网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文：

　

标题 承包合同范文集合
范文

承包合同范文集合（精选30篇）

承包合同范文集合 篇1

　　甲方：呼和浩特市海外公司（习称：内蒙海外公司）乙方：中国国际经济技术合作公司

　　双方就承建蒙古国轻工部下属的食品加工厂锅炉改造工程事宜，经友好协商，制定本合同条款：

　　第一条工程内容

　　锅炉改造工程为拆除两台10吨拟报废的锅炉，安装两台上海四方锅炉厂制造的10吨蒸汽锅炉。

　　第二条工程地点

　　工程地点：蒙古国色楞格省东哈拉布。

　　第三条施工工期

　　3. 1施工工期：8个月

　　3. 2本工程定于19xx年5月1日开工，19xx年9月31日第一台锅炉竣工，交付蒙方；19xx年11月31日第二台锅炉竣工并交付蒙方。

　　第四条乙方责任

　　4. 1选派的实施单位必须持有劳动部门颁发的锅炉安装许可证并有安装过10吨以上锅炉技术经历。

　　4. 2选派34名符合工程要求的技术人员和管埋人员赴蒙古工作。

　　4. 3除按完成第一条规定的工程内容外，还应完成以下具体工作：

　　1.到施工现场考察，对已到货的锅炉设备进行开箱查，向甲方提出缺损件的清单，做前期准备，确定劳动力方案。

　　2.会同甲方落实应由蒙方完成的施工准备工作。

　　3.拆除、封闭锅炉房施工洞。

　　4.将拆除的旧锅炉就近运至锅炉房以外，堆放整齐。

　　5.将新安装的锅炉运进锅炉房内，运距不超过200米。

　　6.锅炉基础和辅机设备基础的变更施工。

　　4. 4按中国现行的锅炉安装工程施工验收标准施工。

　　4. 5会同甲方对工程进行质量评定和验收，向蒙方交付。

　　4. 6编制施工方案和安全技术措施。

　　4. 7服从甲方的监督和指挥，与甲方密切合作，一致对外。

　　第五条甲方责任

　　5. 1处理涉及蒙方的有关事宜。

　　5. 2向乙方提供新安装锅炉的施工图纸及有关的技术资料和辅机设备的安装使用说明书。

　　5.3向乙方提供的全部施工机械设备、材料、工具，等待考察后在现场确定。

　　5.4对工程设计的解释和变更。

　　5. 5搜集整理各种工程档案资料，以备工程竣工验收和质量评定之用。

　　5. 6为乙方人员采购白面、大米并运至现场，协助乙方采购其它食品。

　　第六条住房

　　甲方应向乙方提供与甲方人员同等条件的住房。

　　第七条工程价款

　　7. 1工程价款总价为40（肆拾）万元人民币。

　　7. 2总价中包括：

　　1.考察费；

　　2.劳务工资，伙食费，劳保费，零用费，医药费；

　　3.出国手续费（护照费，体检费，人身保险费）;

　　4.每人一次往返国际国内旅费。

　　第八条付款方式

　　8. 1本合同签订10天内，甲方向乙方支付20（贰拾）万元人民币，作为工程预付款。

　　8. 2当和一台锅炉安装完毕后，甲方向乙方支付9（玖）万元人民币。

　　8. 3当第二台锅炉安装完毕后，甲方向乙方支付9（玖）万元人民币。

　　8.4当锅炉安装工程全部竣工验收后，甲方向乙方支付剩余的2（贰）万元人民币。

　　第九条经济责任

　　9. 1如因甲方原因造成停工、窝工及增加工程量而使工期延长时，甲方应负担由此给乙方增加发生的'一切费用。

　　9. 2如因乙方原因造成停工、窝工时，乙方应负担由此给甲方造成的一切损失。

　　第十条不可抗力

　　由于自然灾害、战争、传染病等人力不可抗拒的因素，使工程暂停或造成损失时，甲乙双方应分别承担各自的损失。

　　第十一条其它

　　11. 1本合同未尽事宜，双方协商解决，做到甲乙双方利益不受损失或将损失控制在最小限度以内，双方经协商签订的补充条款是本合同不可分割的一部分。

　　11. 2本合同经双方代表签字后生效，至财务间题处理完毕失效。

　　11. 3乙方开户银行：交通银行太原支行；账户：

　　11. 4本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　签字： X 签字：

　　（单位盖章） （单位盖章）

　　电话：0471一xx066 电话：03一3432

　　19xx年3月29日

承包合同范文集合 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　鉴于：

　　1、甲方单位现准备在 通过集资建设临街商住楼房，甲方根据其单位的规定，具有参于建房的资格，承包建房合同协议书范本。

　　2、甲方愿意将其单位本次建房的资格转让于乙方。

　　3、乙方同意以甲方名义向甲方单位缴纳集资建房款。

　　4、甲方同意收取乙方缴纳的集资款项，并以自身的名义向其单位缴纳，若单位同意由乙方名义缴纳，则乙方有权自行缴纳集资款项。

　　5、甲方确认以其名义取得的本次集资建房房屋产权属于乙方所有。

　　6 、自签订本协议之日起至房屋产权过户于乙方名下期间，甲方只是该集资房的名义产权人，乙方为此房屋的实际产权人

　　为明确双方的权利和义务，以达上述目的，双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方取得位于 集资建临街商住楼房的房屋产权特签订以下协议：

　　第一条 集资房屋的基本情况及产权实际人约定

　　1、甲方单位集资建设的房屋坐落于 ;甲方依据其单位的规定，可通过集资建房取得位于第_________层， 房屋结构为_________，建筑面积_________平方米的房屋的产权。

　　2、自协议签订之日始，乙方即为上述第1款约定房屋的实际产权人。

　　第二条 集资款项缴纳

　　1、甲方根据其单位集资建房的要求，收取乙方的房屋集资建设款项，在收取每笔集资建房款时应向乙方出具相应数额的书面收据，并按其单位要求及时缴纳于该单位;在缴纳每笔集资款项后，应在缴纳当日向乙方交付该单位开具的'收款凭证原件。

　　2、若甲方单位同意由乙方名义缴纳，则乙方有权自行缴纳集资款项，取得的交款凭证自行保存。

　　3、若甲方单位将甲方名下的住房公积金直接扣划作为应缴纳的集资建房款项时，则在甲方出具单位扣划证明后，乙方应向甲方支付与扣划款项相同数额的资金(该部分资金视同乙方向甲方单位缴纳的集资款项)。

　　第三条 集资建房手续办理

　　甲方应按本单位的要求，及时办理其单位集资建房过程中所需各种手续的办理工作，及时提交各种资料，以确保不因其疏忽和懈怠而影响乙方取得该房屋的产权。

　　第四条 集资房屋交付、产权证的办理和取得

　　一)房屋交付

　　若协议约定的房屋建成后，若甲方单位将房屋交付于甲方，则甲方应在其单位交房日即行将该房屋转交付予乙方，合同范本《承包建房合同协议书范本》。乙方即行行使基于实际产权人对该房屋的所有权益。

　　二)产权证的办理和取得

　　1、如果甲方单位允许以乙方名义直接取得该甲方名下的集资房屋的产权，则甲方有义务，及时和乙方共同提交单位所需办理房屋产权予乙方名下的各种文件和资料。

　　2、如果甲方单位不允许直接将集资房屋的产权办理至乙方名下，则甲方应在取得该房屋产权证书后，将以其名义取得的房屋产权协助乙方转让过户至乙方名下(该转让甲方不得收取任何费用)。

　　3、无论出于何种原因，致该房屋产权暂时无法办理至乙方名下，在此期间，乙方基于实际产权人仍享有对该房屋的所有权益，甲方不得就此主张任何异议。

　　第五条 甲方报酬

　　因甲方出让其单位集资建房名额予乙方，乙方同意在本协议签订后 45 日内给付甲方相应报酬伍万元整(50000)元。

　　第六条 除集资款外的费用承担

　　本协议履行中，甲方除收取因转让本次购房资格的报酬 万元整( )元外。不再向乙方收取除集资款外的任何费用，因办理房屋产权而发生的各种法定税、费由乙方承担。

　　第七条 违约责任

　　1、协议履行中，甲方擅自终止协议，除应退还乙方全部向甲方单位已缴纳的集资款和报酬款外，还应向乙方承担与甲方单位所建设房屋(协议约定的房屋)应缴集资款和收取乙方报酬款项数额相同的违约金。

　　2、协议签订后，乙方无故不履行协议，除有权取回其已交购房款外，无权要求甲方退还已收取的报酬。

　　第八条 声明及保证

　　鉴于本协议履行中，若由于甲方原因致生障碍，对乙方权益影响重大，甲方承诺其签署本协议时，对此协议的签署取得了其家庭所有成员的同意，甲方及其家庭成员保证：放弃所有不利于协议履行的主张和权利。

　　第九条 协议的变更

　　本协议履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本协议的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为协议不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本协议，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

