标题 | 清洗工程服务合同范本 |
范文 | 清洗工程服务合同范本(通用33篇) 清洗工程服务合同范本 篇1甲方(委托方): 乙方(服务方): 经甲乙双方共同协商,现就乙方对甲方委托的 中央空调风管清洗工程,进行施工一事达成如下协议,双方共同遵守: 一、施工工作量: 二、双方的义务、责任与权利: 1、 甲方的责任、权利与义务: 1) 甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助,提供专门的工程施工协调人员。 2) 甲方有责任为乙方协调提供指定的风口清洗场地。 3) 甲方有责任在施工期间为乙方协调提供安全的清洗设备储存场地,如因甲方或业主原因发生设备丢失,甲方应按价赔偿。 4) 甲方有责任在本次工程完成后,按付款方式中的规定,与乙方完成相关费用的结算。 5) 甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。 2、 乙方的责任、权利与义务: 1) 乙方有义务为本次工程的顺利实施提供必要的清洗设备、项目经理、技术管理人员和施工人员。 2) 乙方为本次工程的施工主体,有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。 3)乙方负责为本次工程施工编写施工方案。 4)乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告和提供清洗证据(包括照片与视频资料)或在清洗过程中每天结束后提供相关清洗证据。 5)乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。 6)乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。 三、付款方式: 甲方在要求乙方提供本次工程施工前应先支付工程总费用的 %作为工程预付款,工程结束后的 日内一次性结清所有工程款。 四、工程质量要求: 清洗过程中不得产生交叉污染;清洗后视觉检查应达到:被清洗的管道无污染物残留;上海润风环保科技有限公司 中央空调清洗专家 联系电话: 提供:中央空调通风系统清洗 中央空调水处理 大型换热器、冷凝器、蒸发器清洗 工业清洗 清洗应采用机械清洗方式,清洗中不得损坏中央空调各功能部件和控制部件,否则乙方应给予赔偿或修复。 五、验收标准: 按卫生部颁发《公共场所集中空调通风清洗规范》的要求执行。 六、验收方式: 按施工进度每天对清洗过的管道进行验收。 七、施工时间: 从施工起始日开始计算的完工期限应根据相应的中断时间增加。 八、工程量变更说明: 如甲方在合同签定后或施工过程中需变更工程量,不同意变更,如乙方同意变更,双方应签定本合同的附件,调整服务价格和完工时间。 九、特别说明: 乙方在施工过程中,认,乙方不承担此部件损坏的责任。 十、保密规定: 甲乙双方对本合同内容均有对第三方保密的义务。 十一、违约责任:按《合同法》的规定处理。 十二、合同纠纷解决方式:本合同在履行过程中如发生争议,由双方协商解决。协商不成,可交双方有管辖权的人民法院裁决。 十三、合同的生效:本合同在双方签章后,甲方预付款到达乙方帐户的当日生效。本合同的传真件与正本等效。 十四、合同的终止: 1、乙方提供的服务结束,甲方工程款完全到达乙方帐户后,本合同自行终止; 2、经甲乙双方同意,本合同可终止; 3、任何一方在执行过程中违约,另一方可选择终止本合同并可追究违约方责任。 十五、无效认定: 本合同条文内容手写添加或更改无效。 上海润风环保科技有限公司 提供:中央空调通风系统清洗 十六、本合同一式两份,双方各持一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 清洗工程服务合同范本 篇2甲方: 乙方: 经双方友好协商,现就甲方委托乙方对甲方所管理的博盈投资广场外墙进行清洗相关事宜约定如下: 1、 双 方约定,本合同所包含的工程内容为:博盈投资广场大厦所有外立面墙体、玻璃。其中玻璃为内外均清洗,且包含窗台、窗槽、窗棂、门及门楣、雨棚及附件。乙方 另负责对大厦一层叁处雨棚进行彻底清洗除锈并重新涂刷油漆。在清洗施工中如有对其他部位造成的污染也属乙方清洁的范围。 2、 乙方在本工程的施工中,应使用符合国家标准、对人及周围植被无毒无害、适合本大厦实际情况的化学药剂,施工进行前应将药剂相关合格证、说明书等报甲方审核同意。在本工程施工中如有因使用不合要求的清洁剂或其他材料造成的所有损害均由乙方负全部责任。 3、 本工程采用包干价方式,总价为壹万伍仟元整。甲方除提供本工程所需的水电供应外不另承担包干价以外的任何其它费用。双方约定的付款方式为:工程完工通过验收合格15日后如无因本工程产生的其他不良影响,甲方在3个工作日内一次性付款给乙方。 4、 乙方为本工程直接施工方,负责现场管理,不得将本工程转包给其它单位进行。 5、 乙方应保证按国家相关规定在本工程施工中采用具有作业资格的施工人员,并严格遵守操作规程。本工程所有安全责任均由乙方独立承但,甲方不对因本工程产生的直接或间接安全事故负任何责任。 6、 乙方在施工中应注意爱护大厦设施、节约用水用电,遵守甲方管理规定,服从甲方监督管理。施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。乙方在施 工中还应注意避免或减少对大厦内正常的工作秩序的影响。乙方应在施工前将详细施工方案通报给甲方,并征得甲方同意后方可按方案施工。 7、 乙方应保证在本合同签定之日起七日内完工,但如有不可抗拒因素除外。延误工期按每日2%扣除工程款。 8、 工 程完工后,由双方共同验收。验收标准为:外墙无污迹(包括明显透迹、水渍、灰渍)、无因清洗产生的外墙面明显褪色或颜色差异;玻璃应使用专用玻璃清洁剂和 使用玻璃刮片施工工艺,玻璃面内外明亮、无污迹、水渍、灰渍;内外窗台与窗槽无残留污迹、水迹,现场及周围无因施工产生的垃圾、灰尘、水污等污损;另在施 工结束后15日为质量观察期,此期间甲方观察无因乙方施工产生的其他不良影响则为合格。 9、 如经双方验收达不到上述标准的,由乙方无条件整改。整改费用由乙方全额承担,造成的延期甲方按约定扣罚乙方工程款。 10、 本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。协商不成的,任何一方均可向上海市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。 11、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 清洗工程服务合同范本 篇3_______(简称甲方) 服务方:_________(简称乙方) 甲、乙双方本着合理互利互助的原则,就双方进行卫生工作达成如下协议: 一、甲方责任 1.无偿提供保洁工作中所需水电; 2.协调在保洁工作中与相关部门的关系; 3.负责检验保洁质量及时支付乙方保洁费(_________元) 4.如不满意乙方保洁员的服务,可责令乙方及时调换; 二、乙方责任 1.负责提供保洁所需的设备及清洁原料,保洁员不得少于1人; 2.严格按照乙方所订的清洁卫生要求进行程序化服务; 3.负责按期保质完成甲方要求的清洗保洁工作; 4.乙方每月提供一次本合同清洁范围内擦玻璃、卫生间消毒,日期由甲方通知; 5.因乙方原因造成甲方物品损坏和丢失,乙方要予以赔偿。 三、保洁项目及检验标准 1.日常清洁:办公楼内科室卫生、楼内卫生、楼上楼下厕所,洗手盆及周边下水道,办公楼区域,门窗玻璃等。 2.定期保洁:厕所每日冲洗、消毒、除臭,洗手间每日清扫、擦拭、消毒。 3.提供设备药剂明细:绿色环保用品、用具(品牌),保洁用品要及时更新保证卫生。 4.要求保洁员到指定医院健康体检,甲方要检查结果。 四、费用及付款方式 保洁费每月_________元,每月_________日结算,开发票。 五、作息时间 _________。 六、违约责任 合同期限内,任何一方有合理原因造成无法履行合同,需在终止合同前十五天书面通知对方。否则终止合同一方,将按执行合同50%支付对方违约金。 七、合同期限 _________年_________月_________日至_________年_________月_________日。 八、合同一式_________份,甲乙双方各执_________份。未尽事宜由甲乙双方协商解决。本合同由双方签字盖章后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 清洗工程服务合同范本 篇4发包方(简称甲方):_______ 承包方(简称乙方):_______ 根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致签订本合同,以共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:_______ 2、工程地点:_______ 3、工程内容:_______ 二、技术及质量要求: 1、乙方必须严格按甲方提供的图表资料、技术要求及施工工序等精心组织施工,服从甲方现场管理人员的指挥,自觉接受监理工程师的指导和监督。 2、工程质量必须达到设计要求和《公路工程质量检验评定标准》以及甲方提出的补充要求。若质量达不到要求,甲方有权令其停工采取补救措施或返工,由此产生的一切费用由乙方承担。 三、施工安全 乙方在本合同施工中,必须严格执行甲方《安全管理体系》及业主对安全操作的有关规定,按技术要求施工,确保施工安全。发生安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。 四、施工管理 1、施工过程中乙方应服从甲方对工程质量、工程进度和环境保护的管理。在施工中若发现乙方质量、进度、安全生产、文明施工、环境保护等不按规定执行的,将对乙方进行处罚并限期整改,严重者甚至解除合同。甲乙双方密切配合,共同努力,确保工程按质、按量、按期完成。 2、本合同工程所需用临时用地,由甲方划定,费用由乙方支付,乙方不得随意占用规定范围以外的土地。否则,所产生的后果及费用概由乙方负责。 3、本合同工程技术管理由甲方负责,并负责监督及技术指导、解释。 4、为了确保工程质量和工程进度,乙方除施工负责人或指定的全权代表须经常住工地外,每个施工点或每道工序,必须有专职的现场施工管理人员。 5、乙方若违反本合同有关条款的工程进度甲方有权终止合同。 6、工程安排:甲方根据乙方完成工程的工程质量、施工进度等情况安排乙方施工任务,若乙方完成工程的质量、进度等达不到要求,则甲方有权终止合同,由此产生的损失均由乙方承担。 7、乙方所招用的各种施工及管理人员必须符合国家相关法律、法规,严禁违法用工,严禁使用童工,否则由此引起的一切劳务纠纷概由乙方负责。 五、工程的承包及结算方式 1、本合同工程以单价承包方式进行承包,单价按合同执行,不得再行调整。承包单价已含工、料、机和管理所需的一切费用(承包单价表附后) 2、工程施工完毕后甲方按《公路工程质量检验评定标准》进行验收,合格后以实测数量为准,由甲方开据《工程价款结算单》予以结算工程款。 3、本合同工程甲方不支付预付款,每月末按实测工程量结算工程价款,扣除有关规定费用及材料款,并从乙方工程款中扣除5%质量保证金,3%环保、安全保证金后,进行支付,所扣款项待工程竣工验收一年后无质量及环保问题后再返还。 4、乙方向甲方租用的设备机具,均以有偿租用方式进行,租金按甲方内部规定计算收取,小型机具概由乙方自备。 5、其它: 六、材料要求及供应 1、工程所需炸药、导爆管、柴油等统供材料,由甲方负责供给乙方,材料价款已含在工程承包单价内。材料价款由甲方在结算工程款时,按实际供应数量及合同中《甲方供应的材料单价明细表》的单价扣回。材料卸车、储存、保管由乙方负责,甲方不再支付费用。(甲方供应的材料明细表附后) 2、本工程使用的材料必须满足设计要求。不合格的、没有材质证明、出厂证明的材料、不准用于本工程,否则,发生质量、安全事故和返工的费用均由乙方负责。甲方有权对乙方用于本工程的`材料进行检查、监督。 3、本工程所需材料,除商定由甲方供给外,均由乙方自行采购。乙方在购买时需经甲方检验符合要求才能购买,否则不能用于本工程中,该材料价款已含在工程承包单价内,甲方不再另行支付。 4、由甲方提供的材料,乙方必须做出需要用量、时间的计划,提前七天送交甲方现场技术员,以便甲方及时采购供给。 七、工期要求 1、乙方自进场日期开始起算,k58+400-k59+600段内的进场便道土石方工程必须在20________年________月________日前全部完工,如不能完成工作任务,甲方有权将乙方清理出场,并只按完成工作量的85%进行结算。 八、施工进场便道土石方土石比的划分 1、k58+400-k59+600段内的施工进场便道土石方土石比均按实际开挖土石比结算。 九、其它有关问题 1、乙方不得将本合同工程委托或转包给第三者施工,若发现甲方则有权立即终止合同。 2、本合同工程用水、用电等问题甲方负责联系解决,费用由乙方承担。 3、乙方施工人员驻地及搬迁费用由乙方自己承担。 4、乙方施工人员进场后,应积极向当地公安部门办理暂住手续,配合当地公安和甲方搞好治安保卫工作,若发生治安事件,甲乙双方各自对自己的人员负责,并各自承担相应的费用。 5、要求进场施工人员禁止使用童工,违者后果由乙方自负。 6、乙方在本合同工程施工中不能履行上述任一条款的规定时,甲方有权单方面终止本合同。 7、附表一:工程单价和工程数量清单 附表二:甲方供应的材料明细表 8、签定本合同时同时签定《施工安全责任书》、《治安保卫责任书》、《工程廉政合同》作为本合同补充,与本合同具有同等效力。 9、本合同一式叁份,甲方持贰份,乙方持一份,自双方签字盖章之日起生效,工程质量缺陷责任期满后自行失效。 甲方(签章):_______乙方(签章):_______ 负责人(签字):_______负责人(签字):_______ 身份证号码:_______ 电话:_______ 联系地址:_______ 签订日期:_______ 清洗工程服务合同范本 篇5_________(以下简称“客户”)与_________(以下简称“工程咨询单位”)经过双方协商一致,签订本协议。 第一章 前言 一、客户委托工程咨询单位提供_________咨询服务,并已接受工程咨询单位为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。 二、本协议中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本协议书的组成部分: 3.1 委托函或中标函; 3.2 工程咨询服务协议书通用条件; 3.3 工程咨询服务协议书专用条件; 3.4 附录: 附录a:委托工程咨询服务范围; 附录b:客户提供的职员、设备、设施和其他人员的服务; 附录c:报酬和支付; 3.5 在实施过程中共同签署的补充和修正文件。 四、鉴于客户按下文规定向工程咨询单位的各项支付,工程咨询单位承诺按照本协议书的规定,承担附录a中议定范围内的咨询服务。 五、鉴于工程咨询单位按上文规定履行咨询服务,客户承诺按照本协议书规定的期限、方式、币种,向工程咨询单位支付协议规定应支付的款项,作为履行服务的报酬。 六、本协议书正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本_________份,各执_________份。本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。 第二章 工程咨询服务协议书通用条件 一、词语定义 下列词语,除上下文另有规定的以外,具有下列含义: 1.1 “项目”是指本协议书专用条件中指定的,并为之提供咨询服务的项目。 (1)“正常服务”是指附录a中列出的各项正常服务。 (2)“附加服务”是指附录a中列出的各项附加服务,以及经双方书面协议,在正常服务之外的附加服务。 (3)“额外服务”是指不属于正常服务和附加服务,但根据协议书第7.9条的规定,工程咨询单位必须履行的服务。 1.3 “工程”是指为完成项目所实施的永久性工程,包括提供给客户的设备、设施及其他物品。 1.4 “客户”是本协议书中所指的、聘用工程咨询单位的一方,及其合法继承人和允许的受让人。 1.5 “工程咨询单位”是本协议书中所指的、受客户聘用提供服务的一方,及其合法继承人和允许的受让人。 1.6 “第三方”是指客户、工程咨询单位以外的其他有关当事方或法人实体。 1.7 “协议书”是指由工程咨询服务协议书通用和专用条件,附录a(服务范围)、附录b(客户提供的职员、设备、设施和其他人员服务)、附录c(报酬和支付),委托函、中标函和正式协议书(如果已签订),以及其他双方共同签署的补充和修正文件等组成的文件。 1.8 “合同”是指与本协议书委托的工程咨询服务有关的,客户与任何第三方签字的合同。 1.9 “日”是指从任何一个午夜至下一个午夜的时间段。 1.10 “月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始的一个月时间段。 二、工程咨询单位的义务 2.1 服务范围:工程咨询单位应提供的服务范围见附录a。 2.2 工程咨询单位提供的服务包括正常的服务、附加的服务和额外的服务。 2.3 认真地尽职尽责和行使职权: (1)工程咨询单位在履行本协议书规定的义务时,要认真贯彻国家有关法律、法规和政策,为国家的利益和客户的合法利益,应用合理的技能,谨慎而勤奋地工作。 (2)根据客户与第三方签订的合同的授权或要求,行使权力或履行职责时,工程咨询单位应:(a)根据合同进行工作。合同中上述权力和职责的详细规定,应在本协议书附录a中加以说明,或以书面的形式,另行商得工程咨询单位同意。(b)在客户和第三方之间提供证明、行使决定权或处理权时,不是作为仲裁人,而是作为独立的专业人员,依据自己的专业技能和判断,公正地进行工作。(c)在变更任何第三方的义务时,对于可能对费用或质量或时间有重大影响的任何变更,须事先得到客户的批准(发生紧急情况除外,但事后工程咨询单位应尽快通知客户)。 2.4 客户的财产 工程咨询单位使用的由客户提供或支付费用的物品,属于客户的财产。当服务完成或终止时,工程咨询单位应将尚未消费的物品库存清单提交给客户,并按客户的指示移交此类物品。此项工作应视为附加的服务。 三、客户的义务 3.1 客户应在不耽误服务的合理时间内,免费向工程咨询单位提供他能获取的、与服务有关的一切资料。 3.2 客户应在双方商定的合理的时间内,就工程咨询单位以书面形式提交给客户的一切事宜,作出书面决定和答复。 3.3 客户应负责咨询服务所涉及的所有外部关系的协调,为工程咨询单位履行职责提供外部条件。提供与其他组织相联系的渠道,以便工程咨询单位收集需要的信息。 3.4 客户应尽其所能对工程咨询单位的人员以及下属提供如下协助: (1)提供入境、居留、工作和出境所需的文件; (2)提供服务所需要的畅通无阻的渠道; (3)个人财产和服务所需物品的进口、出口,以及海关结关; (4)发生意外事件时的遣返; (5)允许工程咨询单位及其人员为服务目的和个人使用,将外币汇入项目所在国或工作所在地,以及将履行服务中所赚外币汇出项目所在国或工作所在地的手续。 (6)工程咨询单位为客户项目出境考察时,除制装费外,其他一切费用应由客户负担。 3.5 为了服务的需要,客户应免费向工程咨询单位提供附录b所规定的设备和设施。 3.6 在与工程咨询单位协商后,客户应按照附录b的规定,自费从其雇员中为工程咨询单位挑选和提供职员,以及提供其他人员的服务。客户提供的职员在涉及服务时,只应接受工程咨询单位的指示。工程咨询单位应与客户安排的提供其他服务的人员合作,但不对此类人员或他们的行为负责。 四、双方代表和职员 4.1 工程咨询单位和客户,根据协议互相派遣的工作人员,要能胜任本职工作,并互相取得对方认可。如果客户未能按规定提供职员及其他人员的服务,工程咨询单位可自行安排,并作为附加的服务。 4.2 为了执行本协议书,每一方应指定一位高级职员作为本方代表。 4.3 如果需要更换任何人员,双方同意后,由任命一方负责安排同等能力人员代替,同时承担更换费用。如果另一方提出更换,应提出书面要求,并须阐述更换理由,如提出的理由不能成立,则提出要求的一方要承担更换费用。 五、责任与赔偿 5.2 如果确认客户违反了对工程咨询单位应尽义务,工程咨询单位提出索赔,则客户应负责向工程咨询单位赔偿。 5.3 任何一方对另一方的赔偿,仅限于因违约所造成的可以合理预见的损失或损害数额,而不牵连其他方面。 