| 标题 | 开发商钢筋采购协议书 |
| 范文 | 开发商钢筋采购协议书（精选3篇） 开发商钢筋采购协议书 篇1甲方(采购单位)： 住所： 电话： 统一社会信用代码： 法定代表人(授权代表)： 乙方(供应单位)： 住所： 电话： 统一社会信用代码： 法定代表人(授权代表)： 根据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，就甲方项目经理部所需钢材供货签订以下采购供应合同，并在履行合同期间，共同遵守以下条款： 第一条本合同包括的其他文件 1、合同附件：本合同未涉及的条款和补充条款等。 2、合同履行中经甲乙双方达成一致的补充合同及合同更改协议(若发生)。 3、甲乙双方委托代理人(经办人)的法人代表授权委托书(报甲方存档)。 甲方工程概况 工程名称： 工程地点： 开工时间： 竣工时间： 第二条供应要求 1、名称、规格、牌号、定尺长度、生产厂家、单位、数量、单价、金额及供货时间，按要求填写在附件中，并加盖甲乙方单位合同章。 合同总价款为人民币元。 名称规格牌号暂定数量单位单价(元)生产厂家及品牌合同总价：，大写： 2、合同确定的钢筋牌号、生产厂家、定尺长度，若无甲方书面变更文件，乙方不得以任何理由自行更改。 3、合同单价为固定价，不经双方协商一致书面签认均不作更改。 4、合同中钢筋计量单位采用吨，乙方保证钢筋送货单与合同计量单位一致。 第三条钢筋质量要求、技术标准，乙方对质量负责的条件和期限 1、钢筋力学性能、工艺性能、化学成分应符合以下标准： (1)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋符合标准; (2)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋符合标准。 (3)其他约定：。 2、乙方交货须附按本条第1款相关标准检验合格的产品质量证明书，凡乙方提供的产品质量证明书及甲方经复验证明不符合此标准的钢筋，均为不合格钢筋。 3、本合同如涉及进口钢筋，乙方应向甲方提供国家海关出具的该钢筋的商检证明和进口完税证明。 4、如乙方供应的钢筋在甲方验收、试验、加工使用过程中出现不合格，甲方应在发现不合格后日内向乙方提出书面异议，乙方对其不合格钢筋及给甲方造成的损失负责。 第四条钢筋交货地点、方式 1、乙方交货时间：，交货地点：，联系电话：，接货人：，乙方按甲方要求卸货、码放。 2、乙方在发货前通知甲方接货人员，明确到货品种、数量，并派专人到甲方交货。 3、双方在钢筋交接的同时办理交接手续，双方盖章或签字作为交接凭证。 第五条钢筋运输方式和费用负担 1、钢筋运输由乙方负责，在本合同规定时间内送达甲方指定地点，运输费用已计入本合同第二条产品单价内，乙方不得以变更运输方式和路线等任何理由向甲方收取运输费用。 2、乙方自备装卸钢筋所必需的装卸人员及机械，装卸费用由乙方承担。 3、乙方应遵守地方政府关于运输、车辆、交通、环保等方面的法令法规，并承担钢筋运输所造成的一切影响和损失(包括各种违章、肇事、罚款等)。 第六条钢筋的合理损耗及计算方法 如国家对钢筋交货有合理损耗的具体规定，乙方要在合同签订前提供给甲方，由双方按国家有关规定协商确定。 本合同产品的合理磅差为‰以内。 第七条包装标准、包装物的供应与回收 1、包装按国标“型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定2101—89执行，费用由乙方自负。 2、钢筋包装物由乙方供应，乙方不回收包装物。 第八条验收标准、方法及提出异议期限 1、钢筋验收标准按本合同第三条第款规定执行。 2、数量检验采取下面两种方式，以甲方实际验收的数量为准。 (1)乙方带电子磅，在交货地点过磅检验。 (2)甲方检尺，按理论重量计算检验。 3、乙方交货须附钢筋质量证明书，质量证明书中的力学性能、工艺性能、化学成分等指标必须符合本条第1款验收标准之规定。 4、钢筋规格型号、生产厂家、牌号、定尺长度必须与合同规定一致。 5、如甲方在验收后的理化试验、加工以及试件试验等过程出现钢筋不符合合同规定的技术标准时，甲方应在第三条第4款规定时间内向乙方提出书面异议，乙方于通知发出日内给甲方书面答复，逾期则被认为已同意甲方通知中的处理意见。 6、如甲方在第三条第4款规定时间内未提出书面异议，则被认为乙方所交钢筋符合合同规定。 第九条结算方式及期限 1、除甲乙双方另有商定外，合同价款结算在乙方按合同要求将钢筋全部交给甲方，并经甲方验收、检验后证明(含钢筋质量证明书)均符合合同要求后日内进行。 甲方工地人员所签“收料单据”不作为甲方的付款凭证，乙方在供应后须将“收料单据”转到甲方公司物资部，甲乙双方核对并办理结算单据(对账单)，“对账单”作为甲方的付款凭证。 