　　第十条 争议的处理

　　本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成，则依法向人民法院起诉。

　　第十一条 补充与附件

　　本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

　　第十二条 协议的效力

　　1、本协议自双方签字之日生效

　　2、本协议一式四 份，甲方、乙方各二份，具有同等法律效力。

　　3、本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

　　甲方(签字)： 乙方(签字)：

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　公证人：(签字)：

　　签订地点：_________

　　_________年____月____日

承包合同范文集合 篇3

　　方： （出租方）

　　乙方： （承租方）

　　经两村委共同研究决定，甲方同意将自己的部分土地转包给乙方。为使甲乙双方合法权益能得到应有保障，甲乙双方经充分的协商，订立本合同。

　　一、租赁土地的地点、面积

　　甲方将位于 ，东至 ，西至 ，南至 ，北至 的土地 亩，租给乙方作为综合用地发展种养殖和综合使用。

　　二、租赁年限

　　租赁期限为 年，从 年 月 日起至 年 月 日止（以公历为准）。

　　三、甲方的权利与义务

　　1、租赁土地的所有权属于甲方，甲方有权向乙方收取租赁费。

　　2、甲方为乙方提供电源、水源并按农业用规定价格收费。

　　3、甲方有权监督乙方对土地的使用，如乙方不按规定的项目经营或随意将土地荒芜、出租、买卖以及挪作他用，甲方有权终止合同并要求乙方承担违约责任。

　　4、乙方未按合同支付租金，甲方可解除合同，并有权要求违约金。

　　5、合同期间，租赁土地不得擅自收回，因社会公共利益经原批准租赁土地的人民政府批准，甲方可以收回租赁土地。提前收回租赁土地时，甲方应在收回土地6个月前，将收回土地的坐落，四至范围，收回理由，收回日期书面通知乙方并予以公告。提前收回土地，甲方应当给乙方适当补偿，补偿标准收甲乙双方根据土地的`建筑物，构筑物和附着物的价值及租赁期限的余期等因素协商确定，协商不能确定，由原批准政府裁决。合同期间内如遇拓宽路面，承包土地亩数应按实际亩数计算交纳承包费。

　　四、乙方的权利和义务

　　1、乙方自 年起，逐年交纳承包费，交纳的时间为当年的 月 日，承包费为每亩 元，每年共计 元（大写： 元整）

　　2、乙方在土地租赁期间只能从事本合同规定的经营项目，如有变更须经村委同意。

　　3、租赁期限届满前，乙方要求终止合同，应当在终止前6个月向甲方提出，并承担违约责任。

　　4、合同期满如甲方土地继续向外租赁，同等条件下，乙方享有优先租赁权。

　　5、租赁期限内，乙方转让、转租或者抵押租赁土地的，必须经甲方同意。

　　五、违约责任

　　1、甲乙双方主不得随意终止合同，如乙方因有特殊情况无力经营，须转让他人时，经甲方同意方可办理转让手续。

　　2、如乙方不按时向甲方交纳租赁费从滞纳之日起每日按应交纳费用的10%交纳滞纳金。

　　3、如乙方中途无故终止合同，必须按时交清合同期内租赁费，并交纳租赁费总额的20%的违约金。

　　4、如甲方中途无故终止合同，除了合同中规定的适当补偿外，应向乙方支付违约金总租金的20%。

　　六、其他

　　1、在合同执行期间，任何一方不得擅自改变或解除合同。

　　2、合同未尽事宜，由甲乙双方依据山东省国有土地租赁办法协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式三份，甲乙双方各一份，证明人留存一份。

　　甲方：

　　证明人：

　　乙方：

承包合同范文集合 篇4

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：承包方式：包工包料承包单价：详见预（决）算表开工日期：竣工日期：20xx—6—26总历工期：30天（如增加工程量或施工有误，工期照常延期）

　　a）质量等级：合格

　　b）质量评定仲裁部门名称：业主方、监理方等部门

　　承包单位：昆明泽盛安建筑劳务有限公司

　　第二条工程款支付：

　　总造价约580米X单价769元=446136元，工程合同签订预付，完工后一次性付清尾款。

　　第三条图纸及工程验收

　　1、图纸提供日期：

　　2、图纸提供套数：一套

　　3、工程验收时间：

　　第四条甲方驻工地代表：汤继斌

　　甲方负责水、电，费用，协调其它单位关系。

　　第五条乙方驻工地代表：叶刚

　　乙方在施工期间不得随意停工，如造成工期延误，后果自行承担。

　　第六条施工方案及施工工艺：

　　所有材料需报甲方会同监理及业主审批和备案

　　第七条结算方式：

　　按实际工程量结算。

　　第八条违约责任：

　　按合同法条款执行（损坏甲方材料照原价赔偿）

　　第九条争议

　　1、仲裁机构：当地人民法院

　　2、争议解决程序：协商—诉讼

　　合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商或按国家工商行政管理局和国家建

　　设部制定的《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同条例》执行。

　　第十条合同份数：一式二份

　　甲方：乙方：

　　法人代表：

　　法人证件：法人证件：

　　电话：电话：

　　20xx年XX月XX日 20xx年XX月XX日

承包合同范文集合 篇5

　　甲方：江苏兄弟活塞有限公司

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实作用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。

　　经甲、乙双方协商，甲方把兄弟活塞11号厂房工程承包人给乙方施工，为了尽快地把该厂房按期、按质、按量顺利的完成，特订如下协议：

　　一、甲方将该厂房钢结构、土建、防雷承包给乙方施工，按建筑面积每平方元整。按图纸面积计算(。

　　二、工期：从 年 月 日至 年 月 日，总工期 天，必须按甲方的工期进度计划完成，否则甲方有权辞退并不给乙方办理任何结算手续。

　　三、付款方式：出基础付总价的'10%，钢结构进场付35%，墙体地坪结束后付25%;验收合格后付35%，余款5%一年后付清。

　　四、乙方必须服从甲方管理，否则，甲方有权辞退乙方。乙方一定要按图纸规范进行施工，把好质量关，并要为项目节约料、算好料、有意浪费材料的，按项目部处罚条例执行。

　　五、工程质量，安全标准及目标

　　1、工程质量，必须全部合格，严格执行国家现行施工验收规范及强制性标准。

　　2、杜绝伤亡事故，认真贯彻执行国家关于建议安全生产法，安全生产管理条例。

　　五、乙方必须按照安全操作规程进行施工，确保安全，一切工伤事故甲方概不负责，由乙方自负。

　　六、本合同一式两份，望甲、乙双方相互遵守，签字生效。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　年 月 日 年 月 日

承包合同范文集合 篇6

　　发包人（全称）

　　承包人（全称）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程批准、核准或备案文号：

　　工程内容及规模：

　　工程所在省市详细地址：

　　工程承包范围：

　　二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

　　三、主要日期

　　设计开工日期（绝对日期或相对日期）：

　　施工开工日期（绝对日期或相对日期）：

　　工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：

　　四、工程质量标准

　　工程设计质量标准：

　　工程施工质量标准：

　　五、合同价格和付款货币

　　合同价格为人民币（大写）： 元（小写金额： 元）。详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

　　六、定义与解释

　　本协议书中有关词语的.含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

　　七、合同生效

　　发包人： 承包人：

　　（公章或合同专用章） （公章或合同专用章）

　　法定代表人或其授权代表： 法定代表人或其授权代表：

　　（签字） （签字）

　　工商注册住所： 工商注册住所：

　　企业组织机构代码： 企业组织机构代码：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　授权代表： 授权代表：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　电子邮箱： 电子邮箱：

　　开户银行： 开户银行：

　　账 号： 账 号：

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

承包合同范文集合 篇7

　　托运方（甲方）： （以下简称为甲方）

　　承运方（乙方）：**市龙杰物流有限公司 （以下简称为乙方）

　　合同签订地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关运输法规定，甲乙双方本着平等互惠、互利、双盈、友好合作、共同发展的原则，经双方充分协商，特制订本服务合同，以便双方共同遵守。

　　一、 合同内容

　　甲方委托乙方的业务范围如下：

　　1、货物的快递作业，包括货物配送业务以及退货的回收业务：配送是指乙方将货物从乙方物流配送中心分送到甲方指定的客户所发生的运输业务；退回是指经甲方同意的客户退货回乙方仓库（包括由乙方仓库退返回甲方仓库）；

　　2、货物：指甲方同意交付由乙方组织运输、仓储、配送的物品。

　　3、货物的计量单位原则上均以重量计费，特殊情况下若改由其它方式（体积等）计费必须在托运前得到双方的签字确认，否则甲方有权拒付运费或乙方有权拒收货物；

　　二、双方的权利和义务

　　1、甲方主要权利

　　a、甲方有权要求乙方按合同及其附件规定提供相应的物流服务；

　　b、甲方有权对乙方为甲方提供物流服务的设施提出改进要求；

　　c、甲方对交由乙方提供物流服务的货物具有所有权和最终的处理权；

　　2、甲方主要义务

　　a、按双方达成的速递费用结算标准和乙方实际的服务量，按时向乙方支付运费；

　　b、每天以快递单准确、清晰地向乙方提供详细的发货通知单据；

　　c、甲方应保证货物交付乙方时外包装完好；交付地点为甲方仓库。

　　d、甲方有义务协助乙方要求客户及时接收货物并办理签收手续。

　　3、乙方主要权利

　　a、乙方有权按照双方的结算标准和向甲方提供的服务量，按时向甲方收取运费；

　　b、乙方对甲方无货物运单、或与货物运单上所列不相符的货物有权拒收；

　　4、乙方主要义务

　　a、提供条件良好且清洁的运输工具以及仓储设施，并指定专人负责；

　　b、提供免费上门提货和码货；

　　c、配合甲方反馈货物配送及客户签收情况以及快递服务中的突发事件及异常情况；

　　f、乙方有义务保守甲方的商业机密，包括客户情况、货物种类、流向和流量等。

　　三、代收货款和运费结算

　　1、 乙方有义务保管甲方运输过程中产生的.各类回单和收款凭证，乙方在提交对账清单前须提交各类回单和收款凭证。

　　2、双方运输过程中产生的物流各项费用按月结算，每月由乙方在20号之前提交上月对账清单及有效发票，甲方安排专员负责审查核对无误后，甲方在次月10号前以支票或现金形式进行结算或电汇到乙方指定的账户上（如因乙方对账清单的提交时间滞后，或者发票原因，甲方不承担运费结算滞后的责任），甲方无故扣押运费，乙方有权解除合同并诉讼法律。

