《土方承包施工合同》-优秀范文-写作素材-范文大全网

网站首页词典首页

标题

土方承包施工合同

范文

土方承包施工合同（精选3篇）

土方承包施工合同篇1

　　甲方：______(发包方)

　　乙方：______(承包方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程概况

　　(一) 工程名称：

　　(二) 工程地点：

　　(三) 工程范围：本合同土方工程量约为立方米。

　　(四) 工程总造价：经双方确定本合同综合单价为，全部工程造价为人民币万元，大写。

　　第二条工程期限

　　根据双方协商工程期限自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

　　第三条工程质量

　　乙方根据甲方提供的图纸、资料、相应要求进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

　　第四条工程价款结算

　　(一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

　　本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同界定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

　　(二) 工程价款结算与拨付办法：

　　第五条双方责任

　　(一) 甲方责任

　　1、甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施要与实际相符，不给乙方造成的误工或停工的实际损失。

　　2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等。

　　3、工程竣工后，甲方应组织专门人员在日内进行验收。

　　(二) 乙方责任

　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

　　2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

　　3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。

　　4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

　　5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

　　第六条合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。

　　1、提交仲裁委员会( )

　　2、依法向当地人民法院起诉( )

　　第七条附则

　　(一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

　　(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　(三) 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　第八条附加条款

　　发包方：______(章)

　　承包方：______(章)

　　地址：______

　　法定代表人：______

　　委托代理人：______

　　电话：______

　　签约时间：年月日

　　电话：______

土方承包施工合同篇2

　　发包人

　　承包人

　　经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

　　二、承包方式：

　　包挖、包运、平整，不得转包。

　　三、承包价格：

　　开挖、运输土方元/m3(石砂)。

　　四、工期要求：

　　按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

　　五、质量与施工要求：

　　1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

　　4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。

　　六、安全要求：

　　1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

　　6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　七、结算方式：

　　采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。

　　八、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　单位工程负责人(甲方)：

　　承包班组长(乙方)：

　　联系电话：

　　年月日年月日

土方承包施工合同篇3

　　发包人(以下简称甲方)__________

　　承包人(以下简称乙方)__________

　　经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：输、平整。

　　二、承包方式：包挖、包运、平整。

　　三、承包价格：开挖、运输土方元/立方米。

　　四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自年月日开始施工，在求整平。

　　五、质量与施工要求：

　　1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

　　4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。

　　六、安全要求：

　　1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　5、季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

　　6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　七、结算方式：

　　工程完成经验收合格后的

　　八、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　单位工程负责人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　联系电话：联系电话：

　　签约日期：_______________

随便看

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

土方承包施工合同 篇1

土方承包施工合同 篇2

土方承包施工合同 篇3

土方承包施工合同篇1

土方承包施工合同篇2

土方承包施工合同篇3