5.4 任何一方向另一方支付的赔偿的最大数额,不能超过本协议书专用条件中规定的最高赔偿数额。如果可能另外要支付的赔偿总额超过应支付的最大数额,则任何一方均应同意放弃对另一方超过部分的索赔。 5.5 一方提出索赔要求不能成立时,要完全补偿对方因该索赔要求所导致的各种费用支出。 5.6 如果认为任何一方与第三方应共同对另一方负责赔偿,负责赔偿的任何一方所支付的赔偿额,应限于由于其违约所应负责的那一部分比例。 5.7 双方必须在本协议书专用条件中规定的时间或法律规定的更早时间之前正式提出索赔,在规定时间之外提供索赔无效。 5.8 除因工程咨询单位故意违约或缺乏谨慎而渎职引起的索赔外,客户应保障工程咨询单位免受因客户或第三方提出的其没有保险的、或责任期终止后提出的索赔造成的影响。 5.9 工程咨询单位及其任何职员,在根据协议履行义务中的行为或失职只向客户负责,不应以任何方式向第三方负责。 六、工程咨询单位的保险 6.1 在保险监督管理委员会规定的范围内,客户可要求工程咨询单位进行以下保险: (1)在允许条件下,对5.1条工程咨询单位的责任进行保险; (2)对公共或第三方的责任进行保险; (3)对客户提供的财产进行保险。 6.2 上述各项保险的费用应由客户负担。 七、协议书的开始、完成、变更与终止 7.1 本协议书从双方正式签字之日起生效。 7.2 在本协议书专用条件中规定的时间或期限内,服务必须开始和完成,但根据双方协议延期的例外。 7.3 当客户或工程咨询单位一方提出要求,对方书面同意时,可对本协议进行变更,另签补充协议书。如客户书面要求,工程咨询单位应提交变更服务的建议书,并视为一项附加的服务。 7.4 如果客户或其承包商使服务受到拖延,工程咨询单位应将此情况和可能产生的影响通知客户,对导致增加的工作应视为附加的服务,完成服务时间应相应延长。 7.5 如果出现非工程咨询单位应负责的情况,造成全部或部分服务不能按时履行时,工程咨询单位应立即通知客户。如由此使某些服务不得已减慢或暂停时,该部分服务完成期限应予延长。对于暂停服务的还应加42天以内的恢复服务期限。 7.6 客户至少在56天前通知工程咨询单位全部或部分暂停服务或终止本协议书。工程咨询单位应立即安排停止服务,将开支减至最少。 7.7 如果客户认为工程咨询单位无正当理由而不履行其义务时,可通知工程咨询单位要求按期履行服务。如21天内没有收到满意的答复,客户可在第一个通知发出35天内进一步发出书面通知终止本协议书。 7.8 工程咨询单位在支付通知单应支付的日期后30天,仍未收到客户未提出书面异议的款项时,或根据7.5、7.6款已暂停服务超过_________天时,可向客户发出通知要求支付。_________天后可发出进一步通知,再过_________天后,可终止本协议书,或在不损害其终止权利情况下,自行暂停或继续暂停全部或部分服务。 7.9 当根据7.5条撤销或暂停或恢复服务时,或并非根据7.7款终止本协议书时,除正常的和附加的服务以外,工程咨询单位需做的任何工作或支出的费用应被视为额外的服务。对此,工程咨询单位有权得到所需的额外时间和费用。 7.10 本协议书终止,不应损害和影响各方的权利、责任及索赔。 八、支付 8.1 正常的服务、附加的服务和额外的服务的报酬,按照本协议书条件和附录c约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。 8.2 如果客户在本协议书专用条件中规定的支付期限内未支付服务报酬,自规定支付之日起,应当向工程咨询单位补偿应支付的报酬利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率乘以拖欠酬金时间计算。该利息补偿不影响第7.8款工程咨询单位的权利。 8.3 支付报酬所采用的货币币种、汇率由本协议书专用条件约定。 8.4 如果客户对工程咨询单位提交的支付通知单中的报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知单24小时内向工程咨询单位发出异议的通知,但客户不得拖延其他无异议报酬项目的支付。第8.2款的规定适用于最终支付给工程咨询单位的一切有争议的金额。 8.5 除按协议书规定的固定总价支付外,在完成或终止服务后12个月内,客户可在发出通知后不少于7天请一家有声誉的会计师事务所对工程咨询单位申报的任何金额进行审计。 九、争端的解决 9.1 双方应本诚信原则协商解决因履行本协议书引起的任何争端或分歧。如在14天或双方商定的其他期间内,未能达成一致,应将争端事项提交调解人进行调解。调解人由双方协商聘请,或向中国工程咨询协会会长或双方同意的其他授权机构申请选派一名调解员。双方应在聘请调解员14天或双方商定的其他期间内,联合与调解员共同商定交流有关资料的计划和将采取的协商步骤。协商应在保密情况下进行。如双方接受调解员的最终建议,就解决争端达成一致意见,应写成书面协议,经双方代表签字后,约束双方遵照执行。如双方在约定期间未达成一致协议,任一方可请调解员提供一份给双方的无约束力的书面意见。除经双方书面同意,调解员的上述意见不能作为随后任何诉讼程序中的证据。调解中,各方作证等支出自行承担,其他费用双方均摊,或按调解员决定分摊。 如双方在聘请调解员28天或双方商定的其他期间内未能达成协议,可按9.2条款规定,将争端事项提交仲裁。 9.2 如调解失败,经双方同意,调解员可将双方已协商一致的事项写出记录。争端的其余事项可提交给仲裁员。除调解员将双方一致事项的记录可交给仲裁员外,在聘请仲裁员后,调解员的任务将终止,不再作为仲裁中的证人,也不再提供调解中得出的其他证据。仲裁按照专用条件中的规定进行。双方同意仲裁为终局,同意裁决结果,放弃以任何形式的上述权利。 十、其他 10.1 本协议书的语言及遵循的法律见协议书专用条件的规定。 10.3 没有对方的同意,客户或工程咨询单位均不得转让本协议书规定的义务。 10.4 工程咨询单位对编制的所有文件拥有版权。客户仅有权为本协议书中的工程和其预定的目的使用或复制此类文件,此时不需取得工程咨询单位的许可。当事的双方互相提供的文件资料要严格保密,未经允许,另一方不得向第三方转让、提供版权和所有权,如有违背,要追究法律责任。 10.5 除非本协议书专用条件中另有规定,工程咨询单位可单独或与他人合作版有关工程和服务的书籍。但如果在服务完成或终止后二年内出版,则须取得客户批准。 (1)为直接或间接影响任何官员或其他人在选聘过程或履行协议过程中的行为或行动,而馈送、接受或索要财物; (2)为影响选聘过程或协议的执行,而谎报事实,给客户造成损失,包括采用合谋办法,以抑制或减小自由、公开竞争的效果。 10.7 本协议书的有关通知应为书面的,并在专用条件中写明的地点收到时生效。以书面回执或回函确认。 10.8 如果协议书中的规定之间产生矛盾,按年月顺序以最后编写的为准。 第三章 工程咨询服务协议书专用条件 清洗工程服务合同范本 篇6委托人: (以下简称甲方) 受托人: (以下简称乙方) 为加强内部管理,搞好预算工作,确保预算落实到位,保证预算与标书相统一、相协商,甲方拟将 工程的预算工作委托给乙方完成,根据[湘价服(20xx)49号]文件精神,结合本工程的实际情况,经甲、乙双方协商就有关事项达成以下协议: 一、 承包方式: 1、按最终预算总造价 %的固定比例计算劳务工资(附件1)。 2、根据双方协商,按 元计算劳务工资。 二、委托服务内容: 1、收集、整理投标文件所包含的所有图纸、设计变更、图纸会审、技术核定单、工程联系函等。 2、熟悉图纸、清单,并写出有关的疑问,参加工程业主或招标代理公司所组织的招标答疑会。 3、合理安排时间,在规定时间内高质量的完成预算工作内容。 4、为投标报价提供行之有效的依据和参考,正确分析投标报价。 三、双方责任: 甲方责任: 1、负责与有关方面的联系和协调。 2、提供乙方完整的设计图纸(蓝图壹套)。 3、为乙方提供办公场地,提供所需软件、硬件设施,即电脑、打印机、软件等。 4、及时按约定支付服务费用。 乙方责任: 1、认真阅读招标文件,与投标办技术标人是密切配合。 2、根据施工图,编制预算书。 3、在规定时间内,写出答疑疑问,按时参加答疑会。 4、认真分析预算价格,结合市场实际,提供准确数据,为分析报价作参考。 5、保守秘密,不得向任何单位和个人泄漏本工程投标信息和报价。 四、质量要求: 确保工程量及工程造价计算的准确性,不错算、不漏项,按投标时间或甲方要求准时完成。 五、付款方式: 本合同按现金或现金支票的方式付款,所有款项必须由本公司的责任人亲自领取。 1、合同签定后预付 元整。 2、开标前一天,将剩余部分付清。 六、违约责任: 1、乙方如未能履行完毕本合同项下的义务,甲方有权要求乙方赔偿损失,并要求支付违约金 元。 2、由于乙方的原因导致漏算、错算,给甲方的利益造成重大损失者,甲方有权立即终止合同,且由乙方承担预算费用的30%。 3、甲方如未按合同内容履行自己的职责,乙方有权保留自己的预算成果文件。 七、争议解决: 发生争议时,甲、乙双方均应本着友好协商原则予以解决,如协商不成,甲方乙方同时向长沙仲裁委员会提出仲裁。 八、合同生效和终止: 本合同双方签字后生效,完成合同项下的所有权利、义务后,投标时间截止后失效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方代表(签字): 乙方代表(签字): 年 月 日 年 月 日 清洗工程服务合同范本 篇7甲方:_______________ 乙方:_______________ 甲方为确保单位内外整洁清新、以及高标准的卫生环境,特将内外保洁工作承包给乙方,根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规,先双方为具体承包签订合同如下: 一、承包时间及费用 1、保洁承包时间从____年____月____日起至____年____月____日止,共计____日。 2、保洁工作承包金为每月人民币____元整(¥____),一年合计为人民币____元整(¥____),上述承包金包括清洁工工资、清洁工具、用品费用、税费等一切费用。 3、甲方按月支付保洁费用,承包合同生效后,甲方于次月____日前支付乙方。如遇节假日特殊情况,付款时间可提前或延顺。但时间必须在7日之内。 二、保洁的形式的范围 1、保洁形式为日常保洁,保洁时间为甲方的每个工作日春冬(7:30-18:00)或者夏秋(7:30-19:00)。 2、保洁范围按甲方规定区域保洁范围是________________________________________。 3、保洁标准按____________标准执行。 三、甲方的权利和义务 1、甲方对乙方保洁情况进行检查。如发现有不符合标准之处,应责令乙方保洁人员随时进行整改。若不及时整改,可以书面通知乙方并视情况对保洁人员给予经济处罚,直至终止合同。 2、甲方无偿为乙方保洁人员提供用水、用电、提供存放保洁工具和更换工作衣的房屋。 四、乙方的权利和义务 1、乙方自行提供保洁工作必须的'设备和工具,按甲方规定标准进行保洁。 2、乙方应遵循安全生产规定,在保洁过程中,(除人力不可抗拒的灾害或因甲方存在安全隐患造成的安全事故和因甲方指挥安排不当出现事故由甲方负责外)所发生的人身事故、责任与费用由乙方承担。 五、违约责任 甲、乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 六、争议纠纷解决 1、因履行本合同或与本合同有关的一切争议,双方当事人应通过友好协商方式解决。 2、如果协商未成,双方同意向______仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁规则。该仲裁裁决是终局的,双方将无条件地履行该仲裁裁决。 七、其他约定 1、本合同的任何修改、补充、变更,须经双方协商一致后,采用书面形式确认,经双方授权代表签署后生效。 2、除本合同另有明确规定外,本合同规定的各种权利及补救措施与法律规定的任何其他权利或补救措施相互之间是兼容的,而不是互相排斥的。 3、本合同签署之后,根据本合同规定形成、签署、附加的一切合同、文件、授权、报告、清单、认可、承诺和放弃都构成对本合同的附加,并与本合同形成一个不可分割的整体。 4、本合同未尽事宜,双方可以补充规定,补充合同与本合同有同等效力。 甲方:_________________ 乙方:_________________ 日期:_________________ 清洗工程服务合同范本 篇8甲方:_________________ 乙方:_________________ 根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律、法规的规定;甲、乙双方经友好协商,就乙方承包甲方保洁服务项目达成协议如下: 第一条、保洁服务项目及费用 乙方将于______年______月______日至______年______月______日对甲方位_________市_________的办公区进行保洁服务。保洁项目及核算费用如下: 1、_________________,其费用为:_________元; 2、_________________,其费用为:_________元; 3、_________________,其费用为:_________元。 本次保洁服务费用共计人民币:_________元,(大写):_________________。 第二条、双方的权利与义务 1、甲方对乙方提供的保洁服务享有监督权和检查权; 2、甲方有权对乙方服务提出意见和建议的权利; 3、合同履行完毕,乙方享有在协议的时间内获得服务费用的权利; 4、乙方有权按照自己的施工方案(主要是涉及安全方面工程)进行服务的权利。 5、甲方有为乙方服务提供便利的义务,以保证乙方工作的顺利进行; 6、合同履行完毕,甲方应在规定的时间内支付乙方服务费用; 7、乙方应保证其保洁产品的真实性,维护甲方的权益的义务; 8、乙方应当保证其服务质量的,工程完毕应主动邀请甲方进行检查;对不合格部分,乙方应进行重新处理,直到甲方满意为止。 第三条、付款方式 经甲、乙双方协商,本次保洁服务费用待乙方施工完毕后,甲方应在48小时之内用现金或支票方式支付乙方服务费用。 第四条、安全防护 1、乙方有权按照自己的施工方案(主要是涉及安全方面工程)进行服务的权利,乙方人员应当遵守国家法律法规以及甲方的规章制度。 2、乙方员工在工作期间发生工伤事故全部费用由乙方承担,乙方用工应签订劳动协议,并办理各种用工手续,如因用工不当,给甲方造成损失由乙方承担。 第五条、违约责任 1、如甲方不按协议规定期限内向乙方付费,经乙方催讨后仍未支付时,对逾期未付地费用每逾一天,按交付金额地_________%支付滞纳金。 2、如乙方未按协议要求进行优质地保洁服务(按协议标准)给甲方造成恶劣影响和损失时,甲方有权向乙方收取剩余协议款_________%违约金。并要求乙方退还当月服务费。 3、双方中途变更或终止协议未及时通知对方,应赔偿对方因此造成地损失,并支付剩余月份_________%地违约金。 第六条、争议解决方法 1、因履行本协议或与本协议有关的一切争议,双方当事人应通过友好协商方式解决。 2、如果协商未成,双方同意向______仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁规则。该仲裁裁决是终局的,双方将无条件地履行该仲裁裁决。 甲方:_________________ 乙方:_________________ 日期:_________________ 清洗工程服务合同范本 篇9合同类型: 合同编号: 项目名称:_________________________________________ 委 托 方:_________________________________________ (甲方、客户) 受 托 方:_________________________________________ (乙方、工程咨询单位) 签订日期:_________________________________________ 签订地点:_________________________________________ 委托方受托方双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和工程咨询行业有关规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。 根据委托方的委托要求,受托方应根据国家、地区及行业的有关政策、法规及规范要求,按时向委托方提交咨询成果。 第一条 委托项目名称及合同类型 (一)委托项目名称:______________________________ (二)合同类型 第二条 咨询项目概况 (一)建设地点:____________________________; (二)建设内容:__________________________________; (三)建设规模:__________________________________; (四)项目总投资:________________________________。 第三条 委托咨询服务的期限、地点及进度要求 (一)咨询的期限:自 年 月 日始至 年 月 日止; (二)咨询地点:___________________________________; (三)进度要求:__________________________________。 第四条 协作事项 为保证受托方有效进行技术咨询工作,委托方应当向受托方提供下列协作事项: 1、原始设计和工艺文件,□可行性论证报告,□技术评价报告等。(其他具体内容) 。 2、提供工作条件: 3、委托方提供上述协作事项的时间及方式:。 4、本合同履行完毕后,上述技术资料和条件按以下方式处理: 。 5、其它:。 第五条 委托方的权利和义务 (一)委托方应在合同约定的时间内提供编制本项目报告所需要的基础数据和技术资料,并协助受托方收集其他有关资料。 (二)在合同期内,委托方进行与本项目有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等汇总后的所有信息资料,应及时提供给受托方,必要时可吸收受托方编制人员参加。造成费用增加和提交成果时间延误的,按本条第五款规定执行。 (三)委托方按照约定及时向受托方支付本合同费用。 (四)委托方在合同期内项目发生变化时应及时通知受托方。 (五)因委托方责任造成报告重大修改,或返工重做,应另行增加费用,其数额由双方另行商定,同时,提交成果的时间相应调整,双方另行签订补充协议。在合同期内项目发生变化时应及时通知受托方。 (六)受托方提交的咨询成果,委托方不得擅自修改、转让或转借给第三方使用,否则,由此发生的损失和法律责任由委托方承担。 第六条 受托方的权利和义务 (一)受托方应在合同约定的时间内完成咨询报告,使本报告达到合同规定的要求。 (二)受托方提供的咨询成果达不到合同规定要求的,受托方应无条件完善、修改。 (三)受托方应对委托方提供的资料承担保密义务。 (四)未经委托方同意,受托方不得擅自将咨询成果提供给第三方使用,否则,由此发生的损失和法律责任由受托方承担。 (五)受托方应按合同约定向委托方提供咨询报告 份。若委托方要求增加咨询报告份数,受托方将按本单位规定收取咨询报告的文印工本费。 第七条 合同金额与付款方式 (一)合同金额:__________________________________; (二)付款方式 1、一次总付 在委托方验收合格后 日内全额付款。 2、分期支付 (1)本合同生效后 日内,支付咨询费用总价 %,即人民币 元整(¥ )的定金; (2)(按照进度支付); (3)委托方验收合格后 日内,支付咨询费用的剩余款,即人民币 元整(¥ )。 3、其他支付方式。 第八条 交付与验收 双方确定,按以下标准和方式对受托方提交的咨询成果进行验收: (一)交付内容 受托方提交咨询成果的形式:_______________________________________________________________________________。 (二)交付的形式、数量、时间及地点 以书面咨询报告作为咨询成果,则书面咨询成果的形式、数量、时间及地点为: 书面咨询报告(一式 份),电子资料 。 时间:_____________________________________________地点:_____________________________________________ (三)成果验收 委托方按 方式(评审、审查或其他)对受托方完成的咨询成果进行验收,验收合格的,出具书面的咨询成果完成证明。 (1)咨询成果的验收标准:________________________________________________________________________________。 (2)咨询成果的验收方法:________________________________________________________________________________。 (3)验收的时间和地点:__________________________________________________________________________________。 (4)在合同约定的验收期内仍不具备验收条件的或验收不合格的,经委托方同意可以给予受托方日的宽限期进行完善和修正。在宽限期内验收合格的,不视为违约;宽限期满仍不具备验收条件或验收不合格的,按第九条“违约则责任”处理。 第九条 违约责任 (一)委托方的违约责任 1、委托方违反约定,不能按时提供技术资料或工作条件或提供技术资料不准确,导致受托方无法按期完成并提交咨询成果的,受托方有权按延误的时间予以顺延;造成咨询成果返工或修改时,委托方应按实际完成的工作量增付费用。 2、委托方因故要求中途终止合同时,应及时书面通知受托方。受托方不退还委托方支付的定金。若受托方已开展工作,委托方应按受托方实际完成的工作量支付相应的咨询费。 3、委托方未在约定时间内支付本合同咨询费用的,从应付咨询费用的次日起计算,每延误一天,向受托方按应付费用的____%(例如2%)支付违约金。 (二)受托方的违约责任 1、受托方未按合同约定日期提交咨询成果时,受托方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向委托方赔偿应收合同金额的____%(例如2%),作为违约金。 2、受托方故意或重大过失,提供错误或不合格信息而导致委托方损失的,受托方有责任采取补救措施,并按实际情况赔偿委托方因此而造成的直接损失,同时,向委托方赔偿该合同金额的____%(例如10%),作为违约金。 3、受托方恶意违反约定,未按合同约定提交咨询成果的,委托方有权解除合同,受托方应返还已收取的咨询费用,并另行支付已收取咨询费用的____%(例如100%)的违约金。 第十条 通知与送达 所有通知和通信都应是书面的(可用电子邮件预送达),并亲自送达或以传真、挂号邮寄、特快专递等方式至本合同所示的项目联系人。 亲自送达或挂号邮寄、特快专递的通知送达时生效,传真发送后在收到对方确认函时生效。任何一方变更本合同所示的项目联系人及联系方式,应提前5日书面通知对方。 第十一条 不可抗力 发生不可抗力事件,一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止,其履行期限应自动延长,延长期间为中止的期间,该方无须为此承担违约责任。如果发生不可抗力事件,致使不能实现合同目的的,双方均可以解除合同,自解除合同的书面通知到达对方时合同解除,双方均不需向对方承担违约责任。 提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方,并且在随后的15日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方,还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。 发生不可抗力的,双方应立即进行磋商,寻求合理的解决方案,并且要尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最小程度。 第十二条 争议的解决 双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,确定按下列第 种方式解决: (一)提交 仲裁委员会仲裁; (二)向被告所在地有管辖权的人民法院起诉; 第十三条 其他 (一)本合同一式 份,具有同等法律效力,委托方和受托方各执 份。 (二)本合同自双方法人代表或其授权代表签字、盖章之日起生效,自双方履行完合同约定的义务后自动终止。 (三)本合同未尽事宜,由委托方和受托方双方协商并签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。 (四)合同附件是本合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。合同附件与合同正文冲突时,以合同正文条款为准。本合同附件: 委托方(盖章): 法定代表人 签字地点: 经 办 人: 开 户 名: 开户银行: 银行帐号: 日 期: 受托方(盖章): 法定代表人 签字地点: 经 办 人: 开 户 名: 开户银行: 银行帐号: 清洗工程服务合同范本 篇10甲方(委托方): 乙方(被委托方): 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关规定,结合咨询服务具体情况,协议书双方本着公平、公正、科学、诚实、自愿的原则,就 新建宜昌市肿瘤医院项目申请报告协商一致,签订本协议书。 第一条 工程概况 工程名称: 工程地点: 建设规模:1200床位 其它: 第二条 (×)1、甲方委托乙方编制项目建议书; (×)2、甲方委托乙方编制项目可行性研究报告; (×)3、甲方委托乙方对该项目进行规划咨询; (×)4、甲方委托乙方对该项目进行评估咨询; (×)5、甲方委托乙方对该项目进行工程勘察设计; (√)6、其它:项目申请报告 第三条 双方权利与义务 1、甲方向乙方提供的一切资料必须真实、完备、可靠,并且符合国家有关法律、法规; 2、甲方可向乙方阐述对工程及具体问题的意见、要求; 3、甲方应在双方商定的合理时间内,就乙方以书面形式提交给甲方的一切事宜作出书面决定和答复; 协议书内容(取消的条款在其编号前括号内标示“×”) 4、甲方为乙的工作开展提供必要的工作条件和相应配合; 5、甲方须按约及时向乙方支付服务费用; 6、乙方在履行本协议书期间,应遵循公平、公正、科学及合法的原则,进行咨询服务工作; 7、协议书双方均应保守对方的商业机密,不得泄漏相关机密资料; 第四条协议书履行期限、方式及时效 1、本协议书自签订之日起生效; 2、甲方提供技术经济资料时间 20_年 7月 25 日 3、乙方提交咨询服务成 果时间 20_年 7月 31 日4、乙方向甲方提供书面工作成果5份 5、若项目经过专家评估、论证后,需要修改补充,乙方应在15天内完成 修改完善工作; 6、双方完成工作、付清费用后,本协议书自行失效; 第五条 合同费用及支付时间 1、根据国家相关收费标准(计价格[1999]1283号)及湖北省有关法律、法规及相关规定,经双方协商,甲方向乙方支付项目申请报告编制费用20_0。00元(人民币大写)贰万元整(含税价)。 2、支付时间: 乙方向甲方提交项目申请报告并获政府批准后,甲方向乙方一次性支付上述费用 20_0。00元,人民币大写:贰万元整 第六条违约责任 1、协议书订立双方必须严格履行协议书约定的条款; 2、本协议书发生违约,甲乙双方应本着友好协商的精神,妥善处理; 3、如协商处理不成,可按下列程序进行: (1)甲方原因造成违约,按协议费用总额,支付给乙方 (3)甲、乙双方发生违约争议,可由双方协商聘请调解人进行调解; (4)若调解不成,双方一致同意提交甲方所在地人民法院裁决。 4、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效,一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。 第七条 有关说明事项 甲 方(章): 地 址: 法定代表人: 委托代理人: 电 话: 开户银行: 帐 号: 邮 编: E—mail: 年 月 日 清洗工程服务合同范本 篇11甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就“虎门港仓储”建设工程项目设计、施工合作事项协商一致,订立本《虎门港仓储项目建设工程设计、施工合作合同》。 一、项目概况 项目名称:“虎门港仓储项目1号仓库和2号仓库建设工程”,本项目不包括土地、设备及安装工程。以下简称项目。项目地点:_____________ 二、项目规模 项目规划总用地面积34803m2,总建筑面积51300m2,其中1号仓库34200m2,2号仓库17100m2。 三、项目确定标准 以上项目详细准确情况以有关部门的批准文件为准。 四、合作方式 (一)甲乙双方按共同投资、共同受益的原则进行合作; (二)甲乙双方按50:50投资比例出资(所出资金包括但不限于货币、建设所需的机具、设计施工技术等),具体甲方出资方式为:乙方出次方式为: (三)甲乙双方按投次比例分配盈利。 五、合作项目期限和质量标准 (一)项目开竣工时间 本合同约定项目预计在年内完成。具体项目工程的开竣工时间将根据建设方工期的要求确定,详见《工程建设施工合同》。 (二)质量标准 项目建设质量标准根据建设方项目提出的具体质量标准和工程技术规范确定。 六、双方的工作内容 (一)甲方的基本工作内容 1、工程的承接、签约、基础工程的发包和施工、人员组织和管理及装修工程、安装吊车的技术管理等; 2、按本合同及各项目合同向乙方支付相关费用。 (二)乙方的基本工作内容 1、提供预铸工程所需的设备及工程设计、签证、安装; 2、预铸工程各项技术服务,相关施工、技术人员的培训。 七、双方的权利义务 (一)甲方的权利义务 1、甲方权利: (1)有权对项目的投融资、建设、移交过程进行监督; (2)有权对项目的建设进行总协调,并按子项目合同约定管理; (3)有权对乙方项目部、分包人的重要人员(指项目副经理、副总工程师以上人员)进行审核并提出更换的建议; (4)有权委托监理工程师对工程项目建设进行监理; (5)有权对材料和设备采购进行监督、审查和确认; (6)管理各子项目合同约定的其他权利。 2、甲方义务: (1)按本合同及各子项目合同工程款的请款、结算、支付; (2)负责本工程、子项目工程与其他工程的接口管理协调工作; (3)负责与政府部门的协调工作。 (二)乙方的权利义务 1、乙方的权利 (1)有权对项目的投融资、建设、移交过程进行监督; (2)有权对项目的建设进行协调,并按子项目合同约定管理; (3)有权对甲方项目部、分包人的重要人员(指项目副经理、副总工程师以上人员)进行审核并提出更换的建议; (4)有权委托监理工程师对基础工程等子项目建设进行监理; (5)有权对对基础工程等子项目工程材料和设备采购进行监督、审查和确认; (6)管理各子项目合同约定的其他权利。 2、乙方的基本义务 (1)严格按照法律、法规、地方规章、预铸工程建设规范标准的规定履行合同义务;确保满足合同相关条款约定的工期、工程质量、安全等各项要求; (2)对预铸工程现场作业、所有施工方法以及全部工程的合法性、完备性、稳定性和安全性承担全部责任; (3)接受当地建设行政主管部门监督和管理; (4)作为施工建设方其他应尽的义务。 八、设备、材料采购、工程款结算的基本原则 本合作合同项所有采购、工程款(包括但不限于工作人员劳务费)结算都必须经甲乙双方同意后方可支出,以书面确认为准。 九、分包的基本原则 基础工程等子工程项目发包以低价中标原则,乙方有权询价、比价和监督并推荐施工程单位。 十、违约责任 因其中一方违约造成另一方损失或被第三方追究责任的事件发生时,违约方应当承担全部损失,包括行政处罚其他相关利益的损失。同时另一方有权依据项目合同约定追究违约方的违约责任。 十一、保密 1、当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任,未经同意,不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的,应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息,另一方应予以提供。 2、除了根据合同履行义务或遵守适用法律所必需的以外,当事人应以私人的和保密的方式处理合同的细节。任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的有关本项目的所有资料和文件(不论是财务、技术或其他方面),未经另一方事先书面同意,不得向第三方透露或公开。 十二、争议解决 1、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同双方应首先通过友好协商解决。若协商达不成一致,可接受相关政府或有关主管部门主持协调。 2、若协商及调解不成,任何一方有权将争议提交上海市仲裁委员会或人民法院处理。 十三、其他 1、本合同自双方签字盖章,并且双方提供的符合本合同条款约定的履约担保后生效。 2、本合同一式份,甲方执份;乙方执份,均具有同等法律效力。 3、双方未尽事宜可签订补充合同,与本合同具有同等法律效力。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 清洗工程服务合同范本 篇12甲方(委托方): 乙方(被委托方): 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关规定,结合咨询服务具体情况,协议书双方本着公平、公正、科学、诚实、自愿的原则,就 新建宜昌市肿瘤医院项目申请报告协商一致,签订本协议书。 第一条 工程概况 工程名称: 工程地点: 建设规模:1床位 其它: 第二条 1、甲方委托乙方编制项目建议书; 2、甲方委托乙方编制项目可行性研究报告; 3、甲方委托乙方对该项目进行规划咨询; 4、甲方委托乙方对该项目进行评估咨询; 5、甲方委托乙方对该项目进行工程勘察设计; 6、其它:项目申请报告 第三条 双方权利与义务 1、甲方向乙方提供的一切资料必须真实、完备、可靠,并且符合国家有关法律、法规; 2、甲方可向乙方阐述对工程及具体问题的意见、要求; 3、甲方应在双方商定的合理时间内,就乙方以书面形式提交给甲方的一切事宜作出书面决定和答复; 协议书内容(取消的条款在其编号前括号内标示“×”) 4、甲方为乙的工作开展提供必要的工作条件和相应配合; 5、甲方须按约及时向乙方支付服务费用; 6、乙方在履行本协议书期间,应遵循公平、公正、科学及合法的原则,进行咨询服务工作; 7、协议书双方均应保守对方的商业机密,不得泄漏相关机密资料; 第四条协议书履行期限、方式及时效 1、本协议书自签订之日起生效; 2、甲方提供技术经济资料时间 年 月 日 3、乙方提交咨询服务成 果时间 年 月 日 4、乙方向甲方提供书面工作成果5份 5、若项目经过专家评估、论证后,需要修改补充,乙方应在15天内完成 修改完善工作; 6、双方完成工作、付清费用后,本协议书自行失效; 第五条 合同费用及支付时间 1、根据国家相关收费标准(计价格[1999]1283号)及湖北省有关法律、法规及相关规定,经双方协商,甲方向乙方支付项目申请报告编制费用___元(人民币大写)贰万元整(含税价)。 2、支付时间: 乙方向甲方提交项目申请报告并获政府批准后,甲方向乙方一次性支付上述费用 ___元,人民币大写:贰万元整 第六条违约责任 1、协议书订立双方必须严格履行协议书约定的条款; 2、本协议书发生违约,甲乙双方应本着友好协商的精神,妥善处理; 3、如协商处理不成,可按下列程序进行: (1)甲方原因造成违约,按协议费用总额,支付给乙方 (3)甲、乙双方发生违约争议,可由双方协商聘请调解人进行调解; (4)若调解不成,双方一致同意提交甲方所在地人民法院裁决。 4、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效,一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。 第七条 有关说明事项 甲方: 乙方: 日期: 清洗工程服务合同范本 篇13委托单位名称(甲方): 咨询单位名称(乙方): 甲乙双方按照《民法典》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。 一、工程地点:山阳县 二、工程名称: 三、承包内容:项目的造价工作。 四、承包方式: 五、核对完成日期:按甲方要求日完成。 六、承包价格:本工程项目总价的。 七、付款方式:合同签订日期甲方将预付款人民币)转入乙方账户,乙方完成工程量时,甲方支付乙方80%合同款,待文件递交有关部门后,付剩余20%。(若甲方不能按时付款,造成的后果,由甲方自行承担责任)。 八、甲方责任: 1、甲方应提供与该项目的图纸及技术资料,需甲方协调沟通的事项,甲方应尽全力去协调沟通解决,甲方应在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时,甲方应负责转达及资料转送。 2、甲方应按期支付咨询费。如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。 3、如发生与本项目有关的差旅、住宿费用,由甲方承担。 4、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。 5、由于甲方原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方,由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。 九、乙方责任: 1、乙方负责项目造价工作,乙方有权利给甲方提供合理化建议。 2、乙方根据甲方要求时间,保质保量完成任务。 3、如因乙方原因造成工作延误,乙方承担相应责任。 十二、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日生效,合同款付清后自动失效。 十三、未尽事宜,双方协商解决。 甲方(盖章):__________________乙方:_________________________ 代表人(签字):________________身份证号码:____________________ ________年____月____日________年____月____日 清洗工程服务合同范本 篇14(以下简称“客户”)与________________________________(以下简称“工程咨询单位”)经过双方协商一致,签订本协议。 一、客户委托工程咨询单位提供_______________(列委托服务内容)咨询服务,并已接受工程咨询单位为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。 二、本协议中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本协议书的组成部分: ①委托函或中标函; ②工程咨询服务协议书通用条件; ③工程咨询服务协议书专用条件; ④附录,即 附录a--委托工程咨询服务范围; 附录b--客户提供的职员、设备、设施和其他人员的服务; 附录c--报酬和支付; ⑤在实施过程中共同签署的补充和修正文件。 四、鉴于客户按下文规定向工程咨询单位的各项支付,工程咨询单位承诺按照本协议书的规定,承担附录a中议定范围内的咨询服务。 五、鉴于工程咨询单位按上文规定履行咨询服务,客户承诺按照本协议书规定的期限、方式、币种,向工程咨询单位支付协议规定应支付的款项,作为履行服务的报酬。 本协议书正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本____份,各执____份。 本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。 客 户:(签章) 客户授权代表:(签字) 法定代表人:(签章) 地 址: 开户银行: 帐 号: 邮 编: 电 话: 电子信箱: 年 月 日 签于 工程咨询单位:(签章) 工程咨询单位授权代表:(签字) 法定代表人:(签章) 地 址: 开户银行: 帐 号: 邮 编: 电 话: 电子信箱: 年 月 日 签于 清洗工程服务合同范本 篇15甲方:_____公司,乙方:______甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则,共同开展_______________行业市场,就______(包括手机、笔记本d)业务系统,乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议: 一、合作内容 1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策,乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。 