　　3、遇下列情况，乙方必须在第一时间与甲方联系，按甲方要求处理，若由此额外增加的费用由甲方承担；如乙方未与甲方协商处理，擅自退回或取消货物派送，甲方不承担此笔运费和额外增加的费用：

　　1）收货人原因，收货人或委托收货人无理拒收货物；

　　2）收货人或其委托收货人不能证明其身份或代理权；

　　3） 甲方提供的资料错误查不到收货人；

　　四、提货和送货时效

　　1、提货时效：工作日内乙方安排专人每天分两次上门收货，上门收货时间：上午11：00前，下午20：30前，遇临时变更以甲方通知为准。

　　2、乙方在接到甲方发货指令后按双方协议承诺时间将货发送到客户处；除不可抗力因素外（如遇道路维修，雾、雪等特殊情况造成的延误除外）。

　　五、保密条款

　　合作期间，双方应保守对方的商业秘密，包括商业信息、技术、公司政策、价格、客户资料以及货物情况等。任何一方如违反本条款向第三方透露对方的相关秘密并给对方造成损失的，违约方承担相应法律责任，受损方可提出取消合作。

　　1、在运输过程中，货物的赔偿以运费的三倍，文件为300/票。

　　2、对于以下原因造成甲方货物损失的，乙方不负责赔偿。

　　（1）货物外包装不完好或甲方货物包装不善造成的损失；

　　（2）货物的自然特性或固有缺陷；

　　（3）因甲方指定的收货人或甲方的代理人行为造成的损失；

　　（4）不可抗力造成的损失；

　　六、合同生效和取消约定

　　1、本合同自合同签字盖章之日起生效一个月，一个月内甲乙双方均未出具书面文件解除合同，该合同继续生效，直到双方书面确认本合同无效为止。

　　2、甲乙双方必须有诚意的合作，若因乙方原因停止运输或解除合同，乙方必须提前叁个月提供有效书面通知甲方，并经甲方书面确认。叁个月内乙方不得以任何理由拒绝承运和合作；否则因托运方面不按以上约定终止合作造成的一切影响甲方生产、出货、客户索赔等损失由乙方承担。

　　七、其他

　　1、在执行本合同时出现的争议，双方应本着友好协商的态度解决，无法协商的，双方均有权诉诸法律解决。

　　2、本着市场的变化和本合同合作的发展，任何一方均可向另一方提出对工作范围、作业流程和标准、费用清单及本合同其他条款的变更要求，经双方书面协商一致后可作相应变更。

　　3、本合同正本及附件一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方： 乙方：**市龙杰物流有限公司

　　委托代表： 负责人：

　　公章 公章

　　日期： 日期：

承包合同范文集合 篇8

　　甲方：安徽鑫宏机械有限公司

　　乙方：刘奎明

　　为了使本公司生产有条有序的开展，乙方自愿承包甲方后道车间，经双方协商，达成协议如下。

　　1、承包范围：本公司所有铸件的以下工序;清沙、垃圾外运、气割、抛丸、砂轮、电焊、打磨、检验、返修、退火、部分油漆(不含柳工)、成品检验入库、包装、装车发货。概言之：从浇注往后直至合格产品出厂。

　　2、乙方负责后道人员组织，管理等事项。保证生产任务准时完成，铸件不积压，规定当天浇铸的产品第二天下午必须全部清理完毕，检验合格后堆放到指定地点入库，延期入库每次500元的罚款进行处罚。特殊情况需征得甲方同意后可延期入库。

　　3、质量要求：根据客户要求，由甲方下达质量要求，乙方按照要求完成相应的工序，先自检合格后经甲方质检部门检验合格方可入库，对不合格的产品尚未达到报废标准的进行及时返修，无返修率，但视返修数量可酌情延长入库时间，甲方不再支付返修费用。对判定报废的产品需征得甲方同意，否则按毛钢水每公斤贰元进行处罚。

　　4、如果乙方违规操作引起产品报废的'或是因后道原因退回的，甲方允许乙方比例为2%，超出的由乙方2元/公斤赔偿甲方，对外观、尺寸检验不合格造成客户在加工使用过程中报废的，按客户的实际赔偿费用对乙方处罚。

　　5、甲方提供乙方正常生产所需工具。但需按规范使用，人为原因损坏则按实际原价赔偿。

　　6、安全生产：乙方按照操作规程操作，对新招用的员工进行培训及指导，对工人因违章操作引起的损失，费用由乙方自负，造成的设备损失由乙方原价赔偿。接受甲方的各项监督管理，对不按规定操作甲方有权处罚。

　　7、工资结算：承包人工费以毛钢水每吨220元/吨，以合格入库毛钢水数量为准。甲方要准时发放工资，双方同意工资推迟一个月发放，未准时发放工资，造成的经济损失由甲方承担。人工费用实行总包干方式，甲方不再支付工人其他费用。

　　8、协议与终止：为了遵守信用，需交5000元人民币给甲方，合同期满后一次性结清所有工资，退还押金，在协议生效期间，乙方不能突然终止合同或撤走人员，甲方也不能终止乙方协议，若一旦发生，要赔受害方50000元人民币，并可向法院上诉。

　　9、材料损耗：甲方提供生产所用材料和劳保用品，乙方不得浪费一经发现，甲方可对乙方进行实价赔偿。

　　10、协议起止：此协议自20xx年5月1日至20xx年4月30日止，暂定试用期为一个月，若试用期因乙方原因造成甲方重大损失，甲方有权终止协议，并扣除未发工资和押金。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

承包合同范文集合 篇9

　　承包方（甲方）：

　　发包方（乙方）：

　　甲乙双方按照《中华人民共和国土地承包法》、《农村土地承包经营流转管理办法》《经济林承包法》 等有关法律法规和国家有关政策的规定，本着平等协商、依法、自愿、有偿并征得发包方同意的原则，就农村果园经营流转事宜订立本合同。

　　一、果园流转承包标准

　　发包方所经营果园位于，共计80亩土地的承包经营权流转给承包方使用。该土地四至界限；东抵 南抵 西抵 北抵

　　二、果园流转承包期限九个月：

　　果园流转时间从20xx年4月1日起，至20xx年12月30日止。

　　三、果园流转承包价格：1 元

　　四、果园承包方应在十二月底以前将果园流转承包费用（包括果园前期投入经费共计10800元）一次性支付给乙方（现金支付），如果承包方果园收入除成本外没有任何盈利，则不给予发包方前期投入的任何经费补偿。

　　注：发包方前期投入经费（共计￥10800元），杨师工资九个月（共计￥16200元）（由承包方每月平均支付、每月1800元），工资支付从四月到十二月。

　　五、果园承包经营权流转和使用的`特别约定：

　　1、乙方交付的承包经营果园必须符合双方约定标准。

　　2、甲方获得该果园承包经营权后，甲方享有该果园的开垦、使用、收益，经营决策和产品处理权。

　　3、果园管理由双方约定为准，不得违反国家法律。

　　六、违约责任：

　　1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信原则严格履行义务，如任何一方违约，应向守约放支付高于流转金一倍的违约金。

　　2、如违约金尚不足以弥补守约方经济损失时，违约方应在违约之外增加支付赔偿金，具体数额依据损失情况确定。

　　七、生效条件：

　　本合同自双方签字之日起自动生效，不得反悔。

　　八、其他条款：

　　本合同未尽事宜，可经双方协商一致签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　本合同一式三份，甲乙双方各执一份，由土地承包经营管理服务站处（农业服务中心）一份。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）

　　法定代表人：法定代表人： 身份证号码：

　　住址：

　　身份证号码： 住址： 签约日期： 年 月 日

承包合同范文集合 篇10

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　第一章 总则

　　第一条 为加强_________宾馆经营管理工作，不断提高经济效益和社会效益。根据国家有关法律、法规、省市有关政策以及甲方有关文件精神，结合企业实际状况，本着实事求是、真诚合作、互惠互利的原则，双方共同签订教院宾馆承包经营合同书(以下简称合同)。

　　第二条 甲方将_________宾馆的整体服务经营权交乙方承包经营。乙方自主经营，独立核算，自负盈亏的运行模式。乙方独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。

　　第三条 _________宾馆财务管理：乙方根据有关财务法规和学院规章制度，按有利于经营的原则自行管理。甲方不予干预，但要接受学院财务处和审计室的财务监督和审计。

　　第四条 乙方应依据省市有关政策以及公安部门的有关规定，严格参照旅游业旅馆、饭店服务标准，做好服务。优先安排来校进行外事、教学、科研及其它工作的中外宾客的接待工作以及学校承接的各种会议服务，在接待校长班和外省市兄弟院校时其住宿标准按当时对外的最低价再优惠10%收取(实际收费标准与上述规定的差价由学院签单)，在确保以上任务的情况下，寻找机遇，开拓市场，挖掘潜力，争取更大的经济和社会效益。

　　第五条 甲方监督学院资产的合理使用和协助乙方做好对外协调工作。

　　第二章 承包基数

　　第六条 乙方年承包费为50万元人民币，五年总承包费为250万元人民币整，在每年5月底前付清承包费50万元人民币整，逾期不交，甲方有权按每月欠交额的千分之三收取滞纳金。

　　第七条 承包数的构成为现金、银行转帐及学院签单方式。关于学院内部签单结帐事宜：甲方内部各种签单结帐以院办签单为准。

　　第三章 承包期限

　　第八条 本合同有效期五年，自________年______月______日起至________年______月______日止。合同签订后，甲方给予乙方装璜时间八十天，期间免交承包费，其余费用全部自理。