2、合同结算后在日内，甲方向乙方支付合同结算总价%的货款，其余货款甲方在日内付清。 3、特殊情况下，如甲方的建设单位未按时给付甲方工程款，影响到甲方未及时给乙方支付钢筋货款时，乙方将以充分理解的态度与甲方协商货款支付问题。 4、对结算及付款方式另有约定时，在本合同“其它约定事项”条款内明确列出。 5、货款支付方式为转账支票或银行承兑汇票。 合同中规定单价为银行个月承兑汇票支付的价格，付款以转账支票支付时，每吨钢筋的价格在合同单价基础上降低人民币元。 第十条违约责任 1、乙方所交钢筋不符合合同规定，造成甲方不能使用的及质量不合格的钢筋，由乙方负责包换、包退，并承担因退货而发生的费用及甲方因此所受的损失。 2、由于甲方原因造成钢筋退货，因退货发生的运输、装卸费用由甲方承担。 3、乙方逾期交货的，每逾期一日，需向甲方支付逾期部分钢筋总价值%的违约金。 逾期超过日，甲方有权解除合同，由此给甲方造成的损失由乙方自行承担。 4、甲方逾期付款的，每逾期一日，需向乙方支付逾期部分价款%的违约金。 逾期超过日，乙方有权解除合同并收回已交付的钢筋。 由此给乙方造成的损失由甲方承担。 第十一条合同争议的解决方式 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。 协商或调解不成的，按下列第种方式解决： 1、提交位于(地点)的仲裁委员会仲裁。 仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力; 2、依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。 第十二条合同生效与终止 1、本合同自双方签字盖章之日起生效; 2、本合同在双方完成约定内容，货款结算后;或合同主体一方违约或不能再继续履约时即告终止。 第十三条合同变更 合同变更必须经双方协商一致，并经双方法定代表人或授权代表签字，加盖双方印章后方可生效，其他任何形式的变更均为无效。 第十四条合同专属权 本合同权利专属于合同双方，任何情况下未经对方书面同意不得转让给其他方。 第十五条合同份数 本合同一式份，各方各执份，具有同等法律效力。 第十六条其它约定事项 环境保护管理工作的责任，按甲乙双方所签订的《环保及安全管理协议书》执行。 签署时间：年月日。 签署地点：。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 法定代表人或授权代表(签字)：法定代表人或授权代表(签字)： 附件：《环保及安全管理协议书》 开发商钢筋采购协议书 篇2购货方:________________(简称甲方) 供货方:________________(简称乙方) 甲方因施工生产需要，向乙方定购“________________”建筑用钢筋。根据《中华人民共和国民法典》和现行有关法律法规有关规定,经甲、乙双方友好协商，达成一致，特订立本合同，以资双方共同遵守。 第一条、所需钢筋的规格、单价详下表 1.1、甲方在施工过程中若需调整钢筋的品种，甲方将书面通知乙方，双方另行协商单价。 1.2、甲方规定乙方所供钢筋品牌为攀成钢、德胜，若因市场原因导致前两个品牌出现缺货，乙方在告知甲方并征得甲方同意后可供给______钢、______钢两种品牌。 1.3、上述合同单价包含乙方送至甲方人员指定地点全部费用。 第二条、质量验收标准 2.1、乙方保证钢筋质量、规格等达到国家标准及______市、行业主管部门的规定及合同要求。对甲方特别约定之要求亦要完全予以满足。 2.2、钢筋送到甲方施工现场后，由甲方指定收货人员对供方所供产品的数量、规格、质量等进行验收。货到现场若有质量问题应向乙方交涉。 2.3、产品几何尺寸的偏差必须在验收规范的要求之内，偏差大过要求的为不合格品，乙方必须无条件予以更换，所造成的损失由乙方自负。 2.4、乙方对所供钢筋质量承担全部责任，若因乙方所供产品的质量、规格、数量未能达到国家标准或满足工地的要求时引起甲方停工带料，甲方*根据当时现场的具体情况，任意采取包括但不限于下述措施进行处理： 2.5.1、若乙方所供钢筋有质量问题，甲方可拒绝验收，乙方应无条件另行调换符合质量要求和规格要求的钢筋供应甲方，并不得影响甲方施工生产需要; 2.5.2、因钢筋质量和供应不及时的原因导致甲方的全部损失由乙方承担，损失甲方可以在事发当月计算也可在最终结算时一并计算，乙方对此无任何异议。 2.6、由于钢筋是国家规定的强制性复检物资，因此所进的每批钢筋都必须按规定进行取样复检，且必须与监理工程师一起，若钢筋检验不合格则该批次钢筋乙方应无条件退货，所产生的费用全部由乙方承担。 第三条、数量验收 3.1、甲方收货人员对所到钢筋的数量按实清点或抽查，实际数量以甲方指定的收货人清点的质量规格都符合合同要求的数量为准。清点的数量与乙方的数量有差异时，按本次清点的实际送货量计算本次至上次清点时间之间所送货的数量。