2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。 二、甲方权利及义务 (一)甲方的权利 1、根据____________行业市场的发展需要,甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号; 2、甲方对订购终端制定销售政策; 3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利,包括: (1)提供终端备机; (2)在________________区至少设有一个售后服务站; (3)要求制定详尽的售后服务流程,严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题; (4)如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的,乙方必须为用户提供换机服务。 4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系,包括: (1)车辆要求:自有货车至少______辆,送货人员至少______人; (2)终端管理:要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度,并配备相应岗位负责人员; (3)财务管理:具有完善的财务核算体系及管理制度,配备相应财务人员; (4)业务联系人员:配备相关业务联系人员,用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等; 5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端,甲方有权要求出示厂家直供证明,否则不予扫串。 (二)甲方的义务 1、对于乙方扫串号终端,甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路,有义务制定符合市场发展的终端销售政策; 2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端,甲方有义务申请将终端串号录入系统; 3、根据市场发展需要,在终端型号上,甲方有指导乙方进行采购的义务; 4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中,甲方有义务提供部分指导意见协助实施; 5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算,甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款。 三、乙方的权利及义务 (一)乙方的权利 1、乙方根据市场发展需要,有自行上报进货终端型号的权利; 2、乙方订购终端过程中,在满足入围条件前提下,对订货终端型号有选择的权利; 3、对于甲、乙双方共同协商确定后进货的终端,乙方有权利要求甲方将终端串号录入系统且制定相关销售政策; 4、对于通过自身能力渗透末端销售渠道,甲方不做具体规定,乙方有权利选择渗透目标; 5、乙方在完备售后服务及终端进销体系过程中,在符合电信公司相关要求的前提下,有权利提出个性化建设方案; 6、乙方有权利要求甲方协助乙方向个盟市电信终端公司催缴终端补贴款,知道乙方收到相应款项后为止。 (二)乙方的义务 1、根据市场发展情况,针对甲方提出的终端订购需求,乙方有义务部分或全数订购; 2、乙方有按甲方要求完善自身售后服务及终端进销体系的义务; 3、甲方根据市场发展实际情况,对天翼终端市场进行宏观调控过程中,乙方有义务按照甲方要求经营天翼终端业务; 4、终端进货,出货及销售过程中,乙方有按照甲方要求进行规范操作的义务。 四、资费标准 1、短信费:______元条(按条); 2、功能费:______元月(自治区内不限流量费,区外流量费和超出部分按照标准资费收取); 3、上网业务包月资费套餐:______元月人,区内不限流量,____________外流量按:______元分钟计算; 4、如开通其他业务,按现行资费标准收取。 五、分成方式 1、乙方于甲方通过合作分成的方式来收回投入的成本。 2、在功能、短信等费用上进行分成。 3、分成比例为:甲方占50%,乙方占50%。 六、结算周期 1、甲方要严格按照合同约定的时间及时给予结算; 2、每月____日前提供上个月的业务出账单,双方进行对账; 3、账单核对无误后,____日乙方开出与账单等额的发票送至甲方处; 4、甲方依据乙方开具的发票在每月____日前将上月结算款汇至乙方结算账户。 七、乙方结算账户信息 公司名称:__________________ 公司地址:__________________ 邮编:_______________________ 开户行名称:_________________ 账号:________________________ 八、违约责任 1、因为不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或者不能完全履行本协项下有关义务时,可视情形部分或全部免除承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应与不可抗力发生或清除后____日内将情况告知对方,并提供有关单位的证明文件。在不可抗力影响消除后,一方或双反应继续履行合同、如不可抗力事件影响超过三个月以上时,双方应重新协商合同的履行问题; 2、因不可抗力事件影响协议履行是,则延长履行协议的`期限,这一期限相当于不可抗力影响的时间; 3、因不可抗力时间导致的费用由双方自行承担。 九、争议解决办法 争议的解决对于因为本协议履行而发生的争执,甲乙双方可协商解决,协议不成的,由__________仲裁委员会依据规则仲裁。仲裁判决是终局的,对双方均有约束力。 十、合同生效时间 合同期限本协议自双方代表签字盖章之日起生效,合同有效期限为________年。合同到期后,如双方无反对意见,有效期自动顺延;如任何一方有反对意见,在本协议到期后前一个月书面通知对方,以反对意见书面送达为标志,则本协议到期自动终止或重新谈判签订新协议。 十一、保密协议 保密甲乙双方决定就该协议相关内容保密性采用如下防范措施: 1、甲乙双方对合作内容及协议条款严格保密,不得给甲方其他竞争者透露; 2、如发现因甲方或乙方过失造成协议内容或约定条款泄密的,由责任方采取相应措施承担责任,并承担相应损失。 十二、协议的生效、变更、终止 1、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力,经双方代表签字并盖章后生效。 2、在本协议有效期内,双方可以通过友好协商,对本协议相关条款进行变更或者解除本协议。任何一方欲变更或者解除本协议,应提前____日向另一方面提交书面说明。单方面解除协议的一方,应对另一方因此遭受的损失承担全部赔偿责任。 3、如果甲方不能按时付款,每逾期一天,甲方须向乙方支付应付未付金额的千分之三的违约金。 4、协议中其它未尽事宜由双方友好协商解决。 甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________ 法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_______________ ___________年________月_____日___________年________月_________日 清洗工程服务合同范本 篇16甲方(委托方):广播电视台签 乙方(受托方):防雷工程有限公司 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方就相关事宜达成如下共识,并签订本合同。 一、工程项目 1、工程名称:xx市xx县马鞍山差转台防雷接地工程 2、工程地点:xx市xx县马鞍山差转台 3、工程内容: ⑴差转台的生活区、发电区、机房工作区等有关建筑物的感应雷防护装置及接地处理。 ⑵差转台的生活区楼顶等有关建筑物的直击雷防护装置及接地处理。 ⑶差转台铁塔的接地处理; ⑷具体施工详见本合同附件《设计方案》; 二、工程承包方式 1、本工程采取包工总价承包的方式。 2、未经甲方同意,不得将本工程转包或分包。 三、工程价款 1、本工程价款采用固定价格包干方式,双方约定包干合同优惠总价为人民币:拾贰万叁仟捌佰元整(¥123800.00元); 2、本工程的合同总价款包含工程项目的施工安装及材料费包含第三方相关部门进行的防雷工程审图、监审、检测验收费用。 四、付款 1、付款方式: (1)合同正式签订后5个工作日内,甲方向乙方支付合同总价50%工程预付款,即支付人民币大写:陆万壹仟玖佰元整(61900.00元); (2)乙方收到甲方支付的工程预付款后5天内组织施工人员进场施工,工程施工竣工后,由甲、乙双方会同第三方相关部门进行验收,工程验收合格后5日内,甲方再向乙方支付工程合同总金额的40%工程款,即支付人民币大写:肆万玖仟伍佰贰拾元整(49520.00元);合同总金额的10%款作为工程的履约质保金,履约质保金时间从工程验收合格之日起期限为一年,一年到期甲方再向乙方支付工程合同总金额的5%工程余款,即支付人民币大写:壹万贰仟叁佰捌拾元整(12380.00元)。 (3)甲方以转账方式将本合同项下的费用支付至乙方合同指定银行账户,如甲方未将款项支付至乙方指定银行账户,导致乙方未收到相关费用,视同甲方未支付。 五、工程工期 1、本工程总工期为20日历天内,乙方必须在此期限内完成施工。 2、如遇如下情况经甲方同意后,工期可顺延: ⑴因甲方原因造成的工期延期,包括不能按时提供施工用地,施工用电等; ⑵雨天和自然条件影响进度。 六、质量标准、验收 1、工程质量标准: ⑴符合国家有关建筑物防雷施工规范要求 ⑵符合xx市xx县马鞍山差转台防雷接地工程设计施工方案要求。 ⑶符合国家有关防雷工程检测、验收要求。 2、工程验收: ⑴工程竣工后,甲、乙双方会同当地气象行政管理部门共同验收,验收合格标准以当地气象行政管理部门出示的合格检测报告为验收合格,验收不合格,由乙方整改,直至合格为止,整改所发生的费用由乙方负责。 ⑵xx市xx县马鞍山差转台防雷接地工程设计施工方案,是根据甲方要求参照设计院提供的有关资料进行编制,同时按甲方要求针对部分建筑物及部分装置进行方案设计,若此方案交由当地气象行政管理部门评审验收中,被要求应补充或增加的其他工程内容(原工程设计方案内容之外),所发生的材料及其他费用,应由甲方负责。 七、双方责任 1、甲方工作: (1)协调甲方涉及实施防雷接地工程的单位与乙方的关系。 (2)准确提供相关数据及资料;监督工程实施进度及工程质量。 (3)免费提供施工中用水用电及施工工具、仪表、机具的保管场地。 (4)协助乙方解决现场施工人员;为乙方施工人员办理进入施工现场临时通行证;乙方施工人员食宿自理。 2.乙方工作: (1)按设计方案施工图和相关技术规范、要求及计划安全施工,确保工程质量。 (2)严格遵守甲方规章制度,不影响设备正常运行,不损坏施工现场设备、管线。乙方未履行上述义务,造成甲方及第三方损失的,由乙方承担责任。 (3)遵守当地政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音相关规定。 (4)保证施工现场清洁整齐;竣工验收前清理现场;恢复因施工建筑物受损的表面和道路路面。 (5)爱护甲方财产,自觉保守甲方秘密。 (6)工程完工后,负责施工现场的清场工作。 八、安全施工 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方安全检查人员的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患。 2、乙方应对其施工人员进行安全教育,不得违章作业和冒险作业。 3、施工过程中涉及的财产损失及安全责任事故由乙方全部负责。 九、售后服务 1、本工程及产品保修期为二年,免费保修、维护时间从工程验收合格之日算起,质保期满后可进行长期有偿服务,服务费用另协商签订有偿服务协议。 2、保修期内,应甲方要求,乙方提供24小时响应服务。 十、其他事项 1、本合同未尽事宜,由双方协商解决。在履行合同过程中发生争议,双方应先协商解决,并达成补充协议:协商不成的任何一方均可向工程所在地的法院起诉。 2、本合同一式六份,甲方执叁份,乙方执叁份,自双方签字盖章之日起生效。 甲方:广播电视台乙方:防雷工程有限公司 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 地址:xx市xx县城地址:高新区工业园科园东十二路21号 电话:电话: 传真:传真: 开户行:开户行: 帐号:帐号: 清洗工程服务合同范本 篇17甲方(委托方):一体医疗(宜昌)投资管理有限公司 乙方(被委托方):湖北君诚工程咨询有限公司 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关规定,结合咨询服务具体情况,协议书双方本着公平、公正、科学、诚实、自愿的原则,就 新建宜昌市肿瘤医院项目申请报告协商一致,签订本协议书。 第一条 工程概况 工程名称:新建宜昌市肿瘤医院 工程地点:城东新区中南路延伸段 建设规模:1200床位 其它: 第二条 (×)1、甲方委托乙方编制项目建议书; (×)2、甲方委托乙方编制项目可行性研究报告; (×)3、甲方委托乙方对该项目进行规划咨询; (×)4、甲方委托乙方对该项目进行评估咨询; (×)5、甲方委托乙方对该项目进行工程勘察设计; (√)6、其它:项目申请报告 第三条 双方权利与义务 1、甲方向乙方提供的一切资料必须真实、完备、可靠,并且符合国家有关法律、法规; 2、甲方可向乙方阐述对工程及具体问题的意见、要求; 3、甲方应在双方商定的合理时间内,就乙方以书面形式提交给甲方的一切事宜作出书面决定和答复; 协议书内容(取消的条款在其编号前括号内标示“×”) 4、甲方为乙的工作开展提供必要的工作条件和相应配合; 5、甲方须按约及时向乙方支付服务费用; 6、乙方在履行本协议书期间,应遵循公平、公正、科学及合法的原则,进行咨询服务工作; 7、协议书双方均应保守对方的商业机密,不得泄漏相关机密资料; 第四条协议书履行期限、方式及时效 1、本协议书自签订之日起生效; 2、甲方提供技术经济资料时间 20_年 7月 25 日 3、乙方提交咨询服务成 果时间 20_年 7月 31 日4、乙方向甲方提供书面工作成果5份 5、若项目经过专家评估、论证后,需要修改补充,乙方应在15天内完成 修改完善工作; 6、双方完成工作、付清费用后,本协议书自行失效; 第五条 合同费用及支付时间 1、根据国家相关收费标准(计价格[1999]1283号)及湖北省有关法律、法规及相关规定,经双方协商,甲方向乙方支付项目申请报告编制费用20_0.00元(人民币大写)贰万元整(含税价)。 2、支付时间: 乙方向甲方提交项目申请报告并获政府批准后,甲方向乙方一次性支付上述费用 20_0.00元,人民币大写:贰万元整 第六条违约责任 1、协议书订立双方必须严格履行协议书约定的条款; 2、本协议书发生违约,甲乙双方应本着友好协商的精神,妥善处理; 3、如协商处理不成,可按下列程序进行: (1)甲方原因造成违约,按协议费用总额,支付给乙方 (3)甲、乙双方发生违约争议,可由双方协商聘请调解人进行调解; (4)若调解不成,双方一致同意提交甲方所在地人民法院裁决。 4、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效,一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。 第七条 有关说明事项 甲 方(章): 地 址: 法定代表人: 委托代理人: 电 话: 开户银行: 帐 号: 邮 编: E-mail: 年 月 日 乙 方(章): 地 址: 法定代表人: 委托代理人: 电 话: 开户银行: 帐 号: 邮 编: E-mail: 年 月 日单位名称:湖北君诚工程咨询有限公司 清洗工程服务合同范本 篇18发包单位: 承包单位: 经甲乙双方协商,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律,行政法规,工程施工规范,本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将以下工程发包给乙方,为明确双方的权利和义务,特签订此合同,共同遵照执行。 一、工程名称:
二、工程地点: 内蒙古京能霍林河风力发电场。 三、承包范围: 14号风机机舱的全部吊装内容,并保证机组复装后满足《SPT1.5Mw风力发电机组吊装规范》的要求。由承包方提供所有涉及到的合格工具、设备。工程执行过程中的一切设备险由承包单位负责,并包含在总承包费用中。 四、承包方式: 由承包方负责完成14号机组的吊装工程。 五、承包价格 480.000 元,大写:肆拾捌万圆整。(含发票) 六、结算方式: 1.主吊进场后支付工程款的50%。 2.最后一钩松钩前,由锋电能源厂家验收合格后支付全部工程款。 七、责任 施工过程中所造成的损失;由承包方负责。 八、仲裁与调解: 如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调节。.本合同未尽事宜可经双方协商解决或另行制定补充条款。 甲方: 乙方: 日期: 清洗工程服务合同范本 篇19 合同编号: 甲方(委托方): 乙方(服务方):深圳市兴发琩节能设备*限公司 签 约 地 点: 签 约 时 间:年月 日 根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定,就甲方委托乙方进行节电工程一事,经双方友好协商,达成一致意见,特签订本合同。 一、节电系统工程内容 1、甲方委托乙方根据甲方的实际用电情况向甲方提供节电系统工程服务为甲方达到节电的目的。 2、所需安装设备及价格如下: 设备名称 型号 数量 单位 单价(元) 小计(元) 节能改造费 5% 1 批 异地安装费 2% 1 批 总计人民币(元) ¥ 二、工程总价 本合同乙方所提供节电设备及节电改造服务费共计人民币:¥元。以上报价为深圳提货价(含普通销售发票),可代办运输,运费由甲方支付。 (大写:人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整)。 三、试机的安装及相关约定 通过对甲方用电情况的综合分析,为确保甲方经过节电改造后能够达到≥ %的节电目标,乙方须向甲方提供如下节电设备进行节电改造测试: 设备名称 型号 数量 单位 单价(元) 小计(元) 节能改造费 5% 1 批 异地安装费 2% 1 批 总计人民币(元) ¥ 1、试装设备的所有权约定 本协议书的所有试装设备在试装期间为乙方所有。 2、试装验收测试程序 试装设备安装完成后,乙方向甲方提供验收资料文件和书面验收申请,甲方接到乙方的书面验收申请起运行节电设备七天进行性能测试,并书面签字确认测试结果。 3、试装验收测试方法 节电效果: 双方都同意按如下方法进行验收测试,节电设备安装完成之后,在负载不变的情况下,记录电表读数P1,让负载运转小时整的时候再记录电表读数P2,P2-P1=W1,W1是没有装节电设备时的小时耗电量,双方将此数记录于测试验收表上,由双方代表签字确认。在相同的负载条件下,把节电设备接通,记录电表读数Q1,让负载运转小时整的时候再记录电表读数Q2,Q2-Q1=W2,W2是安装节电设备后小时的耗电量,双方将此数值记录于测试验收表上,由双方代表签字确认。 稳定性测试: 在保证测试设备正常运作的基础上,进行节电设备七天的试运行,若测试期中(1)稳定;(2)不影响甲方正常用电;(3)安全;则视为合格。 4、试装验收测试标准 双方同意把本协议第六条中的W1和W2两个值作为测试计算的基准值,节电百分比计算公式为: [(W1-W2)÷W1]×100=节电率 上述计算所得之百分比数值为节电效果。 5、试装验收测试合格后有相关约定 经双方验收测试后,若经乙方安装兴发节电设备进行改造的甲方用电设备节电率≥%,在双方测试验收3日内甲方则需履行本协议之第四款。