　　第九条 合同期满，乙方完成上交费，双方可自愿续签合同，但乙方须在期满前六个月以正式书面形式向甲方提出是否续签申请。在同等条件下，享有优先续签权。

　　第四章 双方的权利和义务

　　第十条 甲方权利

　　一、对移交给乙方承包经营管理的房产、设施、设备等资产享有法定所有权，并享有监督权。

　　二、为乙方行使权利和义务的监督机构，监督乙方合法经营，甲方不干预乙方的正常经营活动。

　　三、有权对乙方员工进行健康抽查，对乙方客房、餐饮及娱乐业收费标准适时进行审核监督、依照《中华人民共和国食品卫生法》和省市旅馆饭店服务业管理规定对乙方进行监督检查，对存在的问题，甲方有权要求乙方改进。

　　四、对乙方经营服务中由于乙方原因所发生的员工伤害事故、食物中毒以及其它重大安全事故，依照本合同和有关法律法规由乙方独立承担刑事责任和民事赔偿责任，甲方有督促权。

　　第十一条 甲方义务

　　一、向乙方提供_________宾馆现有经营场所、经甲乙双方认可的设施和设备(详细财产以财产移交清单为准)。

　　二、努力为乙方创造良好的经营服务环境，在乙方按时交齐有关费用情况下，保障乙方水、电、气的正常供应。

　　三、协助乙方努力做好承包期间的对外协调工作。

　　四、协助乙方努力做好突发事件和重大事故的处置工作。

　　五、在乙方承包经营过程中，如遇国家行政执行机关按法律规定，必须要对_________宾馆进行安全消防等方面的改造，应由乙方出面处理，并承担相应的改造费用。

　　六、当学院需宏观调整房屋使用用途时有权提前变更或提前终止合同，具体事宜甲乙双方协商处理。

　　七、宾馆自身的给排水系统的维修，应由乙方出面处理，并承担相应费用。

　　第十二条 乙方的权利

　　一、合同期内，乙方对甲方提供的资产享有合同使用权并必须保持设备完好。如因使用期限已满自然损坏的设施，应由乙方及时上报甲方审定后报废，乙方不得擅自处理。

　　二、拥有在合同规定范围内的自主经营权和收益权。

　　三、如乙方经营需要，对宾馆进行改造更新，及宾馆所属区域内新建经营场所，必须事先提出更新改造、新建方案，须经甲方审核同意方可实施(超过15个工作日不答复，视为同意)。对固定资产投入(主要指设备更新)的批量购买要事先报甲方认可。对零星购买，以不影响乙方经营、提高运营效率、减少审批程序的原则，可由甲方事后确认。院审计室每年度对宾馆的装修改造和固定资产投入进行一次审计。否则甲方有权追究乙方的违约责任(按实际造成损失的2倍给予处罚)。

　　四、乙方若以_________宾馆的无形和有形资产从事进行抵押贷款等金融活动，必须经甲方同意，否则将追究乙方的法律和经济责任。

　　第十三条 乙方义务

　　一、不得在经营过程中将宾馆转让给第三方经营，一经发现甲方有权随时终止合同并追究乙方的违约责任。

　　二、负责宾馆的装修改造，首次投入不少于80万元人民币(以乙方所报甲方审批同意的.维修改造方案为准，且乙方在五年内投入装修改造及购置设备费不得低于 110万元人民币)，以审计结果为准，五年投入的改造资金少于110万元人民币需以现金方式补齐，如乙方超额完成上缴数，超额部分可以冲抵。负责甲方移交资产的保管维护工作，杜绝资产流失。除此之外乙方因经营需要添置的设备，合同期满，乙方有处置权。

　　三、严格按照省市旅馆业标准做好宾馆服务工作，加强职工的服务技能培训工作，兑现对职工培训费用的承诺，不断提高员工的业务素质和服务质量。对顾客服务要规范，认真做好顾客投诉工作，并要严格执行卫生清洁用品和食品的采购程序以及质保鉴定体系。

　　四、诚实经营，树立良好的企业形象，建立良好的社会关系，自觉遵守国家有关特种行业的各项管理规定，按时交纳水、电、蒸汽(按甲方核定的成本价执行)等费用。

　　五、做好经营期间的各项安全工作，特别是要严格执行消防和食品、卫生、安全等工作，自觉接受有关部门的监督检查。乙方应向甲方呈报经营期间的消防安全、食品卫生安全和财物安全等工作规范，如因乙方责任发生火灾、食物中毒、工伤事故以及其它恶性案件的，乙方必须独自承担法律责任和经济责任，情节特别严重的甲方有权单方面解除合同，且不承担违约责任。

　　六、乙方由于经营需要，在校园内进行经营宣传和广告设置必须经甲方同意后方可实施。

　　第五章 违约责任

　　第十四条 甲乙双方任何一方违背本合同条款的行为均为违约行为，守约方有权依据合同文书及《中华人民共和国经济合同法》追究违约方法律责任和经济责任。

　　第十五条 任何一方单方面或遇学校重大决策须提前解除合同，应提前2个月向对方提出书面意见，经双方协商一致并形成文字材料，结清有关费用和理赔事项后方可解除合同，造成对方损失的应当承担理赔责任。如遇不可抗力致使本合同无法继续履行，可以提前解除合同，由此造成的损失由双方协商解决。对无故提前解除合同或有严重的违约行为的须交纳违约金50万元。

　　第十六条 考虑到乙方初次投入装修改造费用较高，第一年缓交上缴费用，其50万元上缴费用在以后两年补齐，即第二年上缴70万元，第三年上缴80万元，后两年每年上缴50万元。按以上标准，如果乙方当年完不成上交学院承包金额的80%或连续两年不能按时完成应上缴的承包费用，甲方可以终止本合同。

　　甲方：(签字盖章)____________

　　电话：________________________

　　传真：________________________

　　地址：________________________

　　邮政编码：____________________

　　乙方：(签字盖章)____________

　　电话：________________________

　　传真：________________________

　　地址：________________________

　　邮政编码：____________________

承包合同范文集合 篇11

　　甲方： 省建筑工程有限责任公司

　　乙方：

　　为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。

　　一、施工内容：

　　1、工程名称：

　　2、工程内容：模板工程

　　二、承包方式：

　　1、承包人工费按平米包干，每平方米建筑面积 元（阳台面积按一半计算建筑面积）。

　　2、乙方自备工具、材料有：电锯、电刨子、白线、墨汁、水平尺、安全帽。

　　3、承包内容：

　　乙方所承担承包工程内的所有木工活（木制作安装及水暖洞口吊模）和宿舍搭建的木工活，待工程完工时，负责把钉子起完，木材放整齐。自焊楔余子，负责装卸返库。

　　4、管理内容：

　　1） 遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。

　　2） 无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担。

　　3）承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。

　　三、合同工期：自 年 月 日开工至 年 月 日竣工

　　四、质量标准：合格

　　1）、严格按设计要求施工，必须满足规范规定。

　　2）、对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。

　　3）、造成严重后果的.，发生的一切经济损失由乙方负责。

　　五、安全标准：安全无事故施工

　　1、严格执行安全操作规程，不违章作业。班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。

　　2、严格执行公司安全生产有关各项条例。

　　六、材料管理：

　　1、执行材料消耗定额。

　　2、限额领料，乙方必须指派专人领料。

　　3、超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣取。

　　七、现场管理：

　　1、施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取。

　　2、甲方负责乙方所有的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。

　　八、付款方式：

　　施工期间甲方按月份预借给乙方生活用款，待竣工验收达到质量标准，其材料消耗、工期、安全各项均达到要求标准后，付款总额达到70%，年底前再付20%，余下10%在次年7月1日前结清。

　　九、违约责任：

　　1、对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。

　　2、竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。

　　3、对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者（乙方）负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用，全部由乙方负责。

　　4、乙方未按合同工期完成者，每延误一天扣罚承包费2%。

　　5、若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工，工期相应顺沿。

　　十、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。

　　十一、本合同一式五份，甲方四份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效。

　　合同终止条件：

　　1、乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费后合同自然终止。

　　2、甲方中途辞退乙方或乙方中途不干，本合同随之终止。

　　甲 方： 乙 方：

　　负责人： 负责人：

　　XX年 月 日

承包合同范文集合 篇12

　　发包人：

　　设计人：

　　发包人委托设计人承担 北京某商场 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 本合同依据下列文件签订：

　　1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共 和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。

　　第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

　　第五条 本合同设计费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。

　　说明：

　　1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2、在提交最后一部分施工图的同时结算全部设计费，不留尾款。

　　3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

　　4、本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条 双方责任

　　6.1发包人责任：

　　6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限1 5天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

　　6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

　　6.1.3发包入要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设寸人提前投入的.工作量，向设计人支付赶工费。

　　6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

　　6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

　　6.2设计人责任：

　　6.2设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　6.2.2设计人采用的主要技术标准是：

　　6.2.3设计合理使用年限为

　　6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对超出原定范围的内容做必要调整补充，对审查修改后的图纸，发包人应承担相关修改费用，收费额由双方商定。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，发包人应承担由此产生的相关费用。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

　　第七条 违约责任：

　　7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

　　7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的0.1%。

　　7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

　　第八条 其他

　　8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决

承包合同范文集合 篇13

　　住房装修水电工合同

　　委托方（甲方） 承接方（乙方）：___________________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行位于辉映江山小区5幢1101室装璜（水电工工程）。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同。