若发生两次以上的数量差异时，甲方可以终止合同另行选择供应商，乙方同意以所欠货款为保证，承诺按甲方要求退场甲方另行选择供应商的工作。 3.2、乙方必须积极配合甲方对实到数量清点工作，若乙方不配合，甲方可自行派人抽查，其抽查实到量作为本次计算的依据，乙方对此无异议。 第四条、交货时间、地点、方式 4.1、甲方应提前______天将所需品种、数量，以清单或电话通知乙方，乙方要根据甲方的供应计划组织货物运输到甲方施工现场，同时按甲方要求整齐地堆放在甲方指定地点，乙方承担运费。 4.2、由乙方负责送货到甲方施工现场指定地点，甲方指定的收货人：，当甲方指定收货人不在现场时，甲方另行委托指定收货人。凡非甲方指定的收货人所签署的任何与收货数量相关的文件及所反映的内容甲方均不予承认，乙方对此无任何异议。 第五条、结算方式及付款期限 5.1.甲乙双方各自出具的“送货单”或“收料单”均不作为结算之依据，过程中的数量统计以甲方指定人员验收签字并经甲方核算部门负责人确认的《月度数量统计单》为唯一依据。最终结算以甲乙双方办理的《财务结算》为准。 财务结算》最终价款为：________________________ A、《送货数量认可单》合计数×对应的材料单价合计数 B、减去已支付货款 C、减去违约金(如果有时) D、减去应扣除之款项 E、减去因供应方(乙方)原因造成的甲方各种损失 5.1.3、双方约定：甲方在每批次钢筋到施工现场后______天内付给乙方材料款。若因甲方资金原因，甲方可延期付款给乙方，但必须支付乙方资金利息，一个月内付款为每吨每天______元，______月内付款为每吨每天______元，______月内付款每吨每天______元。计息时间以每批次钢筋进场的时间和批量计划为准，且超过一个月又不足两个月的，第一个月以一月内付款应付利息计算，余下天数以两月内付款应付利息计算。(例：供货后第______天付款，甲方应付利息为______吨位×第一个月每吨每天利息×______天+吨位×第二个月每吨每天利息×______天，以此类推)。在此期间，乙方不得因此停止对甲方钢筋的供应。 5.2、货款的支付付款方式：以转帐支票方式支付，乙方出具正式普通发票。 第六条、乙方应提供的资料 6.1、乙方向甲方提供《营业执照》副本复印件、《许可证》复印件一份。 6.2、产品送到工地，应随货将与产品质量相关的有效《质保书》、《许可证》等提供给甲方。办理上述证件发生的费用由乙方承担。若乙方提供的上述证件为虚假或过期证件，则乙方向甲方赔偿不低于______万元违约金。 第七条、违约责任 7.1.乙方供应的钢筋不符合国家标准，乙方除无条件接受退货外，并承担给甲方造成的停窝工损失及工期延误损失。甲方由此发生的接受有关质监部门的处罚和一切费用由乙方赔偿给甲方 7.2、乙方未按甲方通知送货时间及时供货，由乙方承担甲方停工损失及工期延误损失，拖延7天以上，为了工程的工期，甲方有权另找供应商购买钢筋。 7.3、乙方未按合同要求提供甲方需要的相关资料，甲方有权拒付货款，因此造成的损失由乙方承担，同时甲方有权对乙方进行处罚。 7.4、合同一方不按合同约定履行自己的各项义务,即被视为违约;对方有权要求终止合同,违约方应按合同总价的万分之三负责赔偿给对方造成的损失。 第八条、解决合同纠纷的方式 8.1、合同双方发生纠纷，双方应友好协商解决; 8.2、协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第九条、其它 9.1、乙方承诺对其进入甲方工地的人员甲方负责做好安全教育工作，保证上述人员按国家、当地建设主管部门、甲方的各种要求做好安全防护工作。因乙方安全防护不力造成的安全事故，其责任全部由乙方自负。 9.2、乙方应按时提供甲方所需的相关资料，乙方提供的资料交项目资料员，并由材料员在收料单或发票上签字说明资料是否已提供齐全，否则可不予付款。 9.3、本合同未尽事宜，双方协商解决或另订补充合同。 9.4、本合同自甲乙双方签字后生效，至结清工程价款之日失效。 9.5、本合同正本______份，双方各执______份;副本______份，双方各______份。正、副本具有同等法律效力。 甲方：_________________乙方：_________________ 日期：_____年___月___日日期：_____年___月___日 开发商钢筋采购协议书 篇3需方(甲方)：_________________ 供方(乙方)：_________________ 工程名称：_________________彭山区公租房二期(幸福苑小区)工程 为规范商品钢筋材料购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行，依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程所需钢筋购销事宜协商一致，特订立本合同，双方共同信守。 