否则,乙方有权要求甲方按节电改造试装设备总价款的 30 %向乙方支付违约金,作为甲方对乙方损失的补偿。 四、付款方式 正式全面安装前甲方需先支付总工程款50%作为预付款,乙方在收取预付 款后45天内进行全面节电改造工程并完工,全面节电改造工程全部完工经甲方验收后3日内再付工程款 45%,余款5%于二年保修期满后付清。 六、双方义务 甲方义务: 1、按工程要求负责提供相关的资料和用电历史数据; 2、按工程要求提供施工条件和机器安装环境(防高温、防雨水、防破坏); 3、在乙方安装调试过程中,安排专人配合乙方工作; 4、甲方用电负载应以签约时之用电负载为限。甲方如需增加用电负载(设备),需事先知会乙方,甲方擅自增加节电设备负载而超过节电器容量所造成的一切损失由甲方承担,乙方不负任何责任。 乙方义务: 1、根据甲方要求制定节电改造工程施工计划,提交甲方确认; 2、按约向甲方交付节电设备,并按计划进行安装; 3、节电改造完毕,乙方保证甲方经乙方安装节电设备进行改造的甲方用电设备节电率≥%节电效果; 4、自甲方验收合格之日起,乙方对节电设备主件提供保修 年的服务承诺。 六、验收标准和方式 1、设备安装完成后,乙方向甲方提供验收资料文件,给予甲方验收,若发 现设备规格、质量不符时,应在三天内书面通知乙方。 2、甲方接到乙方的书面验收申请后三天内应安排人员进行验收并予以书面 签字确认;甲方接到乙方的验收请求后三天内未验收或无异议,应视为验收合格。 七、售后服务 1、甲方负责节电设备的保管和使用; 2、若因甲方之不当使用或其它人为因素而造成损坏,由乙方负责修复, 修复费用由甲方承担; 3、方必须负责做好产品售后服务工作。对于保修期内的设备故障,由乙负 责修复。保修期之外的设备故障,由乙方负责维修,并收取相应的维修费。 八、违约责任 1、若因乙方提供的设备质量原因给甲方造成直接经济损失,由乙方负责 赔偿甲方的相应损失。 2、如果甲方不能按时支付工程款项,乙方有权收回设备,有权单方面解 除合同,并赔偿乙方因此而造成的经济损失(按总工程款30%赔偿)。 九、争议的解决 凡在执行本合同过程中所发生的争议,均由双方协商解决。若协商解决不成 的,任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。 十、其他 1、本合同自双方盖章签字之日起生效。本合同未尽事宜,须经双方共同 协商做出补充规定作为本合同附件,补充规定与本合同具有同等法律效力。 2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方(盖章):乙方(盖章): 地址: 地址:深圳市东门南路8号 潮汕大厦11楼 代表: 代表: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 清洗工程服务合同范本 篇20甲方: 乙方: 第一条 总则 为保证中信国安信息产业股份有限公司维修站点项目顺利实施,安徽四创电子股份有限公司(以下称甲方)全权委托北京蓝卫通科技有限公司(以下称乙方),承担承担湖南人防4.5M通信天线调试及布线工作。为进一步明确甲乙双方的权利、义务及责任,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,经双方友好协商签订本合同。 第二条 工程名称 湖南人防4.5M通信天线调试及布线工程服务。 第三条 工程项目及技术服务内容 湖南人防4.5M通信天线调试及布线工程服务。 第四条 工程工期 乙方应自收到甲方派工单并收到甲方支付全款之日起,10个工作日内完成通信天线的调试及布线工作。 第五条 双方权利和义务 甲方权利和义务: 1 负责提供所使用卫星的参数、信标及验收标准。 2 负责制定工程计划及组织协调工作。 3 负责待调试站点管理协调工作。 4 全权委托乙方承担调试任务。 5 按时向乙方支付技术服务工程款。 乙方权利和义务: 1 乙方负责通信站点4.5M天线的调试及天线到机房位置的布线工作。 2 乙方负责向甲方用户交流天线调试及线缆的铺设情况。 3 站点调试完毕及线缆铺设完成后,乙方向甲方提交端站维修报告。 4 在调试过程中严格按照甲方的要求执行,自觉维护甲方的形象和信誉,处理好与甲方及用户的关系。 5 乙方保证小站的正常接收和发射。 第六条 卫星远端站工程技术服务费 湖南人防4.5M通信站点的调试及布线工程:人民币7000元 第七条 付款方式 甲乙双方签订合同后三个工作日内甲方向以方支付合同全款人民币7,000元,以方安排工程师上门对站点进行调试,同时乙方应就合同全款为甲方提供正式发票 第八条 合同生效 本合同自甲乙双方委托代理人签字并盖章之日起生效。未经双方书面同意,任何一方不得转让本合同。按照本合同发生的任何通知应当采取书面形式。凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议将由双方在友好协商、互谅互让的基础上协商解决。本合同如发生争议,双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可将争议提交给北京市有管辖权的人民法院审理。本合同适用中华人民共和国法律。 本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。 本合同的补充说明作为本合同不可分割的一部分,同合同正文具有同等效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 清洗工程服务合同范本 篇21合同编号: 甲方(委托方): 乙方(服务方): 签 约 地 点: 签 约 时 间: 年 月 日 根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定,就甲方委托乙方进行节电工程一事,经双方友好协商,达成一致意见,特签订本合同。 一、节电系统工程内容 1、甲方委托乙方根据甲方的实际用电情况向甲方提供节电系统工程服务为甲方达到节电的目的。 2、所需安装设备及价格如下: 二、工程总价 本合同乙方所提供节电设备及节电改造服务费共计人民币:¥元。以上报价为深圳提货价(含普通销售发票),可代办运输,运费由甲方支付。 (大写:人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整)。 三、试机的安装及相关约定 通过对甲方用电情况的综合分析,为确保甲方经过节电改造后能够达到≥ %的节电目标,乙方须向甲方提供如下节电设备进行节电改造测试: 1、试装设备的所有权约定 本协议书的所有试装设备在试装期间为乙方所有。 2、试装验收测试程序 试装设备安装完成后,乙方向甲方提供验收资料文件和书面验收申请,甲方接到乙方的书面验收申请起运行节电设备七天进行性能测试,并书面签字确认测试结果。 3、试装验收测试方法 节电效果: 双方都同意按如下方法进行验收测试,节电设备安装完成之后,在负载不变的情况下,记录电表读数p1,让负载运转小时整的时候再记录电表读数p2,p2-p1=w1,w1是没有装节电设备时的小时耗电量,双方将此数记录于测试验收表上,由双方代表签字确认。在相同的负载条件下,把节电设备接通,记录电表读数q1,让负载运转小时整的时候再记录电表读数q2,q2-q1=w2,w2是安装节电设备后小时的耗电量,双方将此数值记录于测试验收表上,由双方代表签字确认。 稳定性测试: 在保证测试设备正常运作的基础上,进行节电设备七天的试运行,若测试期中(1)稳定;(2)不影响甲方正常用电;(3)安全;则视为合格。 4、试装验收测试标准 双方同意把本协议第六条中的w1和w2两个值作为测试计算的基准值,节电百分比计算公式为: [(w1-w2)÷w1]×100=节电率 上述计算所得之百分比数值为节电效果。 5、试装验收测试合格后有相关约定 经双方验收测试后,若经乙方安装兴发节电设备进行改造的甲方用电设备节电率≥%,在双方测试验收3日内甲方则需履行本协议之第四款。否则,乙方有权要求甲方按节电改造试装设备总价款的 30 %向乙方支付违约金,作为甲方对乙方损失的补偿。 四、付款方式 正式全面安装前甲方需先支付总工程款50%作为预付款,乙方在收取预付 款后45天内进行全面节电改造工程并完工,全面节电改造工程全部完工经甲方验收后3日内再付工程款 45%,余款5%于二年保修期满后付清。 六、双方义务 甲方义务: 1、按工程要求负责提供相关的资料和用电历史数据; 2、按工程要求提供施工条件和机器安装环境(防高温、防雨水、防破坏); 3、在乙方安装调试过程中,安排专人配合乙方工作; 4、甲方用电负载应以签约时之用电负载为限。甲方如需增加用电负载(设备),需事先知会乙方,甲方擅自增加节电设备负载而超过节电器容量所造成的一切损失由甲方承担,乙方不负任何责任。 乙方义务: 1、根据甲方要求制定节电改造工程施工计划,提交甲方确认; 2、按约向甲方交付节电设备,并按计划进行安装; 3、节电改造完毕,乙方保证甲方经乙方安装节电设备进行改造的甲方用电设备节电率≥%节电效果; 4、自甲方验收合格之日起,乙方对节电设备主件提供保修 年的服务承诺。 六、验收标准和方式 1、设备安装完成后,乙方向甲方提供验收资料文件,给予甲方验收,若发现设备规格、质量不符时,应在三天内书面通知乙方。 2、甲方接到乙方的书面验收申请后三天内应安排人员进行验收并予以书面签字确认;甲方接到乙方的验收请求后三天内未验收或无异议,应视为验收合格。 七、售后服务 1、甲方负责节电设备的保管和使用; 2、若因甲方之不当使用或其它人为因素而造成损坏,由乙方负责修复,修复费用由甲方承担; 3、方必须负责做好产品售后服务工作。对于保修期内的设备故障,由乙负责修复。保修期之外的设备故障,由乙方负责维修,并收取相应的维修费。 八、违约责任 1、若因乙方提供的设备质量原因给甲方造成直接经济损失,由乙方负责赔偿甲方的相应损失。 2、如果甲方不能按时支付工程款项,乙方有权收回设备,有权单方面解除合同,并赔偿乙方因此而造成的经济损失(按总工程款30%赔偿)。 九、争议的解决 凡在执行本合同过程中所发生的争议,均由双方协商解决。若协商解决不成的,任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。 十、其他 1、本合同自双方盖章签字之日起生效。本合同未尽事宜,须经双方共同协商做出补充规定作为本合同附件,补充规定与本合同具有同等法律效力。 2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 地址: 地址: 代表: 代表: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 清洗工程服务合同范本 篇22甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方就相关事宜达成如下共识,并签订本合同。 一、工程项目 1、工程名称:xx市xx县马鞍山差转台防雷接地工程 2、工程地点:xx市xx县马鞍山差转台 3、工程内容: ⑴差转台的生活区、发电区、机房工作区等有关建筑物的感应雷防护装置及接地处理。 ⑵差转台的生活区楼顶等有关建筑物的直击雷防护装置及接地处理。 ⑶ 差转台铁塔的接地处理; ⑷ 具体施工详见本合同附件《设计方案》; 二、工程承包方式 1、本工程采取包工总价承包的方式。 2、未经甲方同意,不得将本工程转包或分包。 三、工程价款 1、本工程价款采用固定价格包干方式,双方约定包干合同优惠总价为人民币:拾贰万叁仟捌佰元整(¥123800.00元); 2、本工程的合同总价款包含工程项目的施工安装及材料费包含第三方相关部门进行的防雷工程审图、监审、检测验收费用。 四、付款 1、付款方式: (1)合同正式签订后5个工作日内,甲方向乙方支付合同总价50%工程预付款,即支付人民币大写:陆万壹仟玖佰元整(61900.00 元); (2)乙方收到甲方支付的工程预付款后5天内组织施工人员进场施工,工程施工竣工后,由甲、乙双方会同第三方相关部门进行验收,工程验收合格后5日内,甲方再向乙方支付工程合同总金额的40%工程款,即支付人民币大写: 肆万玖仟伍佰贰拾元整(49520.00 元);合同总金额的10%款作为工程的履约质保金,履约质保金时间从工程验收合格之日起期限为一年,一年到期甲方再向乙方支付工程合同总金额的5%工程余款,即支付人民币大写: 壹万贰仟叁佰捌拾元整(12380.00 元)。 (3)甲方以转账方式将本合同项下的费用支付至乙方合同指定银行账户,如甲方未将款项支付至乙方指定银行账户,导致乙方未收到相关费用,视同甲方未支付。 五、工程工期 1、本工程总工期为20日历天内,乙方必须在此期限内完成施工。 2、如遇如下情况经甲方同意后,工期可顺延: ⑴因甲方原因造成的工期延期,包括不能按时提供施工用地,施工用电等; ⑵雨天和自然条件影响进度。 六、质量标准、验收 1、工程质量标准: ⑴ 符合国家有关建筑物防雷施工规范要求 ⑵ 符合xx市xx县马鞍山差转台防雷接地工程设计施工方案要求。 ⑶ 符合国家有关防雷工程检测、验收要求。 2、工程验收: ⑴ 工程竣工后,甲、乙双方会同当地气象行政管理部门共同验收,验收合格标准以当地气象行政管理部门出示的合格检测报告为验收合格,验收不合格,由乙方整改,直至合格为止,整改所发生的费用由乙方负责。 ⑵xx市xx县马鞍山差转台防雷接地工程设计施工方案,是根据甲方要求参照设计院提供的有关资料进行编制,同时按甲方要求针对部分建筑物及部分装置进行方案设计,若此方案交由当地气象行政管理部门评审验收中,被要求应补充或增加的其他工程内容(原工程设计方案内容之外),所发生的材料及其他费用,应由甲方负责。 七、双方责任 1、甲方工作: (1)协调甲方涉及实施防雷接地工程的单位与乙方的关系。 (2)准确提供相关数据及资料;监督工程实施进度及工程质量。 (3)免费提供施工中用水用电及施工工具、仪表、机具的保管场地。 (4)协助乙方解决现场施工人员;为乙方施工人员办理进入施工现场临时通行证;乙方施工人员食宿自理。 2. 乙方工作: (1) 按设计方案施工图和相关技术规范、要求及计划安全施工,确保工程质量。 (2) 严格遵守甲方规章制度,不影响设备正常运行,不损坏施工现场设备、管线。乙方未履行上述义务,造成甲方及第三方损失的,由乙方承担责任。 (3)遵守当地政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音相关规定。 (4)保证施工现场清洁整齐;竣工验收前清理现场;恢复因施工建筑物受损的表面和道路路面。 (5)爱护甲方财产,自觉保守甲方秘密。 (6)工程完工后,负责施工现场的清场工作。 八、安全施工 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方安全检查人员的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患。 2、乙方应对其施工人员进行安全教育,不得违章作业和冒险作业。 3、施工过程中涉及的财产损失及安全责任事故由乙方全部负责。 九、售后服务 1、本工程及产品保修期为二年,免费保修、维护时间从工程验收合格之日算起,质保期满后可进行长期有偿服务,服务费用另协商签订有偿服务协议。 2、保修期内,应甲方要求,乙方提供24小时响应服务。 十、其他事项 1、本合同未尽事宜,由双方协商解决。在履行合同过程中发生争议,双方应先协商解决,并达成补充协议:协商不成的任何一方均可向工程所在地的法院起诉。 2、本合同一式六份,甲方执叁份,乙方执叁份,自双方签字盖章之日起生效。 甲方: 乙方: 日期: 清洗工程服务合同范本 篇23节电系统工程服务委托合同 合同编号:___________________ 甲方(委托方): 乙方(服务方):____市____节能设备有限公司 签?约?地?点: 签?约?时?间:______年______月______日 根据《_____》及相关法规的规定,就甲方委托乙方进行节电工程一事,经双方友好协商,达成一致意见,特签订本合同。 一、节电系统工程内容 1、甲方委托乙方根据甲方的实际用电情况向甲方提供节电系统工程服务为甲方达到节电的目的。 2、所需安装设备及价格如下: 设备名称?型号数量?单位单价(元)?小计(元)?节能改造费______%1批 异地安装费______%1批 总计人民币________(元)¥ 二、工程总价 本合同乙方所提供节电设备及节电改造服务费共计人民币:¥______元。以上报价为____提货价(含普通销售发票),可代办运输,运费由甲方支付。 (大写:人民币______拾______万______仟______佰______拾______元整)。 三、试机的安装及相关约定 通过对甲方用电情况的综合分析,为确保甲方经过节电改造后能够达到≥__________%的节电目标,乙方须向甲方提供如下节电设备进行节电改造测试: 设备名称型号数量单位单价(元)小计(元)?节能改造费______%1批 异地安装费______%1批 总计人民币(元)______¥ 1、试装设备的所有权约定 本协议书的所有试装设备在试装期间为乙方所有。 2、试装验收测试程序 试装设备安装完成后,乙方向甲方提供验收资料文件和书面验收申请,甲方接到乙方的书面验收申请起运行节电设备七天进行性能测试,并书面签字确认测试结果。 3、试装验收测试方法 节电效果: 双方都同意按如下方法进行验收测试,节电设备安装完成之后,在负载不变的情况下,记录电表读数p1,让负载运转__________小时整的时候再记录电表读数p2,p2-p1=w1,w1是没有装节电设备时的______小时耗电量,双方将此数记录于测试验收表上,由双方代表签字确认。在相同的负载条件下,把节电设备接通,记录电表读数q1,让负载运转_____小时整的时候再记录电表读数q2,q2-q1=w2,w2是安装节电设备后______小时的耗电量,双方将此数值记录于测试验收表上,由双方代表签字确认。 稳定性测试: 在保证测试设备正常运作的基础上,进行节电设备七天的试运行,若测试期中(1)稳定;(2)不影响甲方正常用电;(3)安全;则视为合格。 4、试装验收测试标准 双方同意把本协议第六条中的w1和w2两个值作为测试计算的基准值,节电百分比计算公式为: [(w1-w2)÷w1]_________100=节电率 5、试装验收测试合格后有相关约定 经双方验收测试后,若经乙方安装兴发节电设备进行改造的甲方用电设备节电率≥____________%,在双方测试验收3日内甲方则需履行本协议之第四款。否则,乙方有权要求甲方按节电改造试装设备总价款的?30?%向乙方支付违约金,作为甲方对乙方损失的补偿。 四、付款方式 正式全面安装前甲方需先支付总工程款50%作为预付款,乙方在收取预付款后45天内进行全面节电改造工程并完工,全面节电改造工程全部完工经甲方验收后3日内再付工程款?45%,余款5%于二年保修期满后付清。 五、双方义务 甲方义务: 1、按工程要求负责提供相关的资料和用电历史数据; 2、按工程要求提供施工条件和机器安装环境(防高温、防雨水、防破坏); 3、在乙方安装调试过程中,安排专人配合乙方工作; 4、甲方用电负载应以签约时之用电负载为限。甲方如需增加用电负载(设备),需事先知会乙方,甲方擅自增加节电设备负载而超过节电器容量所造成的一切损失由甲方承担,乙方不负任何责任。 乙方义务: 1、根据甲方要求制定节电改造工程施工计划,提交甲方确认; 2、按约向甲方交付节电设备,并按计划进行安装; 3、节电改造完毕,乙方保证甲方经乙方安装节电设备进行改造的甲方用电设备节电率≥____________%节电效果; 4、自甲方验收合格之日起,乙方对节电设备主件提供保修______年的服务承诺。 六、验收标准和方式 1、设备安装完成后,乙方向甲方提供验收资料文件,给予甲方验收,若发现设备规格、质量不符时,应在三天内书面通知乙方。 2、甲方接到乙方的书面验收申请后三天内应安排人员进行验收并予以书面签字确认;甲方接到乙方的验收请求后三天内未验收或无异议,应视为验收合格。 七、售后服务 1、甲方负责节电设备的保管和使用; 2、若因甲方之不当使用或其它人为因素而造成损坏,由乙方负责修复,修复费用由甲方承担; 3、方必须负责做好产品售后服务工作。对于保修期内的设备故障,由乙负责修复。保修期之外的设备故障,由乙方负责维修,并收取相应的维修费。 八、违约责任 1、若因乙方提供的设备质量原因给甲方造成直接经济损失,由乙方负责赔偿甲方的相应损失。 2、如果甲方不能按时支付工程款项,乙方有权收回设备,有权单方面解除合同,并赔偿乙方因此而造成的经济损失(按总工程款____%赔偿)。 