　　一、施工内容：套房整套水电安装，包括切槽、配管、布线、插座开关、灯具安装及冷热水管、水龙头安装等一切有关套房水电装修工程。

　　二、工程

　　价款：每平方按室内面积30元计算。

　　三、质量要求：全部工程按国家水电工程规范标准施工，并严格按照甲方指定线路安装，各种灯具安装位置正确，端正平整、牢固可靠，各种灯具全亮。

　　四、付款方式：现金按进度付款。

　　五、违约责任：甲方在应付款日期不付款属违约行为，乙方有权停止施工；乙方未按质量要求完成工作属违约行为，甲方有权不支付乙方相应工费；

　　六、安全责任：乙方需负责施工现场的安全，严防火灾，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。施工过程中发生的`一切意外事故由乙方负全责。

　　七、本合同双方签定后即生效；本合同一式两份，甲乙双方各执一份

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　证件号码： 证件号码：

　　联系电话： 联系电话：

　　签约地址：

　　签约日期：

承包合同范文集合 篇14

　　甲方（借款单位）：________________________________　　

　　乙方（贷款行）____________________________________

　　甲方为承包____ 国（地区）____ 工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币（大写）________________ 元。

　　第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　第三条 乙方提供的贷款，期限为____ 年____ 个月。甲方保证从签证合同之日起至____ 年____ 月____ 日止，还清全部本息。

　　第四条 贷款利息在合同规定还款期内，按年息____ %计算超过还款期限，逾期部分加收20%利息；贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条 乙方提供本贷款的`项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从____ （单位）____ 资金中清偿。

　　第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　甲 方：单位名称________（公章）

　　乙 方：单位名称________行（公章）

　　日期____________________

承包合同范文集合 篇15

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方将________________工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，经双方讨论认可，达成如下协议：

　　一、工程名称：_______________________

　　二、工程地点：_______________________

　　三、甲方责任：

　　1、甲方负责办理施工项目各种手续。

　　2、负责乙方施工的各种机械设备。

　　3、帮助解决工程上的疑难问题。

　　4、督促乙方搞好安全。

　　5、帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。

　　四、乙方责任：

　　1、完成业主与建设方签订的施工合同。

　　2、负责工程上的人事、质量、安全及税收。

　　3、负责工地上的资金支配权。

　　4、负责工地上的机械设备管理与维修。

　　五、核算：

　　本公司各工地单独核算、亏盈自负，建设方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。

　　六、资金与帐务管理

　　各工地上交总价款的.配合费_________％，属公司行政管理人员的工资费用。

　　七、缴款时间：

　　各工地不管建设方欠款多少，必须分两次收完，主体实付一半，初验前必须付清。

　　八、工程验收：

　　乙方必须注意工程质量、安全，作到百年大计，质量第一的原则，服从甲方行政管理，接受甲方对质量、安全的监督检查。

　　九、资料：

　　乙方房屋竣工后，必须交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。

　　十、本协议一式四份，双方各2份。

　　甲方（签章）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（签章）：_________

承包合同范文集合 篇16

　　甲方：x村屯身份证号：乙方：x村身份证号：

　　甲方拟在x村建房屋一座，房屋占地面积约60平方米，共一层

　　(一层高3.5米)，经双方约定，由乙方负责承包工程建设，经双方充分协商后，特订立如下合同：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料的方式承建，甲方提供建房所需材料，包括砖、河

　　沙、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、铁钉、扎丝、水电、桶等，乙方提供劳务、建筑技术、扎钢筋技术、模板夹板撑树，脚手架用材、吊机、码钉、连板及生产生活的一切用具等，乙方根据施工进度，应提前6天通知甲方购买上述由甲方负责购买的材料，乙方所提供的材料费用由乙方自理。

　　二、承建项目

　　乙方必须按照甲方设计图纸和要求进行施工。(1)甲方房屋的主体

　　工程的建设(从地梁到楼顶的主体工程)包括墙体、倒2层的立柱、梁柱、简梁柱、楼梯、楼面、装模拆模、扎钢筋，每层楼面混凝土浇灌。

　　(2)除倒混凝土以外的吊砖、吊钢筋、吊河沙、水泥、石灰、卵石、廊河的建砌。(3)门窗户的过梁。(4)楼梯的`夹层、卫生间的夹层、仓库的夹层。(5)括浆。(6)楼面磨面。

　　三、双方权利及义务

　　1、甲方遵照乙方要求，在规定期限内，提供建房所需材料。

　　2、乙方应遵照图纸施工和甲方要求施工，加强质量管理，明确施工要求，在重要的施工过程中，如下钢筋、倒水泥板经甲方验收同意后，方能进行下一道工序。

　　3、甲方发现乙方在施工过程中，有偷工减料，工作不负责，影响房屋质量行为时，有权要求乙方停工或返工整改。

　　4、房屋建成一年后，甲方发现质量问题，乙方必须按照甲方要求免费维修，费用由乙方负责。

　　5、乙方必须加强对其人员的安全教育，严格管理，精心施工、安全施工、文明施工，由于乙方人员过失引发的安全问题概由乙方负责，甲方概不负责。

　　6、乙方所属人员的报酬由乙方负责支付，与甲方无关，在施工过程中，应注意不必要的材料浪费，节约原材料。

　　7、墙面确保水平，误差不超0.1厘米。

　　四、工程付款

　　1、工程款结算方式，完工后，以建房实际面积结算，每平方米人民币88元。

　　2、付款方式，每层完工付每层的80%，后20%待全部完工后支付。

　　五、工程期限

　　工期从20xx年7月1日起开始建设至12月底完工(最迟不超过20xx年1月中旬)，工期为天，如发生下雨、停电等自然因素，可延长工期，如因乙方消极怠工或其他原因延误工期等做法为难甲方，甲方可视乙方违约，甲方有权解除合同，乙方应承担违约金5000元。

　　六、本合同一式二份，双方各执一份，合同自签字之日起生效。

　　甲方(签名)：

　　乙方(签名)：

　　在场人(签名)：

　　20xx年月日

承包合同范文集合 篇17

　　甲方：

　　乙方：

　　为发展林业生产，开发荒山荒地，甲方全体农户一致同意将本组无权属争议公山的林地使用权，承包给乙方用于造林开发。为明确权责、便于管理，经双方协议特订立如下合同：

　　一、承包范围

　　甲方将山承包给乙方用于林业开发的林地四至范围如下：东起______，西至______，南上至______，北下至______，面积约______亩，造林范围详见《造林规划设计地形图》。

　　二、承包期限

　　乙方对上述范围内林地使用权的承包年限为______年。即（______年—______年______月______日止）

　　三、甲方责任

　　1、甲方必须保证承包给乙方林地的所有权依法属本组所有，承包期内不会发生任何山林权属争议，并按要求协助乙方办好有关林权流转手续。

　　2、承包期内，乙方对所承包林地使用权和林木所有权有充分处臵权，可以拍卖、出租、转让、继承、抵押，甲方不得以任何理由进行干预。

　　3、承包期满后，乙方归还甲方的林地，甲方应在林地归还后的当年或次年，及时组织人工更新造林，所需费甲方自理。

　　4、甲方及其农户协助乙方处理好当地关系、做好林木管护及护林防火工作，不得在乙方的新造幼林内放养牲畜，不得毁坏乙方林木，不得水、电、路、办厂用工等事由蓄意向乙方提出不正当要求，索取不合理的费用。

　　5、甲方及其农户如需在乙方承包林地内修筑公路、开采矿藏、挖石取土、建房造坟的，应事先征得本组同意，自觉按有关规定办好手续，并做到严防山火、不损坏乙方林木，否则造成任何损失，概由当事事主负责全额赔偿。

　　四、乙方责任

　　1、乙方不得改变林地用途，三年内必须全部完成承包林地的造林开发，且所需的.造林及管护投入全部由乙方承担。

　　2、乙方新造幼林，前三年必须每年组织专业班子进行一次抚育，并安排专人长期进行管护。

　　3、乙方新造林应以用材林为主，坚持适地适树、合理密植，新造松树应分两次进行合理抚育间伐，间伐后定株的松树每亩应保留50株，14cm松树，用于采脂。现有回蔸杉树树种按间伐原则留足基数。

　　4、除间伐材外，进入采伐期后，乙方必须分年集中连片采伐利用林木，公开招标拍卖，所得利润应及时与甲方按比例分成。

　　5、30年后，乙方应如期无偿归还承包甲方的林地（不含林地上的林木）。

　　五、受益原则

　　1、承包范围内，造林前现存回蔸树杂木，由乙方负责办理手续无偿采伐利用。乙方需要保留回蔸杉树成林皆伐时，按甲方三、乙方七比例分成。

　　2、采脂收入全由乙方用于以间养间、以间养林，甲方不得要求乙方_________、_________分成采脂款。

　　3、乙方在成熟林需要皆伐时的销售收入，扣除应交税费和每亩______元的造林管护成本，所得利润均按“甲方_________、乙方_________”的“_________、_________”比例双方分成受益。

　　六、违约责任

　　双方应共同遵守本合同所规定的条款，甲方或乙方违约，除赔偿对方直接经济损失外，另处违约金______万元。

　　七、其他事项

　　1、本合同自签订之日起______年内有效。（______年——______年______月______日）

　　2、本合同一式六份，每份四页，甲、乙双方各执一份。______县林业局、______镇人民政府、______村委会、______县司法局公证处各送一份存档备查。

　　八、双方签字

　　甲方（签章）：______乙方（签字）：______

　　组长（签字）：______

　　签证单位：______

　　石羊塘镇政府（签章）签证人（签字）：______

　　老虎岩村委会（签章）：______签证人（签字）：______

　　合同签订时间：_________

承包合同范文集合 篇18

　　发包方（以下简称甲方）：________________________

　　承包方（以下简称乙方）：________________________

　　鉴于乙方多年一直为_____________大酒店的高级管理人员，对_____________大酒店有充分了解和熟悉，双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，经协商一致，签订本合同。

