支付方式为(一次性支付或分期支付):分期支付具体为:____________ 评价方法:初步设计审查(含技术咨询工作)完成并出具正式审查意见书后个工作日内:____元。施工图第一阶段审查并出具正式审查意见书工作完成(含初审和复审)并出具正式审查意见书后个工作日内,支付人民币 元。施工图第二阶段审查(含技术咨询工作)工作完成(含初审和复审)并出具正式审查通过文件后个工作日内,支付____________元。若阶段发生变化,则双方另行商议支付方式。 九、违约金或者损失赔偿额的计算:违反本合同约定,违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。 (一)违反本合同 第四条约定,乙方应承担违约责任,每延误一天应减收项目审查费。 (二)违反本合同 第八条约定,甲方应承担违约责任,每延误一天,应按商业银行同期贷款利率支付逾期违约金。 十、解决合同纠纷的方式 在履行本合同的过程中发生争执,双方应友好协商,协商不成时,任何一方均可向仲裁委申请按其仲裁规则进行仲裁。 十一、其它 对于审查不合格的项目,乙方将由审查单位负责人和审查人员签字并盖章的《xx市建筑工程施工图设计文件审查报告》交甲方,原设计单位修改后,甲方重新送审。复审不合格项目交xx市建设工程勘察设计质量监督总站处理。复审时间与初审时间详见本合同第四条。施工图一经审查批准,不得擅自进行修改。如遇特殊情况需对已审查过的主要内容进行修改时,必须重新报请原审查单位批准后实施。甲方与乙方对审查意见存在重大分歧时,甲方可向市规划委提出复审申请,市规划委可另行委托审查单位或组织专家论证,做出仲裁决定。本合同生效后,任何一方不得单方终止本合同,若甲方要求单方终止合同,原缴的审查费不退,乙方的审查工作超过一半时,甲方应支付全部审查费。本合同如有未尽事宜,合同双方应协商并签定补充协议,作为本合同附件。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,本合同自全部内容履行完毕后截止。本合同正本一式本份及副本份,甲乙各方持正本____份,及副份。 委托人:________________(甲方) 受托人:________________(乙方) _______年____月____日: 工程服务合同范本 篇12发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 为确保伶俐镇路灯正常照明,便于车辆、行人安全通行,根据《民法典》等相关法律、法规的规定和伶俐镇路灯实际情况,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接伶俐镇路灯维修工作所涉及的双方权利与义务等事项签定本协议书,双方共同遵守: 一、工程概况: (1)、工程名称:伶俐镇路灯维修 (2)、工作内容:太阳能灯维修 二、维修、维护范围: 协议维修、维护范围为:采购太阳能控制器、ED、维修等。 三、维修、维护期限: 维修工作于________年____月____日之前完成。 四、维修、维护费用: 1、经双方协商约定材料供给、维修费用包干共计: 壹拾贰万壹仟捌佰元整(121800.00元)。 2、此费用包括: (1)维修、维护人工费; (2)除高空作业平台车租赁费以外的所有机械费用; 3、控制器、和小型电器元件费用; 4、管理、税金等其他所有费用。 五、维修、维护要求: 1、乙方保障维修期间的操作施工安全; 2、乙方应在维修结束后调试; 3、乙方保证所维修的电器设备质保,质保期________年; 4、如遇其他相关材料的更换工作需向发包方另行通知; 六、相关资料提交: 如涉及合同约定费用范围以外的材料、机械需报经甲方同意并照像确认后实施,乙方应提供相关材料、机械费用发票作为报销据。 七、付款方式: 1、本合同维修工作完成后通知甲方进行验收,工程款原则上按进度分二次支付。 第一次支付在工程维修完工后支付至工程款总额的70%;第二次支付待验收合格后十五个工作日内结算至工程款总额的95%。剩余5%工程款留作工程质量保证金,待工程保修期满检查无质量问题后结清,工程结算款最终由审计部门核定为准。 2、实施过程中发生的合同约定范围以外的材料、机械费用经甲方确认按实报销。 八、甲方的责任: 甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物;按合同约定内容支付维护费用。 九、乙方的责任: 1、按照约定的施工范围、期限和要求进行施工,确保路灯满足照明和相关部门要求。 2、按合同约定提供相关资料。 十、特别约定: 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、停电计划等,由双方共同协调处理。 