九、争议的解决 凡在执行本合同过程中所发生的争议,均由双方协商解决。若协商解决不成的,任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。 十、其他 1、本合同自双方盖章签字之日起生效。本合同未尽事宜,须经双方共同协商做出补充规定作为本合同附件,补充规定与本合同具有同等法律效力。 2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方(盖章):?乙方(盖章): 地址:?地址: 代表:?代表: 开户银行:?开户银行: 帐号:?帐号: 清洗工程服务合同范本 篇24______________________________(以下简称“客户”)与________________________________(以下简称“工程咨询单位”)经过双方协商一致,签订本协议。 一、客户委托工程咨询单位提供_______________(列委托服务内容)咨询服务,并已接受工程咨询单位为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。 二、本协议中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本协议书的组成部分: ①委托函或中标函; ②工程咨询服务协议书通用条件; ③工程咨询服务协议书专用条件; ④附录,即附录a——委托工程咨询服务范围; 附录b——客户提供的职员、设备、设施和其他人员的服务; 附录c——报酬和支付; ⑤在实施过程中共同签署的补充和修正文件。 四、鉴于客户按下文规定向工程咨询单位的各项支付,工程咨询单位承诺按照本协议书的规定,承担附录a中议定范围内的咨询服务。 五、鉴于工程咨询单位按上文规定履行咨询服务,客户承诺按照本协议书规定的期限、方式、币种,向工程咨询单位支付协议规定应支付的款项,作为履行服务的报酬。 本协议书正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本____份,各执____份。 本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。 客 户:(签章) 客户授权代表:(签字) 法定代表人:(签章) 地 址: 开户银行: 帐 号: 邮 编: 电 话: 电子信箱: 年 月 日签于 工程咨询单位:(签章) 工程咨询单位授权代表:(签字) 法定代表人:(签章) 地 址: 开户银行: 帐 号: 邮 编: 电 话: 电子信箱: 年 月 日签于 工程咨询服务协议书通用条件 (文中括号内楷体字部分为说明性文字) 一、词语定义下列词语,除上下文另有规定的以外,具有下列含义: 1.1 “项目”是指本协议书专用条件中指定的,并为之提供咨询服务的项目。 1.2 “服务”是指工程咨询单位根据本协议书所提供的服务,包括正常的服务、附加的服务和额外的服务。 (1)“正常服务”是指附录a中列出的各项正常服务。 (2)“附加服务”是指附录a中列出的各项附加服务,以及经双方书面协议,在正常服务之外的附加服务。 (3)“额外服务”是指不属于正常服务和附加服务,但根据协议书第7.9条的规定,工程咨询单位必须履行的服务。 1.3 “工程”是指为完成项目所实施的永久性工程,包括提供给客户的设备、设施及其他物品。 1.4 “客户”是本协议书中所指的、聘用工程咨询单位的一方,及其合法继承人和允许的受让人。 1.5 “工程咨询单位”是本协议书中所指的、受客户聘用提供服务的一方,及其合法继承人和允许的受让人。 1.6 “第三方”是指客户、工程咨询单位以外的其他有关当事方或法人实体。 1.7 “协议书”是指由工程咨询服务协议书通用和专用条件,附录a(服务范围)、附录b(客户提供的职员、设备、设施和其他人员服务)、附录c(报酬和支付),委托函、中标函和正式协议书(如果已签订),以及其他双方共同签署的补充和修正文件等组成的文件。 1.8 “合同”是指与本协议书委托的工程咨询服务有关的,客户与任何第三方签字的合同。 1.9 “日”是指从任何一个午夜至下一个午夜的时间段。 1.10 “月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始的一个月时间段。 二、工程咨询单位的义务 2.1 服务范围。工程咨询单位应提供的服务范围见附录a. 2.2 工程咨询单位提供的服务包括正常的服务、附加的服务和额外的服务。 2.3 认真地尽职尽责和行使职权。 (1)工程咨询单位在履行本协议书规定的义务时,要认真贯彻国家有关法律、法规和政策,为国家的利益和客户的合法利益,应用合理的技能,谨慎而勤奋地工作。 (2)根据客户与第三方签订的合同的授权或要求,行使权力或履行职责时,工程咨询单位应: (a)根据合同进行工作。合同中上述权力和职责的详细规定,应在本协议书附录a中加以说明,或以书面的形式,另行商得工程咨询单位同意。 (b)在客户和第三方之间提供证明、行使决定权或处理权时,不是作为仲裁人,而是作为独立的专业人员,依据自己的专业技能和判断,公正地进行工作。 (c)在变更任何第三方的义务时,对于可能对费用或质量或时间有重大影响的任何变更,须事先得到客户的批准(发生紧急情况除外,但事后工程咨询单位应尽快通知客户)。 2.4 客户的财产工程咨询单位使用的由客户提供或支付费用的物品,属于客户的财产。当服务完成或终止时,工程咨询单位应将尚未消费的物品库存清单提交给客户,并按客户的指示移交此类物品。此项工作应视为附加的服务。 三、客户的义务 3.1 客户应在不耽误服务的合理时间内,免费向工程咨询单位提供他能获取的、与服务有关的一切资料。 3.2 客户应在双方商定的合理的时间内,就工程咨询单位以书面形式提交给客户的一切事宜,作出书面决定和答复。 3.3 客户应负责咨询服务所涉及的所有外部关系的协调,为工程咨询单位履行职责提供外部条件。提供与其他组织相联系的渠道,以便工程咨询单位收集需要的信息。 3.4 (对于国外咨询项目,增列本条款)客户应尽其所能对工程咨询单位的人员以及下属提供如下协助: (1)提供入境、居留、工作和出境所需的文件; (2)提供服务所需要的畅通无阻的渠道; (3)个人财产和服务所需物品的进口、出口,以及海关结关; (4)发生意外事件时的遣返; (5)允许工程咨询单位及其人员为服务目的和个人使用,将外币汇入项目所在国或工作所在地,以及将履行服务中所赚外币汇出项目所在国或工作所在地的手续。 清洗工程服务合同范本 篇25工程名称:_______ 甲方:_______ 乙方:_______ 依照中华人民共和国合同法及其他相关法律法规,结合本工程安装特点,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商,同意订立本合同。 一、项目概况 1、项目名称:_______安装工程。 2、承包范围和形式:钢结构安装(整体) 3、工程建筑面积:约2600㎡(以实际平米数为准) 4、安装费:25元/㎡2600元=65000元 5、进场施工前乙方必须办理好安装施工许可证,以及施工人员保险手续,否则因此造成的一切责任由乙方自行承担。 二、施工细则 1、安全责任 施工期间乙方需严格执行安全施工操作规范及质量要求,全面负责施工安全责任,应违反安全施工操作规范及质量要求所引起的`人员伤亡事故,甲方不承担任何责任。 2、工期要求 根据双方协商,本工程工期为20天(20__年11月23日至20年12月13日),乙方需按时保证本工程如期竣工。如按期无法完工,每延期一天扣除安装工费500元。 3、现场管理 施工人员在施工期间不许酗酒,出入施工现场必须带安全帽,施工中必须系安全带,如有酗酒现象,每发现一次扣除安装工费500元 三、付款方式: 钢结构主体完工附20%的工程款,封顶完毕付30%的工程款,竣工验收完毕,全部合格后付清全部工程款。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):________ _法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 清洗工程服务合同范本 篇26甲方: 公司 联系电话: 乙方: 联系电话: 经过双方友好协商,本着“自愿、公平、合理”的原则,达成以下条款: 一、开荒范围:租售中心全部室内、外墙及广场和广场上附着物的开荒保洁服务。 二、工程服务总价:¥19000.00 元整。 其中室内和外墙开荒保洁为¥8500.00 元整;外广场及其地上附着物按1.5元/平米计(总面积约7000平米),开荒保洁为¥10500.00 元整。(广场部分工程服务价以实际施工面积计算) 三、开荒质量标准: 1.玻璃面上无污迹、水迹、手印。 2.亚光面不锈钢表面无污迹、无灰尘。 3.镜面、不锈钢表面光亮。 4.天花板、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网。 5.目视墙壁干净,便具洁净无黄渍。 6外墙玻璃表面洁净、明亮、无斑点。 7.外墙窗框无灰尘、水泥点等。 8.外墙墙面无积垢、无污垢、洁净。 9.外墙大理石墙面无灰尘、水泥点等污物。 10.广场地面无明显泥沙、尘土、干净、无水泥块等污物。 四、甲方权利和义务 1.甲方免费提供水、电等必备物资。 2.甲方有权利对乙方的工作进行检查、监督、验收,发现问题及时向乙方现场管理人员提出,要求改进。 五、乙方权利和义务 1.乙方负责派遣专业人员、工具、药剂,根据甲方要求进行实际操作。 2.乙方在操作过程中,不慎导致甲方内部设施损坏造成经济损失的,由乙方负责赔偿。 3.乙方负责包质、包量完成甲方支配的工作。 第五:工程服务结束后,经甲方验收合格后,五日内全额转帐支付工程服务款。 六、在施工过程中的安全责任由乙方自负。 七、施工工期自 20_ 年 10 月 13 日至 20_ 年 10 月 15 日,共 叁 天,乙方如不能如期完工按总工程款的 5‰/天,作为违约金;如因停电、停水等不可抗原因,工期顺延。 八、本协议自甲、乙双方签字之日起生效,双方共同遵守。 九、本协议一式 贰 份,甲乙双方各执 壹 份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 清洗工程服务合同范本 篇27甲方:______县气象局 乙方:______________ 为了更好地保证建筑物防雷工程部分符合技术规范,杜绝因防雷设施不合格而返工的现象,根据《重庆市雷电灾害防御管理办法》的规定,经甲、乙双方协商,约定如下: 一、甲方负责对乙方________项目进行防雷工程部分施工图设计审核和现场施工监审。 二、施工图设计审核需乙方提供施工图纸一套(施工图应有防雷设计平面图及相应说明),并填写申请表。甲方在乙方资料完备的情况下,一个工作日内完成审核、提出审查意见,符合要求的发给审核证书。 三、现场施工监审应分别在安装接地体和焊接引下线、安装接闪器时由乙方电话联系乙方到施工工地进行实地指导和分段测试,并填入相应报告表。此表是防雷工程验收的重要依据。预计施工监审时间为:________。 四、根据重庆市物价局文件(渝价[_]402号)规定,乙方应缴纳: 1.图纸设计审核费________元。(工程预算的________‰) 2.施工监审费________元。(每次________元) 两项费用总计________?元(大写________万________仟________佰________ 拾________元)。 五、甲方有责任对乙方提出的要求及时进行办理;乙方有义务提供准确的资料,及时联系甲方,对甲方提出的问题及时整改。 六、以上条款,甲、乙双方如有违反,将按照《中华人民共和国气象法》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》的有关规定,给予处罚。 甲方(签章):_____________ 乙方:_____________________ _______年_______月_______日 清洗工程服务合同范本 篇28发包人(全称):_______ 承包人(全称):_______ 身份证号:_______ 依照《中华人民共和国民法典》,双方本着平等、自愿、协商的原则,达成如下协议,双方共同遵守。 一、工程名称:_______ 二、工程地点:_______ 三、承包范围:工程图纸,设计变更,技术核定单,业主指令中所有模板分项工程的劳务施工。 四、承包方式 以包工,包木工所有使用的机械、照明,铁钉等、包材料损耗,包工期,包质量、包安全、包文明施工、包小型工具和机具场内水平垂直运输、包施工时承包方工人的安全保护用品和劳保福利。 五、结算方式: 1、本工程按照施工图纸、设计变更以及施工现场实际有效的签证单位计算工程量,按照承包单价进行结算。承包人超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外),为达到质量要求所采取的合理的技术措施和由承包人的原因造成返工的工程量,发包人不予计量。 2、结算审核程序:承包人申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员核算单价与工程量→项目技术负责人审核(项目负责人有权对有依据的工程量进行增减)材料人员签字→项目经理审批→领导终批。 签证必须在三日内完成,不得补签,过时不予认可。 3、说明: (1)作为有丰富施工经验的承包人,在签证本合同前已完全充分了解与本工程的施工有关的各种情况和信息,承包人承诺不会因为除本合同条款规定可调整的项目外而向发包人要求额外的费用和其他项目的索赔。 (2)合同履行期间,由于工程变更等各种原因而引发发包人的自身承包范围发生减少,则发包人有权按照实际情况与承包人修改承包人的承包综合单价及承包工程量。 (3)由于承包人的原因造成返工的工程量,发包人不予计量,同时超量耗用的材料费等从承包人的结算款中予以扣除。 六、承包单价: 1、承包单价: ①、木模的承包综合单价为:建筑面积_______元/m2,或模板接触面_______元/2.。调增、调减按实际接触面积元/m2 ②、点工的单价:大工按_______元/工日、小工按_______元/工日、女工按_______元/工日(包括夜班、节假日),每日工作时间为8小时。 ③、建筑面积以投标实际面积计算,调增、调减按实际接触面积计算。 七、付款方式 (一)支付时间 1、平时只按月支付工人生活费(每月按元计算,)。农忙和开学前可向项目部借支职工家里农忙和小孩开学费用。 2、承包人的承包范围内的工程全部完工,经业主等有关部门验收合格并退场后支付至暂定合同总价的70%; 3、在工程竣工交付年度春节前,付至90%,尾款第二年春节前付清,(无息)。 (二)支付规定 1、从承包人的队伍正式进场后的第二个月开始支付进度款项(工人生活费),每月的支付标准为参照上月上岗工人的实际出勤人数,按照每人每月元的标准支付。 2、承包人在每次申请工程进度款时,必须将上月所完成工作量报项目施工员、质量员、安全员、项目技术负责人、项目经理审核,提供当月上岗工人花名册及工资明细表,交工程处批准。按公司规定承包人必须为工人办理工资卡,由发包人统一发放,如发现承包人弄虚作假,按每人每次处以违约金100元。在当月款项中扣除 八、双方的职责: (一)发包人职责: 1、发包人委派为工地现场代表,负责实施本合同的履行。 2、发包人的管理人员不得向承包人索取或接受承包人的物质或非物质利益,不得刁难承包人,发包人的管理人员不得接受承包人的吃、喝、玩、乐等娱乐性活动,发包方的管理人员出现索贿行为的,承包人应及时向发包人投诉。 3、负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。 4、发包人委派的工地现场代表,负责对承包人的工程安全丶质量、进度进行检查验收,办理变更登记、竣工结算手续等工作。 5、发包人有权对不服从各部门配合、协调、安排的班组给予违约整改的处罚,有权勒令违规、违章经教育无效的承包人、作业人员在24小时内离开本项目部。 (二)承包人职责: 1、承包人委派为现场管理代表必须常驻工地,负责管理劳务作业人员的安全,并协调和检查、考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。如无故不在则按每天200元进行违约处理;特殊有事时,需提前向项目经理或现场经理请假并指定好代为其职责履行人员,并经允许后方可离开现场,但不得超过2天。 2、承包人不得对发包人管理人员给予物质利益或非物质利益,承包人人员不得私自接触发包人的财务人员、材料员、仓管员、质检员、施工员、核算员、安全员等有关人员,不得对其以各种名义给予金钱以及其他财物,不得与发包人有关人员进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动,以及其他变相行贿行为,一经发现发包人有权对承包人处以合同总价5%的违约金,工程款不予结算,给发包人造成经济损失的,发包人有权继续追索,构成犯罪的,移交司法机关追其法律事责任。 3、承包人进场前必须与工人签订用工协议书,内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续;协议要求一式三份(承包人、工人、发包人项目部各执一份)。负责作业人员的政治思想、技术培训、安全生产、职业道德、教育工作。 4、承包人队伍进场时,提供每位员工的(身份证复印件、劳务证、特殊工种作业证、技能上岗证),须按当地政府外来人口的有关管理规定,申报办理相关手续,如不办理,发生的一切责任由承包人承担;承包人不得雇佣18岁以下及不宜从事建筑工程施工作业人员,否则发生一切责任,由承包人自行承担。 5、承包人必须确保员工工资按时足额发放工资到工人,若因承包人工资发放不及时或发放不到位而造成劳资纠纷,发包人有权利代为处理,处理费用在承包人工程款中扣除并处以1000元/次的违约处理。 6、承包人自带必备的施工工具和用具,费用包括在承包单价内。 7、对于发包人供应的模板、方木、钢管扣件等材料承包人必须参与验收数量和质量,并按照规定合理堆放。承包人凭统一的领料单到发包人仓库领用由发包人提供的材料,材料损耗率按合同规定的损耗率计算,未有规定的,按现行定额规定的损耗率计算,承包人领用的材料超规定的用量,按发包人依据材料购进价在承包人工程款中扣除。以上材料的领用人由承包人的现场管理代表指定,办理书面委托书(包括身份证复印件和手印等内容)。 8、承包人应遵循发包人公司的《成品保护的有关规定》,加强对施工人员的成品保护教育,不得在结构物和已施工完成的成品、半成品上随意钻孔、凿槽、拆除结构物脚手架钢管及扣件等,否则发包人有权按规定从承包人工程款中扣除相应的违约金。 9、承包人不得将承包范围内的工程转包给他人,否则发包人有权解除合同,承包人向发包人支付合同总价5%的违约金,给发包人造成损失的,必须承担赔偿责任。 10、承包人施工中每天必须做到“工完料清场地净”以及工程工序完工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。 11、承包人新工人进场,必须于二天之内带齐新工人身份证原件和二张一寸照片到发包人项目部办理登记及领取工作证手续,工程完工后,承包人应在发包人指定的期限内退场,退场前退回工作证并办理相关手续,逾期不予办理。承包人工人必须持证上岗,如有发现无证上岗、违章操作,每人每次处以违约金200-300元的处罚;造成严重安全事故的由承包人承担相关责任,发包人不承担任何责任和义务。 12、严禁承包人工人在工地发生违法、打架、斗欧、偷窃、闹事、破坏公、私财物的违法行为,如有发生,双方均处500-1000元违约处理,情节严重者报送公安机关处理。 13、在执行覆行合同期间,承包人对所有发生工程量签证依据的数量、承包项目的范围、工作内容必须属实,工程签证必须严格按照发包人的签工要求,同时三人签字方可生效(项目经理、核算员、施工员),如果发现签证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为,发包人有权则按分项工程价款的100%进行违约处理。发包人有权终止合同,责令承包人退场,另选施工班组。情节严重者,送司法机关追其法律责任。 14、承包人施工完毕或中途退场,应在接到发包人书面通知之日起2天内,负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离发包人工地;逾期未撤离的,发包人有权采取任何强制措施,强行责令承包人退场,所产生的费用(包括发包人垫付的工人工资等费用)在承包人工程款中扣除,由此造成的经济损失和法律责任后果均由承包人完全承担,与发包人无关。 