　　第一条乙方承包经营________大酒店，_____________大酒店的经营范围见营业执照。

　　第二条酒店的坐落、面积、装修、设施情况

　　1.甲方承包给乙方的酒店位于_____________省_____________市_____________路_____________号

　　2.该酒店现有装修及设施、设备情况详见合同附件。

　　该附件作为甲方按照合同约定交付乙方使用和乙方在承包期满交还还给甲方时的验收依据。

　　3.本合同签订后______日内，甲乙双方共同对移交给乙方的______大酒店的财产进行清点、确认。

　　第三条承包期限、用途

　　1。该酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。

　　2。承包期满，甲方有权收回该酒店，乙方应如期交还。

　　乙方如要求续承包，则必须在承包期满______个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订承包合同。

　　第四条承包金用支付方式

　　1.该酒店每年承包金为___________元（大写_____万_____仟_____佰_____拾______元整）。

　　2.承包金支付方式如下：

　　a分二次付款，自本同生效后________几天内付清，第一次应交承包金_____元；第二次到_______时止，需交_______元。

　　b一次性付清，至本合同生效______天内全部缴清。

　　第五条承包期间相关费用及税金

　　1.甲方应承担的费用：

　　（1）在承包期间，房屋和土地的产权税由甲方依法交纳。如果发生政府有关部门征收本合同中未列出项目但与该房屋有关的费用，由甲方负担。

　　（2）__________________________

　　2.乙方交纳以下费用：

　　（1）乙方以一定的自有资金作抵押（或担保），乙方的抵押（担保）额为________元。

　　（2）乙方应按时交纳税收及相关的费用，如不按时交纳费用引起的后果则由乙方全部承担责任。

　　（3）___________________________

　　第六条酒店房屋修缮与使用

　　1.在承包期限内，甲方保证该房屋的使用安全（乙方使用不当除外），其它所属硬件设施的维修责任由乙方自行负责。

　　a.甲方提出进行维修须提前_______日书面通知乙方，乙方应积极协助配合。

　　b.对乙方的装修装饰部分甲方不负有修缮的义务。

　　2.乙方应合理使用其所承包的`房屋及其附属硬件设施。如因乙方使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应立即负责修复或者经济赔偿。

　　3.乙方如改变房屋的内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备，设计规模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方的书面同意后方可施工。

　　第七条对酒店的装修部分各自应承担的责任

　　1.因正常原因解除合同或终止的，乙方对酒店的装修费由甲方承担_____%，乙方承担_____%；因客观原因（如拆迁、政府行为、国家法律政策变动、非典等非人为因素所能控制的）导致合同无法履行的，乙方对酒店的装修费由甲、乙双方各承担_____%；

　　2.因乙方过错导致合同解除或终止的，甲方有权选择以下权利中的一种：

　　（1）依附于房屋的装修归甲方所有。

　　（2）要求乙方恢复酒店的原状。

　　（3）向乙方收取恢复工程实际发生的费用。

　　第八条酒店的转让与转租

　　1.在承包期间，甲方有权依法定程序出卖乙方所承包的酒店。出卖后，本合同对新的酒店所有人和乙方继续有效。

　　2.未经甲方同意，乙方不得向第三人转租及转让、转借酒店。

　　3.甲方出售该酒店，在________个月前书面通知乙方，在同等条件下，乙方有优先购买权。

　　第九条合同的变更、解除与终止本合同

　　1.本合同生效后具有法律约束力，甲、乙双方均不得随意变更或者解除本合同，需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议。

　　2.甲方有以下行为之一的，乙方有权解除合同：

　　（1）提供不符合约定条件的酒店设施，严重影响经营。

　　（2）甲方未履行房屋的修缮义务，严重影响经营。

　　3.在承包期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，收回所承包给乙方的酒店：

　　（1）未经甲方书面同意，转租、转让该酒店。

　　（2）未经甲方书面同意，拆迁变动酒店结构。

　　（3）损坏承包的酒店设施，甲方提

　　出的合理期限内未修复的。

　　（4）未经甲方书面同意，不得应用于酒店以外的用途。

　　（5）利用所承包的酒店进行非法活动。

　　（6）逾期未交纳按约定应当由乙方交纳的费用，已经给甲方造成损失的。

　　（7）拖欠承包金累计_______元。

　　4.承包期满合同自然终止。

　　5.因不可抗力因素导致合同无法履行或者无法完全履行时，甲、乙双方协助商一致，可以变更或者解除合同。

　　第十条酒店交付及收回的验收

　　1.甲方应保证承包期间酒店本身及附属设施、设备处于正常使用状。

　　2.验收时双方共同参与，如对装修、器物等设施有异议应当场提出。当场难以检测的，应于______日内向对方提出异议。

　　3.乙方应于承包期满后，将承包酒店及附属设备、设施如数交还给甲方。

　　4.乙方交还甲方的酒店及附属设施应保持完好的状态，不得留下物品或者影响酒店的正常经营。对未经同意留下的物品，甲方有权处置。

　　第十一条违约责任

　　1.甲、乙双方应全面实际履行本合同，不履行或者不完全履行的应负违约责任。

　　2.在承包期间，乙方有第九条第三款的行为之一的，甲方有权终止合同，收回酒店的经营权，乙方应按照合同总承包金的_____%向甲方支付违约金。

　　3.承包期间，乙方逾期交纳本合同约定应由乙方负担的费用，每逾期一天，则应按上述费用总额的_______%支付甲方滞纳金。

　　3.在承包期间，乙方未经甲方同意，中途擅自退包的，乙方应按合同总承包金的____%向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

　　4.在承包期满，乙方应如期交还酒店房屋。乙方逾期归还，则每逾期一日应向甲方支付________元的滞纳金。乙方还应承担因逾期归还给甲方造成的损失。

　　第十二条保险

　　在承包期限内，乙方应以甲方的名义，向保险公司投保如下的保险，并在保单上注明甲方是投保人，乙方是附加受保人。

　　（1）财产险

　　（2）公众责任险

　　（3）劳工保险

　　（4）其他按国际酒店行业标准应投的保险。

　　第十三条关于酒店公章的使用

　　1.承包期间，甲方提供给乙方酒店的公章，但甲方概不负责乙方在承包期间内乙方所负的任何债权债务。

　　2.在必要的时候，甲方可以对乙方使用酒店公章实行检查、监督。

　　第十四条免责条款

　　1.因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，甲、乙双方互不承担责任。

　　2.因国家政策需要拆除或改造酒店的房屋，使甲、乙双方造成损失的，互不承担责任。

　　3.因上述原因而终止合同的，承包金按照实际使用时间计算，不足整月的按天数计算，多退少补。

　　4.不可抗力系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　第十五条争议解决

　　本合同发生的争议，由双方当事人协商或申请调解；协商或调解解决不成的，按下列第_________种方式解决（以下两种方式只能选择一种）：

　　1.提请_______________仲裁委员会仲裁。

　　2.依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十六条本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十七条其他约定事项

　　1._______________________________

　　2._______________________________

　　第十七条本合同自双方签（章）后生效。

　　第十八条本合同及附件一式________份，由甲、乙双方各执________份。具有同等法律效力。

　　甲方：（签字盖章）____________

　　电话：________________________

　　传真：_______________________

承包合同范文集合 篇19

　　甲方：

　　乙方：

　　根据"X有限公司"签定的剥离工程运输合同之规定，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　一、责任和义务

　　1、甲方负责提供剥离土方工程施工场地，提供施工人员住宿，车辆维修，车辆加油，以上产生的费用月底在乙方工程款扣除。

　　2、进场施工的机械设备，操作机械设备的工作人员必须有关相证件。

　　3、乙方操作人员车辆司机、挖掘机工作人员必须有保险，否则出现事故后果自负。（包括人身安全、车辆事故等由个人承担）。

　　4、对设备要求，挖掘机必须360以上的，翻斗车标准为（5.6米×2.3米×1.5米）标准车厢，达到能装20m3的车行（工期暂定为二年）。

　　5、对挖掘机的要求，必须按甲方工程要求标准去做，达到：帮齐、底平、工作面整洁。装车必须按甲方要求去装车，出现罚款事故自负。

　　二、运距、单价、结算方式

　　1、运距0-3.5公里，超出公里数加钱，挖深度不超40米，车辆编组配比1：6为一组，每运一车97元，挖掘机每装一车 38 元。

　　2、结算月结帐：结算每月25号报量，下月10号结算。

　　三、要求和制度

　　1、乙方操作人员要听从指挥，如果不听从指挥者车辆进行罚款，严重者清除场地。

　　2、配组完的车辆不得乱串，听从分配指挥，如有车辆串到别的工地去施工，发现了扣出一个月的所运的车运费，清除场地。

　　3、车辆无故撤离，使合同无法继续履行或对造成经济损失时，由违约方负责赔偿经济损失，赔偿标准按当月工资款的.50%赔偿。

　　4、对每台设备的加油按甲方的规定的指数去做，油价按按市场价，如果油价上涨甲方给补贴。

　　5、因人力不可抗拒和政府行为等因素造成停工停产，经双方认可后，终止或延迟合同期限。

　　6、此合同未尽事宜，可补充协议条款，具有同等法律效力，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签订之时起生效。