一、产品名称、规格型号、数量、单价等如表所列：_________________(见附表)注：_________________因市场原因，每次采购的钢筋价格不尽相同，乙方需每次出货时填写完整协议规定的附件表格，标明型号、数量、价格等相关信息并加以签字盖章，经甲方签字确认收货后生效。 二、交货规定2.1交货地点：_________________彭山区公租房二期工地。2.2交货方式：_________________供应方负责送货至甲方指定工地的卸货地点，甲方承担卸货费用，乙方协助甲方完成卸车工作。 三、质量标准和技术文件要求3.1钢筋的质量必须符合国家现行最新标准和甲方要求;各项技术性能指标经实验室检测中心检验必须符合国家要求。3.2供应方交货时应向采购方提供该批货物的材质单、检测报告和合 ______000c_格证。 四、包装要求和定尺要求4.1钢筋应捆扎;线材、圆钢、冷轧带肋钢筋每捆应挂有不少于二个标牌，注明生产厂、生产日期、钢筋牌号和规格;螺纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名(或商标)和直径。4.2圆钢、冷轧带肋钢筋、螺纹钢要9米定尺。线材应为高线。 五、订货、送货 5.1甲方每次要求乙方供货时，提前24小时用订单或电话通知乙方，明确供货时间、钢筋规格型号、数量和卸车地点。 5.2乙方发货单要求准确填写车号、车次、钢筋规格型号、数量、发货时间。 六、验收标准、方法、地点及期限 6.1数量验收：_________________(1)线材的数量验收：_________________采购方和供应方约定在双方认可的公共计量单位过磅计量为准。(2)钢筋数量按乙方运到施工现场双方签认的材料验收单数量为结算依据。 6.2质量验收：_________________(1)表面质量验收：_________________钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。(2)检测中心检测：_________________采购方及时按规定取样送有相关资质的实验 室进行检测，各项性能指标符合相关国标现行最新版的规定;视为最终合格。如实验室检验不合格，甲方有权无条件退货，因此产生的一切费用、损失赔偿由乙方承担。 七、货款结算方式及货款的支付方式7.1货款结算：_________________以甲乙双方确认的材料验收单为依据，以抽样检查最低值为结算单计量标准，由甲方开据材料结算单，货款=材料结算单计量数量乘以合同单价。7.2货款的支付方式：_________________双方约定：_________________每汇总，付料款的个月作为一个付款周期，按施工方的收料单进行%，如遇供料过大(100吨以上)，乙方无法承担 垫资资金。可与甲方协商提前预付部分货款。 八、违约责任8.1因供货方原因导致不能全部或部分交货的，应按不能交货部分乘以10%计算违约金。8.2供货方交货时间不符合合同规定的，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值5%的罚金给甲方。 九、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下两种形式处理：_________________(1)申请合同签订地仲裁机构仲裁;(2)向合同签订地人民法院提起诉讼。 十、本合同自双方签订之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验 收无误，并按合同规定将货款结算后作废。 十一、本合同一式2份，由甲乙双方各执一份。 甲方：_________________电话：_________________开户银行账号：_________________年月日 乙方：_________________电话：_________________开户银行账号：_________________年月日 附表：_________________彭山区公租房二期(幸福苑小区)工程钢筋采购表 第号 产品名称 规格型号 数量(吨) 单位(元/吨) 注：_________________1、乙方每次发货时须填写完整该表格并加以签字盖章;2、本表格内容一次性填写准确，经涂改无效。 甲方：_________________签收日期：_________________年月日 乙方：_________________发货日期：_________________年月日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。