15、承包人因自身的原因或者无正当的理由而要求中途退场时,发包人项目部有权按照承包人实际已完成的工程量的70%进行结算。 16、承包人在履行合同的过程中,不得以任何理由和原因,煽动工人闹事、围攻、威胁恐吓发包人人员和工地办公室。如若发生以上情况,发包人有权对视发生的态势情节报警处制并对承包人处以20xx元的违约金并在结算款中予以扣除。 17、如果因为工程发生变更而造成承包人承包范围的工程量的增加或减少,承包人须积极调整劳动力和施工机械,无条件服从发包人的指挥,不得以此和其他原因为借口,向发包人提出经济补偿和单价调整的要求,否则视为承包人违约。 18、承包人必须服从项目部管理人员的生产、安全、质量安排,如有争议可请示项目经理协商解决,无正当理由不服从安排的将视情节轻重处以1000~5000元/每次的违约处理,金额在当月进度款中扣除。 九、定岗定员要求: 1、承包人必须确保施工工期,应根据总施工进度计划及周施工任务计划组织相应施工人员,完成相关任务!如延误则按施工工期的相应条款执行。 2、承包人应配备具有丰富现场管理能力和懂本专业施工规范的固定的管理人员。 3、承包人应每天向现场施工员如实上报现场施工人名额及人数,发包人有权不定期清点承包人人数以便核实!如发现同上报人数不符,每少一人按100元/人给予违约处理。 4、每月领取生活费的人数,应按项目部核实人数为准。 十、施工工期的条款: 1、本工程与业主合同总工期历时__天,开工时间_年_月__日,竣工时间_年_月_日。 2、在工序工种衔接上,承包方必须服从发包方的统一调度,承包方无特殊原因而造成工种衔接上的'脱节,须赔偿由此造成的一切经济损失。 3、每个分项工程计划最终完成时间每迟延1天,发包人有权对承包人处以1000元/节点/天的违约处理,按双方确认进度计划延误累计超过3天的,发包人有权另行安排队组进行抢工,由此发生的各项费用,在承包人结算款中予以扣除,或通知承包人解除本合同,有关责任由承包人承担。 4、若承包人的工程进度和工期明显与控制点不符,发包人可要求承包人赶工,若承包人在收到发包人通知后1天内无明显改进,或承包人无能力承担工程任务,发包人有权增派或改派其它的施工单位,由此增加的承包差价由承包人承担,在承包人工程款中扣除,同时发包人有权利责令承包人按已完成的合格工程的70%工程量结算退场。 十一、工程质量的条款: 1、承包人承包施工的工程质量以gb50300-20xx《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范、施工图纸及说明、施工方案、安全措施、设计变更、技术交底,作为检查、抽检或验收的依据和标准,实行“三检制度”。 2、承包人必须服从发包人管理人员指挥,严格做好工人技术交底,严格按照以上约定的标准进行施工;因承包人的原因而造成工程出现质量问题,承包人必须无条件、无偿采取相关补救措施,直至消除质量隐患,并赔偿因此给发包人造成的损失,工期不顺延,发包人有权视承包人对施工质量的补救情况决定是否解除合同;发包人也可以不要求承包人采取补救措施,直接解除合同,由承包人承担补救费用,并赔偿因此给发包人造成的其它损失。 3、分项工程施工完毕之后必须按程序规定:承包人必须先经自检合格后方能书面呈报发包人(或相关单位)验收。发包人第一次验收不合格,对承包人处以500-20xx元违约金,可考虑要求承包人限期整改、完毕后再报发包人验收;若承包人未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经发包人第二次验收仍不合格的,发包人有权通知承包人解除本合同,对承包人按已完工合格工程的70%结算,并限期办理有关退场手续。 4、工程质量要求达到发包人检验的“优良”标准,优良标准的检验在部分分项工程过程中评定,如工程质量评定为“合格”,则按合同总价的95%结算。 5,模板工程质量控制要求 ①、承包人必须按照施工图纸和交底要求,精心施工,保证质量。如质量不符合标准,必须返工修理,其工料费损失,由承包人承担:质量低劣又无法挽救的,应由承包人负责赔偿全部工料损失。 ②、模板制作安装浇筑砼构件后,不得有跑模、涨模等现象发生,如发现跑模、涨模等现象0.5m2内的违约处理100元/处,1.0m2内的违约处理500元/处,1.0m2以上的违约处理1000元/处,累计计算,违约金在当月生活费中扣除,对发生的部位要及时整改到位并由质量员验收确认。 ③、砼梁、现浇板模板接缝严密,凡砼柱、墙模板接头处加贴双面胶带纸(包括构造柱马牙口处),如不按以上要求执行,板、柱(墙)各按1元/m2扣除,拆模后立即清除胶带纸,及时对跑模、模板缝、构件阴阳角凹凸处砼的凿除、修补、磨光及清理,凡梁、板、墙、柱的几何尺寸、标高、开间、进深尺寸等达不到设计图纸要求而造成返工、多用材料、罚款、用户要求的赔款等,一切损失由承包人负责。 6、质量控制措施 (一)木模制作 ①.所有外模均采用定型模板,未采用定型模板随便配模,有一处违约处理100元。 ②.配模时不得任意裁割整板,否则发现一次违约处理50元。 ③.模板制作的几何尺寸要准确,发现安装的模板偏差1cm违约处理100元。 (二)排架搭设 ①.排架搭设的横距.间距必须按规范及项目部施工方案要求施工,距离不得大于1m,否则发现一处违约处理20元。 ②.搭设的排架必须做到横平竖直,扣件镙丝要紧到位,否则发现一处违约处理50元。 ③.阳台.空调搁板等悬挑部位的支架必须具备独立性,(不影响其他构件拆模)否则发现一处违约处理100元。 (三)模板安装 ①.根据梁的截面高度搭设梁底模,梁底模铺好的标高偏差应控制在土0.5cm以内.梁底模的尺寸偏差应控制在0.5cm以内,否则超出1cm违约处理100元。 ②.根据图纸尺寸.板面标高确定梁侧模的尺寸架设板底模的支架.方木.铺设底板.铺好的底模板面的标高及平整度都应控制在0.5cm以内,否则偏差0.5cm违约处理50元/处。 ③.内墙柱模板安装时应先釘好阴角模,再拼平面模板.严格控制模板的垂直度.平整度,其偏差应控制在0.5cm以内,确保阴阳角砼浇筑时不漏浆,否则发现一处违约处理50元。 ④外墙模板的安装是确保质量最关健的问题,也是目前出现偏差最多的部位.木工班组要严格按图纸尺寸配制定型模板,严格控制外模的标高和垂直度及平整度。其偏差应控制在0.5cm以内,否则跑模1cm违约处理100元。(项目部检查发现问题通知整改未整改到位,跑模1cm违约处理200元。每次控制在0.5cm以内给予奖励100元。 (四)拆模 木工班组对每个分项工程底模的拆模都必须得到项目部的许可方能拆模,项目部根据拆模砼试块试压值强度决定可、否,拆模、并报监理认可后及时通知木工班组.由其是大于4m的梁底模.悬挑结构.阳台.搁板不得随便拆模.否则发现一处违约处理200元。 十二、安全生产和文明施工的条款: 1、承包人对自有配备的人员进场前进行必要的安全教育,进场后必须做好安全、技术教育和考核工作,提高作业人员自身的安全防范意识并应将该工作的书面资料及时报送项目部专职安全员备案。 2、承包人必须做好每天的班前安全交底及每周安全检查的总结,并有书面记录;严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(违约处理标准), 用电及机具要专人管理专人操作并对其加强监督管理,若违反规定造成工伤事故由承包人负责。 3、施工现场承包人必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全的“自检与整改”工作。 4、严禁承包人工人私自接电线、插座、电炉;开水龙头不关者,发现每人次处以违约金100元整,从工程款中扣除。 5、承包人自行负责工人的劳保用品、劳保福利费用。 6、特殊工种操作人员必须持有效证件上岗;机械的操作人员必须为有丰富经验和经过培训的工人,承包期内因自身违章操作原因而引起的安全事故,一切责任均由承包方负责。 7、由于承包人施工管理不善,造成对任何第三方的损害,由承包人承担一切责任。 8、承包人的工人在施工过程中,必须每天穿着工作服、戴好安全帽,不允许穿拖鞋和赤膊操作,不允许在施工场地内随意大小便,否则发包人有权对以上不良现象进行经济处罚。 9、承包人施工中每天做到“工完料清场地净”,及时做好每天施工后作业面剩余材料的堆放及场地的清理工作,每次砼浇捣前须将工作面所有剩余材料半成品以及废料等应按规格堆放在发包人指定区域内。不得放置在外架上和楼层上等下一次用,每发现一处违约处理200元。工作面多余材料因没及时清理无法取出每发现一处违约处理200元。 10、承包人的工人在施工过程中,若被发现有私自拆除安全设施,包括脚手架、安全网、脚手板以及施工洞口和临边的栏杆、盖板和机械防护设施等现象时,发包人有权按照項目部的安全管理规定予以违约处理按每次300-500元。 11、承包人的施工人员在施工现场必须保持施工场地的卫生整洁,不得乱扔垃圾,否则发包人有权对以上行为进行经济处罚。 12、安全奖罚:如承包人责任发生轻伤事故,发包人对承包人处以500元/次的违约处理,如承包人责任发生重大伤亡事故,发包人对承包人处以10000元/人次的违约处理。 13、承包人应加强教育其工人在上、下班的过程中应注意安全出行应严格遵守道路交通法,礼让出行,发生任何事故均由承包人自行负责,与发包人无任何关系。 14、由于承包人在承包期间发生安全事故而造成后果,承包人必须服从发包人对于事故的处理方法和程序,每次由于自身原因或直接造成其他安全事故的医疗费在人民币10000元(含10000元)以下的,承包人承担所有一切费用;每次由于自身原因或直接造成其他安全事故的医药费超过人民币10000元以上的,a、在10000~30000(含30000元)之间,发包人承担60%承包人承担40%;b、在30000~50000(含50000元)元之间,发包人承担70%承包人承担30%;c、在50000元以上,发包人承担80%承包人承担20%;但发包人不承担由此造成的其他费用及其它连带责任。 十三、生活区和宿舍管理条款 1、发包人承包期间负责向承包人提供工地住宿及用膳设施的条件,但承包人必须按照每月元/间向发包人租用(发生的资金在承包人工程款中扣除)。 2、承包人的施工人员宿舍必须服从发包人项目部的统一安排、管理,宿舍内保持清洁卫生,注意保护公共设施,损坏和污染各项设施照价赔偿。 3、承包人入住生活区的宿舍后,必须向发包方提供每位工人的铺位图,发包方有权进行不定期的突击检查。发现不符者,发包方有权按照20元/人的标准进行违约处理。承包人入住的每间宿舍必须设置生活管理员一名,协助、配合发包方的行管员进行管理。管理员应报项目部备案。 4、承包人工人必须留宿工地,工地不得留宿外来人员,违者处以违约金每人每晚100元的标准计算,因此而造成治安问题发生的,由承包人承担一切责任,发包人不承担任何责任或义务。 5、严禁承包人的工人如在宿舍内私自乱拉乱接电线、插座、电炉,若出现以上向行为,发包人有权予以无条件拆除,并有权进行经济处罚。若因为以上原因而引起的火灾、触电等安全事故,一切后果均由承包人承担,与发包人无关。由此造成的经济及其他损失,由承包方负责、从工程结算款中扣除。 6、承包人的工人在生活区洗衣、洗澡等,必须节约用水,开水龙头不关者,发现按每人次、处以违约金100元整,从工程款中扣除。 7、在食堂买饭买菜时,遵循先来后到的原则,讲究文明礼貌,一律在食堂的出售窗口依次排队等候就餐,若由此发生打架、斗殴等现象,将按照项目部的管理规定进行处罚。 十四、解决合同纠纷的方式: 1、因本合同发生争议时,可由双方友好协商解决。 2、如果双方协商不成时,可向当地劳动仲裁部门申请仲裁仲裁不成、可向合同签订地的人民法院起诉。 十五、其他: 1、发包人的现场管理人员有权根据有关合同条款及管理制度对承包人进行处罚,承包人的代表必须接收签字,不签收者发包人有权直接通知交由财务部门从承包人的工程进度款中扣除,另外每次按照50元违约处理。 2、本合同附件、公司和项目部管理制度以及施工过程中的有关技术、质量、安全的交底内容和相关的项目部会议决定等均作为本合同的附件,具有同等法律效力。 3、本合同自双方签字、盖章之日起生效,保修期满结清余款后自行终止。 4、合同一式两份,双方各持一份,每份均具同等法律效力。 发包人:承包人: 代表:_______________________代表:__________________________ 电话:_______________________电话:__________________________ 盖章:_______________________盖章:__________________________ ______年______月______日______年______月______日 清洗工程服务合同范本 篇29第一节 对应通用条件的有关条款: 一、定义 1.1 项目是: _________。 1.3 代表:如果客户要求工程咨询单位有一名被授权的驻地代表时,工程咨询单位可随时将赋予他的任何义务和权利委托给获得客户批准的人员,并可在任何时候撤回该类委托。委托和撤回均应采取书面形式,并在其副本送达客户之后方可生效。如果委托涉及合同管理义务时,应同时单独通知承包商。 1.5 赔偿的限额:协议书任何一方向另一方支付赔偿的最大数额应限于为完成正常的服务(或其中规定部分),客户付给工程咨询单位的最高费用,或不超过_________万元。对双方履约延误规定有按日赔偿率,以及双方支付或赔偿延误规定有按日付利息的,其赔偿总额均不得超过以上赔偿限额。工程咨询单位履约延误执行按日赔偿率赔偿的,不再因延误而偿付其他赔偿或补偿。 二、服务开始日期及服务完成日期: 2.1 服务开始日期,选用以下第_________种方案: (1)在协议书生效后_________天内,或_________。 (2)在工程咨询单位收到协议书规定的第一次付款后_________天内;或_________。 (3)在工程咨询单位的银行确认已根据协议开出不可撤销的信用证后_________天内。 2.2 服务完成日期:自服务开始日期起_________内完成。 三、支付的时间:当地货币在客户收到工程咨询单位支付通知单28天内,外币在客户收到工程咨询单位支付通知单56天内。 四、协议书规定的货币:_________ 五、仲裁: 应向北京中国国际经济贸易仲裁委员会或_________省(市、自治区)仲裁委员会申请仲裁。 六、协议书的语言和法律: 语言:_________ 主导语言:_________ 遵循的法律:_________ 七、工程咨询单位业务总部所在地: _________。 八、通知: 客户的地址:_________ 电子邮件:_________ 传真:_________ 工程咨询单位地址:_________ 电子邮件:_________ 传真:_________ 第二节 附加条款 根据第2.3(1)条款提出的工程咨询单位在履行本协议书规定的义务时,要应用合理的技能,谨慎而勤奋地工作,除了要达到本行业同等专家的技能水平和行业道德行为准则外,要求做到: 一、对于为地区、或行业、或专项、或项目、或企业提供规划咨询等委托任务:认真调查分析委托规划咨询对象的现状基础和特点、优势与劣势、国家有关宏观调控政策、国内外发展水平和趋势、外部影响因素变化、可持续发展要求等,做到咨询成果具有宏观性、战略性和综合性,尽可能符合国家、社会和客户的最佳利益。 二、对于编制项目建议书咨询服务:符合有关部门关于项目建议书编制内容和深度的规定,根据国家宏观调控政策要求、市场经济规律要求、技术创新和可持续发展要求,以及经济分析、风险分析等要求,做出概略分析论证,坚持实事求是,讲真话,讲清项目的有利和不利因素,提出客观、公正、科学、可靠的咨询意见。 三、对于编制项目可行性研究报告咨询服务:符合有关部门关于项目可行性研究报告编制内容和深度规定,根据国家宏观调控政策要求、市场经济规律要求、技术创新和可持续发展要求,以及经济分析和风险分析等要求,进行全面分析和必要的多方案论证;坚持实事求是,讲真话,讲清项目的有利和不利因素,提出客观、公正、科学、可靠的咨询意见。 四、对于项目评估咨询服务:符合有关部门关于项目评估报告编制内容和深度规定,对委托评估的咨询成果(项目建议书或可行性研究报告)的各项内容,从是否符合国家宏观调控政策要求、市场经济规律要求、技术创新和可持续发展要求,以及经济分析和风险分析要求等方面,全面评估论证,尽可能提出优化方案;实事求是,讲真话,讲清项目有利和不利因素,客观、公正、科学、可靠地提出评估意见。 五、对于工程设计等委托任务:遵照已批准的可行性研究报告,按照国家现行标准、规范和规程进行勘察和设计,符合环保、节能、安全等要求,采用先进适用技术,达到工艺技术指标和预定的设计要求,以及分阶段设计的深度要求。 六、对于招标咨询服务:符合招标投标法和有关条例规定,招标文件较好地反映项目特点、体现项目意图,招标须知和技术规范全面明确,工程量和标底计算可靠,合同条件周全合理,客户和投标人风险分配明确适当,招标程序合理,解答投标人质疑符合项目要求,较好地平衡招投标双方关系,评标客观、公正。 七、对于合同管理、工程监理咨询服务:对委托项目的工程设计方案、承包商的施工组织设计和技术方案,认真研究,提出问题和优化建议;根据委托,对工程上使用的材料、设备和部件进行检验,杜绝使用不符合设计要求和国家标准的产品;对工程进度、施工质量和费用支付及时检查,按时提出分析和改进对策的报告,实现进度、质量和费用三项控制。 八、对于投产后咨询服务:对项目的运行、维护需求和客户的运行、维护资源分析全面,制定的运行、维护工作计划有针对性;编写运行操作规程、维护规程,以及人员培训计划等符合行业部门有关规定和项目实际需要,能抓住重要关键部位或工序;提供的运行、维护专业管理和培训符合计划和规程要求。 九、根据《工程咨询业质量管理导则》的要求,并参考fidic应用指南第3章建议的附加条款第49条关于对咨询成果进行质量评价的规定,补充以下条款:服务完成30日内,工程咨询单位负责质量管理的负责人要会同客户,按照中国工程咨询协会发布的《工程咨询成果质量评价办法》的规定和第11条规定的质量目标要求,联合进行工程咨询成果质量评价。履行服务的工程咨询单位的代表负责做出必要说明,并有权对质量评价结论申述意见。质量评价合格作为对服务成果的验收和客户向工程咨询单位最终结清服务报酬尾款(不超过服务报酬的_________%)的依据。 十、根据fidic应用指南第3章建议的附加条款45,工程咨询单位不应被要求代表客户向客户的任何承包商或任何雇员支付款项。 十一、客户保证(填入借款人)已从_________(填入贷款机构名称)获得了_________(填入金额)的贷款,其中一定比例将用于本协议书规定的合理付款,将按照贷款协议条款规定,并经_________(填入贷款机构名称)批准时支付。 十二、工程咨询单位可就其在履行服务期间的发明获得专利,并可将该发明出售、保留或从中获益,客户对此无任何权利。 十三、如果本协议书中任何规定的任何部分被有关主管部门认为无效,则应认为该部分已被从协议书中删去,此条规定的剩余部分及协议书其他规定仍继续有效。 客户(盖章):_________ 工程咨询单位(盖章):_________ 客户授权代表(签字):_________ 工程咨询单位授权代表(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 清洗工程服务合同范本 篇30_____________________ 合同编号: 甲方(委托方): 乙方(服务方):深圳市兴发琩节能设备*限公司 签 约地 点: 签 约 时 间:__年__月_ 日 根据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定,就甲方委托乙方进行节电工程一事,经双方友好协商,达成一致意见,特签订本合同。 一、节电系统工程内容 1、甲方委托乙方根据甲方的实际用电情况向甲方提供节电系统工程服务为甲方达到节电的目的。 2、所需安装设备及价格如下: 设备名称 型_号 数_量 单_位 单价(元) 小计(元) 节能改造费 5% 1 批 异地安装费 2% 1 批 总计人民币(元) ¥ 二、工程总价 本合同乙方所提供节电设备及节电改造服务费共计人民币:¥___元。以上报价为深圳提货价(含普通销售发票),可代办运输,运费由甲方支付。(大写:人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整)。 三、试机的安装及相关约定 通过对甲方用电情况的综合分析,为确保甲方经过节电改造后能够达到≥%的节电目标,乙方须向甲方提供如下节电设备进行节电改造测试: 设备名称 型_号 数_量 单_位 单价(元) 小计(元) 节能改造费 5% 1 批 异地安装费 2% 1 批 总计人民币(元) _¥ 1、试装设备的所有权约定 本协议书的所有试装设备在试装期间为乙方所有。 