　　甲 方： 乙 方：

　　身份证号： 身份证号： 电 话： 电 话：

承包合同范文集合 篇20

　　（出租方）甲方：

　　（承租方）乙方：玉林市鸿发育苗场

　　为了充分利用多年不种水田，坡地、甲方自愿把自有荒田租给乙方作为抚育园林苗用，租期为伍年，具体事宜如下：

　　一、乙方租用甲方的水田每年每亩租金壹仟伍佰元整，先交租金后使用，以后按依此类推，交租金给甲方。

　　二、甲方租给乙方使用的水田，在租期中不能以任何借口收回租地，除国家征收外。

　　三、如遇国家征收的'，所赔偿地上所有的地上园林木归承租方所有，田地费归甲方。

　　四、本合同一式两份，甲乙双方各一份，经双方签字后生效。

　　甲方签字：乙方签字：

　　年 月 日

承包合同范文集合 篇21

　　渔塘承包合同范本

　　甲方(发包方)：_________

　　现地址：_________

　　乙方(承包方)：_________

　　现住址：_________

　　身份证号码：_________

　　为了落实联产承包责任制，充分调动生产积极性，提高经济效益，甲方经研究决定，将鱼塘进行招标承包，乙方参加竞投中标。现经甲乙双方协商一致，订立合同条款如下：

　　第一条 乙方承包鱼塘的土名：_________，鱼塘面积：_________亩_________分_________厘。

　　第二条 承包期限_________年_________月，即从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

　　第三条 承包金额和缴交方法：

　　鱼塘承包总金额为_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分。鱼塘每年承包金额为_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分，每年的承包金应于当年_________月_________日前一次性缴交完毕。

　　第四条 在承包期内，乙方所承包的鱼塘需要用电必须服从电管站的管理，并按照甲方指定地方装上电表和漏电开关，才能用电，一切费用由_________方负责。电费由乙方负责。

　　第五条 甲方提供鱼塘给乙方承包经营，乙方必须按规定养殖水产物，不允许随意改变其使用用途和破坏鱼塘，期满后按原貌交还给甲方(包括塘基修复)。

　　乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道、水库、湖面)的费用，均由乙方自理。

　　乙方在捕捞鱼时，严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。

　　第六条 在承包期内，乙方经甲方同意需在塘基建设建筑物或种植农作物，期满后应拆除搬迁或停止耕作，若新承包者愿意受让，可继续保留，但绝不允许前者保留使用，否则甲方有权雇请民工拆除，所需一切费用，仍要乙方支付。

　　第七条 在承包期内，因国家建设或者乡镇需要征用土地时，甲乙双方应无条件服从，本合同同时解除。征地单位按征用土地的有关规定予以补偿，有关青苗补偿费归乙方，土地补偿费和其他补偿费归甲方。

　　第八条 养鱼与农业用水发生矛盾时，甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于_________米。

　　乙方需要排水或抽水时，甲方应及时提供抽水机给乙方使用。

　　如发生偷、毒、炸鱼等情况，甲方应积极协助乙方处理。

　　甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。

　　第九条 乙方在承包期间有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并无偿收回发包的鱼塘：

　　1.乙方擅自将承包的鱼塘转让、转租、转包、转借、或者以合作，联营为名，实质是改变承包经营者的(若遇特殊情况经甲方批准并办妥手续者除外);

　　2.乙方丢荒、丢耕、或未经甲方同意擅自改变承包鱼塘的用途和进行破坏性、掠夺性经营，经甲方劝阻无效，造成地力、生产力下降的;

　　3.乙方利用承包鱼塘进行非法活动，损害公共利益的;

　　4.乙方拖欠承包款(包括部分拖欠)达_________天的;

　　5.法律、法规规定其他有关解除合同的情形。

　　第十条 风险责任：

　　乙方在承包期间所发生的一切生产经营费用(包括安全事故、保险金的购买和一切事故及灾害造成的损失)，债权和债务均由乙方负责。有关农业税、水产税、特产税均由_________方负责，与_________方无关。承包款仍按承包合同规定缴交，但由于遭遇不可抗力的特大自然灾害造成乙方不能继续履行合同，乙方应及时将不可抗力的事故以书面通知甲方，由甲乙双方协商解决。

　　第十一条 本合同实行抵押承包的原则，在签订合同时，乙方必须在_________天内按鱼塘承包款总额_________%作为承包押金给甲方，即押金金额为_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分，作为履约的保证。承包合同期满，若乙方能履行合同，则甲方应退还抵押金给乙方。

　　第十二条 违约责任：

　　1.甲方未经乙方同意提前解除合同，视为违约，甲方应双倍返还乙方承包押金_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分。

　　2.乙方若中途退包，提前解除合同，视为违约，甲方将没收乙方缴交的承包押金_________万仟_________佰_________拾_________元_________角_________分。

　　3.乙方逾期缴交承包款，须向甲方支付违约金，每逾期一日，按拖欠承包款总额每日_________%计付违约金，若拖欠承包款(包括部分拖欠)达_________天，甲方有权解除合同，没收乙方缴交的承包押金，并无偿收回发包的鱼塘。

　　第十三条 纠纷的处理办法：_________。

　　第十四条 本合同经甲、乙双方签字或盖章并经_________鉴证后生效。本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，会计入帐一份，合同鉴证机关一份。

　　第十五条 其它条款：_________

　　甲方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

　　乙方(签章)：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

　　渔塘承包合同范本

　　甲方(发包方)

　　联系电话：

　　地址：

　　乙方(承包方)

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　住址：

　　为了严格规范东风农场国有资产的管理，确保国有资产保值增值，甲乙双方根据相关法律法规，经平等自愿协商，就乙方承包甲方鱼塘进行养殖，达成如下协议。

　　第一条 鱼塘的使用限制

　　鱼塘仅供乙方依法进行养殖，未经甲方书面同意不得擅自改变其用途。

　　第二条 承包面积、位置

　　乙方承包甲方的鱼塘位于东风农场内的沙垄围垦鱼塘，总面积为35、825亩，四至界限分别为：东至砖厂围墙边1米外及南边塘石边，南至水利堤石边，西至厂房东塘基边，北至原执胜餐厅塘基中心。

　　第三条 承包期限

　　承包时间共贰年。20xx年1月1日起至20xx年12月底止，自 如遇国家政策性调整需要终止合同，双方同意终止合同，租金计至合同终止之日。

　　第四条 承包费用、履约保证金和缴交要求

　　1、承包费用：承包金为每年1600元/亩。每年总承包金为伍万柒仟叁佰贰拾元整 。(57320元)：

　　2、缴交要求(按“先交费后养殖”的原则)

　　(1)在签订本合同之日，乙方需向甲方一次性缴清第一年的承包费用。

　　(2)第二年起的承包金均须要在当年的1月1日前缴清。

　　3、在签订本合同之日乙方需向甲方缴纳履约保证金人民币伍仟元正(￥5000元)。承包期满时，待乙方缴清有关费用和履行完合同约定义务后10个工作日内，甲方无息退还给乙方。

　　4、承包费及履约保证金以现金形式缴交。乙方如需开具发票，税费由乙方承担。

　　5、缴交地点：东风农场财务室。

　　第五条 甲乙双方的权利和义务

　　(一)甲方的权利和义务

　　1、对鱼塘行使发包权、监督权。

　　2、乙方不履行合同约定时有权收回所承包的鱼塘。

　　3、制止乙方实施损害鱼塘资源和农场其它资产的行为。

　　4、在承包期终止后，有权提出新的'发包标准，选择确定新的承包方。

　　5、鱼塘承包期间，政府的各类惠农支农政策以甲方作为受益主体，但政府另有规定的除外。

　　6、维护乙方相关合法权益。

　　7、以现有的排灌设施提供给乙方排灌进出水。

　　(二)乙方的权利和义务

　　1、依法享有对承包的鱼塘资源使用和收益的权利。如在承包期内征得甲方书面同意后对所承包的鱼塘进行了设施改造，对改造形成的由乙方投入建设的财物，在承包合同期内享有处置权。合同期满时不处置的，则视乙方放弃其所属财产的处置权，甲方有权清理，清理所产生的费用及由于乙方不及时清理而造成甲方损失的，由乙方承担。

　　2、对鱼塘需根据农场的要求，依法自主安排养殖方式，并自行承担承包过程中所出现的各种风险。

　　3、承包期内不得对鱼塘进行转包，在承包期满后，同等条件下，乙方对原承包的鱼塘有继续承包的优先权。

　　4、维持鱼塘的养殖用途，承包期内，鱼塘的维护费用由乙方自行承担。

　　5、依法执行政府及甲方对计划生育、综治维稳、环境保护、违禁农药品的使用和安全生产方面的规定，并协助甲方做好上述管理工作。

　　6、执行国家及农场鱼塘管理政策和规定，保护和合理利用鱼塘资源。

　　7、不得擅自开椟、开口、堵截排水河入(排)水或占用排水河搭棚养殖。同时，负责修理或更换鱼塘区排水窦的司利、窦板的一切费用。

　　8、乙方养殖的产品不能违反食品安全法的标准，不得养殖法律禁止养殖的品种。若乙方因此影响甲方商誉，需赔偿甲方商誉损失2万元，并无条件收回鱼塘。

　　9、乙方对死鱼的处理应符合动物检疫法的要求，不得丢弃，否则发现一次需支付违约金1000元给甲方，从履约保证金中扣除，乙方并须承担因此发生的对死鱼的处理费用。

　　第六条 违约责任

　　1、在承包期间，除合同约定和国家以及各级政府的政策调整的因素之外，甲乙任何一方不得随意变更和解除合同，如有违约，由违约方承担另一方的经济损失，当事人双方都有过错的，应当分别承担相应的违约责任。因不可抗力因素的影响，造成甲乙双方无法履行合同，或是合同确有必要变更或解除的，可以经双方协商后，按照法律程序变更或解除合同，由此造成的经济损失双方自行承担或双方协商解决。