十一、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。 十二、本合同经甲、乙双方代表签字、盖章后生效。以作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由违约方承担全部责任。 十三、合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ ________年____月____日 工程服务合同范本 篇13_______(简称甲方) 服务方:_________(简称乙方) 甲、乙双方本着合理互利互助的原则,就双方进行卫生工作达成如下协议: 一、甲方责任 1.无偿提供保洁工作中所需水电; 2.协调在保洁工作中与相关部门的关系; 3.负责检验保洁质量及时支付乙方保洁费(_________元) 4.如不满意乙方保洁员的服务,可责令乙方及时调换; 二、乙方责任 1.负责提供保洁所需的设备及清洁原料,保洁员不得少于1人; 2.严格按照乙方所订的清洁卫生要求进行程序化服务; 3.负责按期保质完成甲方要求的清洗保洁工作; 4.乙方每月提供一次本合同清洁范围内擦玻璃、卫生间消毒,日期由甲方通知; 5.因乙方原因造成甲方物品损坏和丢失,乙方要予以赔偿。 三、保洁项目及检验标准 1.日常清洁:办公楼内科室卫生、楼内卫生、楼上楼下厕所,洗手盆及周边下水道,办公楼区域,门窗玻璃等。 2.定期保洁:厕所每日冲洗、消毒、除臭,洗手间每日清扫、擦拭、消毒。 3.提供设备药剂明细:绿色环保用品、用具(品牌),保洁用品要及时更新保证卫生。 4.要求保洁员到指定医院健康体检,甲方要检查结果。 四、费用及付款方式 保洁费每月_________元,每月_________日结算,开发票。 五、作息时间 _________。 六、违约责任 合同期限内,任何一方有合理原因造成无法履行合同,需在终止合同前十五天书面通知对方。否则终止合同一方,将按执行合同50%支付对方违约金。 七、合同期限 _________年_________月_________日至_________年_________月_________日。 八、合同一式_________份,甲乙双方各执_________份。未尽事宜由甲乙双方协商解决。本合同由双方签字盖章后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程服务合同范本 篇14甲方: 乙方: 经双方友好协商,现就甲方委托乙方对甲方所管理的博盈投资广场外墙进行清洗相关事宜约定如下: 1、 双 方约定,本合同所包含的工程内容为:博盈投资广场大厦所有外立面墙体、玻璃。其中玻璃为内外均清洗,且包含窗台、窗槽、窗棂、门及门楣、雨棚及附件。乙方 另负责对大厦一层叁处雨棚进行彻底清洗除锈并重新涂刷油漆。在清洗施工中如有对其他部位造成的污染也属乙方清洁的范围。 2、 乙方在本工程的施工中,应使用符合国家标准、对人及周围植被无毒无害、适合本大厦实际情况的化学药剂,施工进行前应将药剂相关合格证、说明书等报甲方审核同意。在本工程施工中如有因使用不合要求的清洁剂或其他材料造成的所有损害均由乙方负全部责任。 3、 本工程采用包干价方式,总价为壹万伍仟元整。甲方除提供本工程所需的水电供应外不另承担包干价以外的任何其它费用。双方约定的付款方式为:工程完工通过验收合格15日后如无因本工程产生的其他不良影响,甲方在3个工作日内一次性付款给乙方。 4、 乙方为本工程直接施工方,负责现场管理,不得将本工程转包给其它单位进行。 5、 乙方应保证按国家相关规定在本工程施工中采用具有作业资格的施工人员,并严格遵守操作规程。本工程所有安全责任均由乙方独立承但,甲方不对因本工程产生的直接或间接安全事故负任何责任。 6、 乙方在施工中应注意爱护大厦设施、节约用水用电,遵守甲方管理规定,服从甲方监督管理。施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。乙方在施 工中还应注意避免或减少对大厦内正常的工作秩序的影响。乙方应在施工前将详细施工方案通报给甲方,并征得甲方同意后方可按方案施工。 7、 乙方应保证在本合同签定之日起七日内完工,但如有不可抗拒因素除外。延误工期按每日2%扣除工程款。 8、 工 程完工后,由双方共同验收。验收标准为:外墙无污迹(包括明显透迹、水渍、灰渍)、无因清洗产生的外墙面明显褪色或颜色差异;玻璃应使用专用玻璃清洁剂和 使用玻璃刮片施工工艺,玻璃面内外明亮、无污迹、水渍、灰渍;内外窗台与窗槽无残留污迹、水迹,现场及周围无因施工产生的垃圾、灰尘、水污等污损;另在施 工结束后15日为质量观察期,此期间甲方观察无因乙方施工产生的其他不良影响则为合格。 