2、试装验收测试程序 试装设备安装完成后,乙方向甲方提供验收资料文件和书面验收申请,甲方接到乙方的书面验收申请起运行节电设备七天进行性能测试,并书面签字确认测试结果。 3、试装验收测试方法 节电效果: 双方都同意按如下方法进行验收测试,节电设备安装完成之后,在负载不变的情况下,记录电表读数P1,让负载运转_小时整的时候再记录电表读数P2,P2-P1=W1,W1是没有装节电设备时的_小时耗电量,双方将此数记录于测试验收表上,由双方代表签字确认。在相同的负载条件下,把节电设备接通,记录电表读数Q1,让负载运转_小时整的时候再记录电表读数Q2,Q2-Q1=W2,W2是安装节电设备后_小时的耗电量,双方将此数值记录于测试验收表上,由双方代表签字确认。 稳定性测试: 在保证测试设备正常运作的基础上,进行节电设备七天的试运行,若测试期中(1)稳定;(2)不影响甲方正常用电;(3)安全;则视为合格。 4、试装验收测试标准 双方同意把本协议第六条中的W1和W2两个值作为测试计算的基准值,节电百分比计算公式为:[(W1-W2)÷W1]×100=节电率 上述计算所得之百分比数值为节电效果。 5、试装验收测试合格后有相关约定 经双方验收测试后,若经乙方安装兴发节电设备进行改造的甲方用电设备节电率≥_%,在双方测试验收3日内甲方则需履行本协议之第四款。否则,乙方有权要求甲方按节电改造试装设备总价款的30 %向乙方支付违约金,作为甲方对乙方损失的补偿。 四、付款方式 正式全面安装前甲方需先支付总工程款50%作为预付款,乙方在收取预付款后45天内进行全面节电改造工程并完工,全面节电改造工程全部完工经甲方验收后3日内再付工程款 45%,余款5%于二年保修期满后付清。 六、双方义务 甲方义务: 1、按工程要求负责提供相关的资料和用电历史数据; 2、按工程要求提供施工条件和机器安装环境(防高温、防雨水、防破坏); 3、在乙方安装调试过程中,安排专人配合乙方工作; 4、甲方用电负载应以签约时之用电负载为限。甲方如需增加用电负载(设备),需事先知会乙方,甲方擅自增加节电设备负载而超过节电器容量所造成的.一切损失由甲方承担,乙方不负任何责任。 乙方义务: 1、根据甲方要求制定节电改造工程施工计划,提交甲方确认; 2、按约向甲方交付节电设备,并按计划进行安装; 3、节电改造完毕,乙方保证甲方经乙方安装节电设备进行改造的甲方用电设备节电率≥_%节电效果; 4、自甲方验收合格之日起,乙方对节电设备主件提供保修_ 年的服务承诺。 六、验收标准和方式 1、设备安装完成后,乙方向甲方提供验收资料文件,给予甲方验收,若发现设备规格、质量不符时,应在三天内书面通知乙方。 2、甲方接到乙方的书面验收申请后三天内应安排人员进行验收并予以书面签字确认;甲方接到乙方的验收请求后三天内未验收或无异议,应视为验收合格。 七、售后服务 1、甲方负责节电设备的保管和使用; 2、若因甲方之不当使用或其它人为因素而造成损坏,由乙方负责修复,修复费用由甲方承担; 3、方必须负责做好产品售后服务工作。对于保修期内的设备故障,由乙负责修复。保修期之外的设备故障,由乙方负责维修,并收取相应的维修费。 八、违约责任 1、若因乙方提供的设备质量原因给甲方造成直接经济损失,由乙方负责赔偿甲方的相应损失。 2、如果甲方不能按时支付工程款项,乙方有权收回设备,有权单方面解除合同,并赔偿乙方因此而造成的经济损失(按总工程款30%赔偿)。 九、争议的解决 凡在执行本合同过程中所发生的争议,均由双方协商解决。若协商解决不成的,任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。 十、其他 1、本合同自双方盖章签字之日起生效。本合同未尽事宜,须经双方共同协商做出补充规定作为本合同附件,补充规定与本合同具有同等法律效力。 2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方(盖章):_________乙方(盖章): 地址:____________ 地址: 代表:____________ 代表: 开户银行:__________ 开户银行: 清洗工程服务合同范本 篇31编号:_________ 签订日期:_________年_________月_________日 中国_________公司(以下简称“甲方”)为一方,_________国_________公司(以下简称“乙方”)为一方,双方就工程的技术咨询服务,授权双方代表按下列条款签订本协议书: 一、甲方请乙方就工程提供技术咨询服务,乙方愿意提供这样的服务。 二、乙方向甲方提供的技术咨询服务范围如下: 1.坝基岩体稳定、变形及基础处理措施。 2.大坝下游的防洪防冲和岸坡保护问题。 3.库岸滑坡涌浪问题及岸坡变形观测技术。 三、乙方的责任如下: 1.乙方应于_________年_________月内派遣_________名身体健康、能够胜任工作的专家来中国进行_________天的技术咨询服务,派出技术咨询专家的名单应事先征得甲方同意。 2.乙方专家应到现场考察,并正确、全面地解答甲方人员提出的咨询问题,在离开中国前,向甲方提出咨询报告初稿,并在离开中国后一个月内提出正式咨询报告一式_________份,报告内容应包括附件一所列内容,并用英文书就。 3.乙方的专家在中国进行技术咨询服务的时间为_________个日历日(包括_________个旅途日和_________个周末日),每周工作六天,每天工作八小时。 4.专家在中国工作期间应遵守中国的法律和工作地区的有关规定。 5.乙方将正式的技术咨询报告给甲方寄出后,应以电传通知甲方如下内容:报告寄出日期、邮单号。 6.技术咨询报告如在邮寄途中丢失,乙方接到甲方通知后立即免费补寄。 四、甲方的责任范围: 1.考虑到本协议第二、三条所规定的乙方所提供的咨询服务,甲方支付给乙方一笔总费用,其金额为_________美元(大写_________美元整)。 2.为乙方3名专家提供在中国境内食、宿及工作需要的交通。 3.提供工作必须的技术资料、图纸和技术文件。 4.提供在中国工作所需的翻译人员。 5.协助办理专家出入中国签证和在中国居留、旅行手续并提供方便。 五、费用的支付 1.本协议书的费用以美元支付。 2.本协议总金额25%,计_________美元,在乙方派出的专家到_________后,甲方凭收到下列单据,经审核无误后3天内通过_________银行和_________银行向乙方支付。 a._________公司北京办事处出具的以甲方为受益人金额为协议总金额25%计_________(美元)不可撤销的保证函正副本各一份(保证函格式见本合同第二号附件)。 b.商业发票正本一份、复印本五份。 3.本协议总金额75%,计_________美元在乙方完成技术咨询服务并提交正式的技术咨询报告后,甲方凭收到下列单据,经审核无误后不迟于_________天通过_________银行和_________银行向乙方支付。 a.商业发票正本一式六份。 b.即期汇票一式两份。 c.邮寄正式技术咨询报告的邮单或空运单一式两份。 六、凡在中国以外所发生的一切银行费用由乙方承担。在中国发生的一切银行费用由甲方承担。 七、双方应对互相提供的一切资料给予保密,未经对方书面同意不得向第三者透露。 八、税费 1.中国政府根据现行税法对甲方课征有关执行本协议的一切税费,由甲方支付。 2.中国政府根据现行《中华人民共和国个人所得税法》对乙方课征有关执行本协议的一切税费由乙方支付。 3.中国境外课征有关执行本协议所发生的一切税费将由乙方支付。 九、甲方和乙方在执行协议中发生的一切争执应通过双方友好协商解决。 十、执行本协议的一切文件与资料应以英文书写并采用公制。 十一、本协议书经双方签字后需经中国政府批准才能生效。本协议以英文写成一式两份,双方各执一份,具有同等效力。 十二、双方法定地址 中国_________公司 地址:_________ 电传:_________ _________国_________公司 地址:_________ 电传:_________ 甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 代表(签字):_________ 代表(签字):_________ 签订地点:_________ 签订地点:_________ 附件 不可撤销的保证函 受益人:中国_________公司 关于贵公司与_________公司(以下简称乙方)于_________年_________月_________日签订的总金额为_________美元的第_________号协议书(以下简称协议书),我办事处愿对乙方向贵公司完全履行上述协议所规定的义务负责下列保证责任: 我们保证责任范围为上述协议总金额的25%即_________美元,如果贵公司书面通知乙方未能按照上述协议规定向贵公司履行协议义务而要求退款时,我办事处在接到上述通知后3天内,无条件地将贵公司按上述协议书第五章第二条规定已支付给乙方的金额计_________美元整退还给贵公司,本保证函自即日起生效,有效期到乙方全部履行本协议义务之日终止。 _________公司 _________年_________月_________日 清洗工程服务合同范本 篇32建设单位: 以下简称甲方 承包单位: 以下简称乙方 甲方委托乙方承办以下工程,为明确双方责任,分工协作,相互配合,确保本工程如期完成,特根据“合同法”及其它相关规定并结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以至共同遵守。 第一条 工程名称: 第二条 工程地点: 第三条 工程承包范围及方式:火灾报警系统、消防联动控制系统元器件。 第四条 工程总额及付款方式: 1、工程总额为人民币(大写):850000元 捌拾伍万元整 2、付款方法:合同签订后甲方预付总金额的 %,计 元。设备进场完毕,付总金额的 %,计 元。竣工后再付总金额的 %,计 元。调试验收后付 %,计元。一周内付清,延迟付款时,按国家有关规定办理。预留维修保证金保留一年 %,计 元,到期后一周内付清。 3、甲方支付乙方工程须用货记凭证或开具乙方全称支票转帐,否则不予认可。 第五条 工程量等变更: 1、甲方修改设计的,需与原设计单位共同签署修改通知单,并征得乙方同意,由此发生的费用,由甲方承担。 2、工程量变更,应经双方同意,竣工时按实结算,如遇材料调价,费率调整,工程总金额也相应调整。 第六条 工程质量及保修: 1、乙方必须按国施工,质量符合施工技术验收规范标准,双方应及时做好隐蔽工程及试压的验收,签证工作。 2、乙方提供的设备,对其质量负责,应经上海市消防局认可。 3、凡工程不符合验收标准造成返工,以及竣工验收后一年内发生的质量问题,由乙方负责返工修复,并承担其费用。如属甲方使用不当或人为造成的,由甲方负责。 第七条 工程期限,自 年 月 日至 年 月 日,在施工中因非乙方造成的原因延期,工期顺延。 第八条 工程验收:工程竣工后,乙方应填报验收通知单及提供竣工验收技术资料,甲方接收期间,甲方有责任保护设备的完好。 第九条施工过程中,乙方应加强安全教育,执行安全施工规则,采取必要的安全措施,如发生事故,由责任方负责,乙方人员发生的工伤或急病,甲方提供方便,协助抢救之责,费用由乙方承担。 第十条 违约责任:合同签订后,双方均需认真执行,如有一方违约,须向对方赔偿由此而发生的实际损失。 第十一条 本合同未尽事宜,按有关法律规定办理,本合同所订条款如与国家颁布的新规定有抵触时,按新规定执行。 第十二条 本合同于 年 月 日填写,如15日内未签约时,应另行核算,填写。 第十三条 本合同一式 份,其中正本二份,双方各执一份,副本 份,甲方执 份,乙方执 份,正副本合同具有同等的法律效力。 本合同经双方签订后生效,竣工验收,经费结清后(除保修条款外)失效。 第十四条 附则: 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 清洗工程服务合同范本 篇33甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 甲方委托乙方承担制作安装船舶单项及其它工程,为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据国家有关法律,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订工程外包总的合同时,签订如下协议: 1、 甲乙双方必须认真贯彻国家和地方政府颁发的有关安全生产、环境保护、劳动保护等法律、法规、条例、规定。 2、 甲乙双方均应建立安全管理组织体制及各级安全生产岗位责任制和定期检查制度、安全教育制度等,贯彻落实安全生产“五同时”和事故“四不放过”。 3、 乙方必须严格遵守甲方安全生产、劳动保护、环境保护、清洁文明生产等方面的规章制度,如有违反,同意接受甲方按有关规定作出的处理。 4、 乙方法定代表人(或委托人) 为承揽工程安全生产的第一责任人,必须严格执行国家有关安全生产法律法规,做好本工程队的安全、消防管理工作,并指派 负责现场安全管理。甲方指派 负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。 5、 乙方应该配备经过安全专业培训、具备丰富的现场安全管理经验的安全管理人员,负责施工人员的安全教育及现场施工安全状况的监督检查管理。其中50人以上的队伍应设专职安全员一名。有两个以上队伍的公司,应设工地主任一名,安全主管一名。200人以上队伍应设安全主管一名,安全员两名。 6、 乙方应对施工人员的适工条件进行把关,所有新进人员必须按照甲方要求办理入场手续,经公司、部门、乙方三级安全教育并考试合格后方可安排其上岗。乙方施工人员调整工作岗位的,外包队要进行安全教育。新进人员未经过培训、考核、取得进场证,一律不得进入生产区,一经发现立即驱逐出生产区,并对所在外包队处以1000元/人次的处罚。 7、乙方特种作业人员必须持有相应的有效特种操作证,主动做好特种作业人员的培训和复审工作。无特种操作证人员,一律不得从事特种操作(电焊、气割、火工、电工、叉车、行车、架子工等),一经发现立即停工,并对所在外包队处以1000元/人次的处罚。无登轮证人员,一律不得进入船台、船坞,发现违规立即驱逐出船台、船坞,并对所在外包队处以1500元/人次的处罚。 8、 乙方应教育员工严格遵守甲方各项安全规章制度和操作规程。每天班前会检查人员的劳护用品佩戴情况,交代作业安全注意事项,通报安全违章、事故情况。进入船台或船坞的作业人员,应严格实行上下班点名制度。每周组织一次安全学习,集中一小时时间进行安全教育,内容包括:上周安全工作小结、违章违纪情况通报、违章人员自我检查、班组本周及当日安全工作要求、事故案例、安全规章制度。乙方应按照甲方要求建立并规范记录安全台帐。 9、 乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、消防、劳动保护、环境保护各项规定,接受甲方督促、检查和指导。甲方查出的安全隐患,乙方必须限期整改,若不按要求整改甲方有权勒令乙方停工。由此发生事故由乙方负责,并承担甲方及甲方主管单位的相应处罚。 10、 乙方应按规定为其员工配备合格的防护用品(费用自理,工作服、安全帽的颜色、标识应当按照甲方相关要求配备),并督促施工现场人员正确穿戴防护用品。 11、 乙方作业人员在作业期间,应在甲方指定的作业区域内工作,不得擅自到与本人工作无关的作业区。乙方不得指派本队施工人员在甲方从事所揽工程以外的工作,如有违反规定由此产生的后果均由乙方承担一切责任。 12、 乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患应立即停止施工,整改消除隐患后方准施工。一经施工,就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方在施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自负。 13、 由甲方提供的机械设备、脚手架等设施,在搭设、安装完毕提交使用前,甲方会同乙方共同按规定验收,严禁在未经验收合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果概有擅自使用方负责。 14、 乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等由乙方自备。如外包队相互借用或租赁,应由双方有关人员办理借用或租赁手续,制订有关安全使用的管理制度。如向甲方借用或租用设备和工具,乙方必须进行检查,并做好书面记录。乙方一经接收,就表示该设备和工具符合安全要求和处于安全状态,设备和工具的保管、维修应由乙方负责(如需甲方维修按成本收费),乙方应严格执行安全操作规程操作。 15、 乙方人员对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆除、移动,如确实需要拆除更动的,必须经甲方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除,如擅自拆除所造成的后果由乙方负责。 16、 特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》持证上岗,并按规定定期审证,起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。 17、 乙方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉。 18、 乙方作业人员在易燃易爆、禁火区域、船舶要害部位动火作业时,应按照《江苏宏强船舶重工有限公司三级动火规定》,向甲方主管部门办理动火申请手续,落实安全防火措施,经甲方主管部门批准后方可进行明火作业。甲方主管部门对必须测爆的部位应向乙方提供测爆报告单,乙方必须接到甲方主管部门提供的测爆合格单后方可进行热工作业。 19、 乙方作业人员从事密闭空间、高空作业、大件起吊等危险作业,必须事先进行安全策划,并确保安全措施按照规定得到全部落实后方可开始作业,作业过程中应加强监督、检查。 20、 乙方承揽涉及尘毒作业时,必须负责对其作业人员按有毒有害作业体检要求进行上岗前体检、定期体检和离场体检,体检情况报甲方备案,费用自理。凡患禁忌病的人员和不宜从事实际作业工种的人员,一律不得进入甲方的施工现场,由此引起的一切后果均由乙方负责。 21、 甲方有权制止乙方施工人员违章作业,对情节严重的或不听劝阻的人员,甲方有权勒令停工,并按甲方有关奖罚规定予以处罚,触犯法律的移交司法部门处理;对主动发现并消除事故隐患,避免事故发生的有关人员给予表彰奖励。 22、 按照“谁施工谁负责安全”的原则,在施工期间造成人员伤亡事故或重大设备事故,双方应协力进行抢救伤员和保护现场,并按国家、江苏省、南通市安监局、以及甲方有关事故报告规定向各自主管部门及时上报。 23、 因乙方自身原因发生的因工伤亡事故、生产责任事故以及其它意外伤亡事故的善后处理工作均由乙方全部负责,并须及时处理解决。事故及善后处理所产生的费用支出,均由乙方承担。另外,善后处理的地点应放在甲方公司以外,不得影响甲方正常的生产经营秩序。 24、 属乙方责任发生安全事故,甲方有权参照《江苏省南通市安全生产监察条例》对乙方进行处罚。 25、 乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果由乙方负责。 26、 对可能危及人身及财产安全或不具备安全生产条件的情况,乙方有权拒绝施工并同时向甲方安全环保等有关部门汇报。 27、 乙方应尽最大努力避免向环境排放危险物质或成分并将其降至最低程度,并将对人体健康或环境造成损害的危险降到最低程度。 28、 乙方应按照相关适用法律法规和甲方要求处理和分包工程有关的废弃物。 29、 其他需要说明的问题(若无补充说明,应填“无”): 30、 本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议作为外包总合同不可分割的一部分,有效期等同于该合同中的起止日期。 本协议一式肆份,甲方执三份,乙方执壹份。 甲方:江苏宏强船舶重工有限公司 乙方: 法定代表人 法定代表人 委托代理人: 委托代理人: 日期: 日期: |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。