9、 如经双方验收达不到上述标准的,由乙方无条件整改。整改费用由乙方全额承担,造成的延期甲方按约定扣罚乙方工程款。 10、 本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。协商不成的,任何一方均可向上海市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。 11、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程服务合同范本 篇15工程承包人(甲方): 劳务分包人(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于公司与工程承包人已经签订施工承包合同,双方就工程外墙抹灰 专业劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一、承包内容及承包方式: 1、承包内容:外墙面原基层界面处理和粉刷一道水泥砂浆层; 2、承包形式:包工不包料 二、粉刷质量标准及要求: 1、严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-20)标准验收。 2、施工及使用过程中出现的由于乙方施工质量原因空鼓、脱落等引起的经济损失由乙方负责赔偿,同时乙方必须在甲方指定的时间内负责修复完毕并验收合格。 三、劳务报酬结算与支付: 1、结算价格:完成合同内所有工作内容,按 元∕2进行结算。计算时面积按实际粉刷面积计算。 2、工程付款: 本抹灰分项工程施工至工程量一半时,付完成工作量的50%;本抹灰分项工程施工结束后,付工程总价的50%;余款在本抹灰分项工程结束后三个月内结清。 四、工期: 本抹灰分项工程工期25天,从________年____月____日开始施工至________年____月____日完工,如遇天气条件原因导致不能施工的情况下,工期相应顺X。 五、甲方责任: 1、变更施工项目内容、规模(数量)、条件时,须书面通知乙方,变更后需重新明确项目内容和数量,进行协商并及时办理签订补充协议。 2、在施工期间乙方施工人员出现以下情形,甲方有权对乙方进行相应的处罚,如乙方的施工人员出现打架、斗殴事件,无论何种原因对乙方处以20.00元处罚,同时乙方承担全部经济责任及法律责任;不及时清理卫生对乙方处以300-500元处罚;相应处罚款项自工程款中扣除。 3、如甲方资金不到位,施工方案不确定,造成延误工期由甲方负责顺X。 六、乙方责任: 1、乙方进入施工现场后,必须加强自身队伍素质教育和管理,做好安全文明施工管理,不得从事和参与各种非法活动,要坚持“安全第一、质量第一、文明施工”的原则。 2、服从甲方的领导指挥,并遵守甲方的规章制度。严格按确认的设计要求施工,并按第二条的质量标准及要求进行施工和验收。 3、总进场施工人数按施工劳动力计划。如由于施工技术力量不足,不按甲方要求施工,不能按规定工期完成任务,不按国家质量标准施工,所造成的一切损失由乙方承担,同时甲方有权解除合同并更换队伍。 4、做好文明安全施工,并坚持工完场清,施工垃圾每天清除到指定位置,保持现场清洁卫生。 5、加强自身队伍素质教育和管理,不做违法、违规的事,不从事非法活动,做好安全、防火、防盗工作。 6、乙方现场施工期间水、电管理、卫生管理、住宿管理、治安管理必须按甲方的制度规范要求执行,如造成浪费由乙方承担。 七、安全施工与检查: 1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。工程承包人安全防护措施到位后,由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。 2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。 八、纠纷解决: 在合同履约过程中发生纠纷,双方友好协商,如协商不成时,可向人民法院提出诉讼。 九、其它: 1、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方及时协商解决。 2、本合同未尽事宜,双方友好协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 3、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。 4、本合同共三页,合同一式叁份,甲方执贰份、乙方执壹份。 工程承包人: 劳务分包人: ________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。