　　2、乙方不按时缴交承包费用的，甲方每天按拖欠总金额的0.3收取乙方的滞纳金。

　　3、出现下列情形时，视为乙方违约，甲方有权单方解除合同，若触犯法律、造成农场或第三方损失的还追究其相应的法律责任和经济责任：

　　(1)乙方不按时缴交承包费用且逾期30天的;

　　(2)乙方私自对鱼塘进行转包的;

　　(3)乙方有违反国家及农场鱼塘管理政策、规定行为的;

　　(4)乙方违反政府及甲方对计划生育、综治维稳、环境保护、违禁农药的使用和安全生产方面规定的;

　　(5)未经甲方同意，乙方擅自开椟、开口、堵截排水河入(排)水的;

　　(6)因鱼塘入水过高造成农场或第三方(作物)厂房受浸的;

　　(7)无论是由于何种原因，由于鱼塘排出的咸水造成农场或第三方的作物生长受影响的;

　　(8)越界养殖的;

　　(9)乙方破坏农场内农田水利设施及其他设施的。

　　第七条 解决争议的办法

　　在合同履行过程中，如发生争议，由双方协商解决，协商不成的，可向XX人民法院起诉。

　　第八条 其它事项

　　1、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字盖章后生效。

　　2、本合同附件是本合同的必要组成部分，与合同正文条款具有同等法律效力。

　　3、如果政府征用或农场需要使用土地，青苗补助归乙方所有，土地补偿归甲方所有。补偿标准XX区政府的文件执行。

　　附件：乙方身份证复印件。

　　甲方：(盖章)

　　法定代表人(签字)：

　　乙 方(签字)：

　　签订时间：

承包合同范文集合 篇22

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关条例、法律、法规，遵循自愿、平等、恪守信用的原则，甲方将 工程土建工程人工费承包给乙方，经甲方双方协商决定达成以下合同条款，特签订本合同。

　　一、 工程名称

　　二、 承包方式、范围、价格

　　1、 承包方式：建筑工程人工费承包，施工中发生设计变更和建设方提出的变更项目，根据施工图纸和实际变更工程量合理计算后相应增减人工费(注：增加项目人工费在贰仟元以上给予调整，贰仟元以下不予调整)

　　2、 承包范围：本工程涉及图纸中的全部内容(包括图纸会审及设计变更的内容)。除采暖安装工程、给排水安装工程、电气安装工程，内、外墙保温工程、涂料油漆工程、门窗工程、金属栏杆工程、防水工程的人工费。另包括承担辅助生产的脚手架搭设、拆除，临时设施的搭设、拆除、设备材料的转运、装卸，塔吊的安装、拆除及塔吊司机工资，并负责担任施工期间的施工用具(如：水桶、木抹子、灰斗、铁锹、洋镐、线绳、墨汁、红蓝铅笔、毛刷、扫帚等)。

　　3、 承包价格：以建筑面积(建筑面积的核定以施工图纸为依据，按计算规则据实计算)为准，每平方米人工费 元。

　　三、工程建设工期

　　1、基础工程：从 年 月 日开工至 年 月 日完成。

　　2、主体工程：从 年 月 日开工至 年 月 日完成。

　　3、装饰装修工程：从 年 月 日开工至 年 月 日完成。

　　4、工程竣工：至 年 月 日全部竣工。

　　按上述规定工期，如乙方不能按期完成，每延期一天按合同总承包的千分之五进行处罚，依次累计由乙方承担处罚。如遇不可抗力或停水停电及甲方原因造成工期延误合理进行工期顺延。

　　四 、人工费的支付与管理

　　1、每月按工程进度、完成工程量，经甲方项目部计算核实后按当月完成工程量 50% 报项目部审批支付，(注：遇到建设单位工程款拨付不到位，造成甲方不能按时支付乙方时，乙方做到优先垫资;等建设单位拨款到位时，由甲方按约定补拨给乙方)其余人工费待工程竣工验收合格后一个月内，除扣留

　　2、 人工费支付的管理：每月乙方必须将当月的实际考勤表、工资表交甲方项目部项目经理处审核，考勤表、工资表必须由工人、承包人、考勤人签字，方可有效，否则不予支付工人工资，责任全部由乙方承担。支付后的工资表签字手续齐全，交甲方项目部存档。

　　五、工程质量

　　1、按照国家质量标准组织施工，乙方在施工过程中必须执行施工图纸设计要求和国家现行的施工验收规范、强制性条文、验收评定标准等。

　　2、乙方应严格按设计施工图、及技术交底组织施工，甲方项目部有权对工程质量进行检查验收，凡达不到验收标准，不得进行下道工序，且按甲方项目部的处理意见处理，若造成返工的，返工造成的人工费、材料费由乙方全部承担。

　　3、乙方应对工程质量负责。在施工过程中发生事故，该返工的乙方无条件的返工，返工造成的人工费、材料费由乙方全部承担。

　　4、乙方应保证工程质量达到合格，若发生分部分项工程质量不合格，有权一切后果由乙方负责。

　　六、安全生产

　　1、乙方必须保证进入施工现场的作业人员身体健康，患有高血压、恐高症、精神分裂症的人员不得进入施工现场，否则所造成的一切责任全部由乙方承担。

　　2、乙方应严格遵守安全生产的各项规章制度及安全操作规程，不得违章指挥，违章作业。

　　3、乙方对进入施工现场的人员要进行安全教育并做好每日班前安全教育记录工作。

　　4、乙方严格要求操作人员按安全规程操作，做到不违章操作，保护好自身安全和他人安全，正确使用劳动保护用品，带好安全帽、系好安全带等保护用品，接受安全员的监督检查，确保安全生产。

　　5、乙方必须用专业电工进行接电作业，不得非专业人员接电，若私自接电造成安全事故责任由乙方负责。

　　6、乙方全权负责施工操作人员的.人身安全，加强安全教育，严格管理，严格遵守安全规程及制度，如果发生由人为因素造成的任何事故一切责任由乙方负责并承担所造成的经济责任。

　　七、甲、乙双方责任

　　(一)、甲方责任

　　1、甲方应按计划及时向乙方供应施工所需的设备、机具、建筑材料，若不及时提供，造成乙方的经济损失由甲方全部承担。

　　2、甲方向乙方提供的材料必须合格，若不合格乙方有权拒绝使用，强制使用造成工程质量、材料浪费由甲方全权负责。

　　3、甲方按合同约定及时给乙方拨付承包人工费。

　　4、甲方有权对工程施工进行全方位、全过程的施工管理，对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工负责管理。在施工过程中发生质量问题，有权作出处理决定：施工进度达不到施工组织设计方案的要求，有权进行调整;安全生产违章作业有权作出停工整改决定;文明施工不达标有权作出处罚的决定等。

　　(二)、乙方责任

　　1、乙方依据施工平面布置图和项目部指定的地方堆放设备、材料，乙方不得随意堆放，保证文明施工。

　　2、乙方应该规定合理用料，施工所需的各种材料使用时必须办理领料手续，实行定额用料，材料不得浪费，剩余材料妥善保管，合理使用。必须做到工完料净场地清，砌筑落架灰及时清理并集中过筛，再次使用。若发现浪费材料、乱截乱用材料，甲方给予乙方500---1000元的经济处罚。

　　3、乙方对施工机械设备、机具应有专人(有证件人员)操作并定期进行维修和保养，因维修、保养不及时造成机械设备损坏，所造成的经济损失由乙方承担。小型机具、用具要严格管理，不得损失，扣件、U型件所用数量在入库时必须按正常损耗之内入库，非正常损耗由乙方照价赔偿。

　　4、乙方负责人工费的支付，每月必须将职工考勤及工资表报甲方项目部审核，审核后双方签字报公司财务，乙方不论付零工及包工工资，必须按程序留份报项目部存档。

　　5、乙方必须配合各工种作业，对各作业班组正常预留的管道洞、槽进行修补，听从项目部的统一调配，若不配合或不听从调配所造成损失及违反各种施工规定，由项目部在当日内作出决定，并进行相应的经济处罚。

　　6、乙方应派专职技术人员配合甲方项目部的工作，做到定位、定岗并对施工作业技术、质量、安全全过程的管理，发现问题及时向项目部主管人员汇报，进行协调解决，不得擅自隐蔽。

　　7、乙方负责各结构部位混凝土及砂浆试块的取样、留置、养护工作。乙方留置试块时，必须按照规定留置，若留置的试块在施压时，达不到设计抗压强度标准一切责任由乙方承担(注：留置试块时必须报请项目部与监理工程师监督取样留置)。

　　8、乙方严格管理自己的施工人员，严禁在施工现场内打架、闹事、酗酒、偷盗。若发生此类事件，由乙方负责承担全部责任，情节严重者交当地司法部门处理，并相应承担5000----10000元的罚款。

　　八、专项条款

　　1、文明施工：

　　该工程项目部的目标是达到市级文明工地的标准组织施工，做到施工现场整洁，材料堆放整齐，施工场地平整，建筑垃圾及时清运，作业面材料堆放有序，职工宿舍、食堂干净卫生，证件齐全，防蝇设施到位。必须达到市级文明工地，若达不到此标准处以10000元得罚款。

　　2、工序交接：

　　乙方在施工期间每完成一道工序，都要报请甲方项目部进行班组工序交接验收工作手续，如乙方不通过工序交接验收工作，造成工程质量事故及安全问题和有关单位对本工程的停工、处罚等现象，根据情节严重乙方承担所有的费用和损失。

　　3、 材料控制：

　　乙方应按施工预算提供的材料数量，实行定额用料，合理用料，材料不得浪费。①对损耗材料：如钉子、扎丝、铅丝，甲方按预算定额用量一次或二次提供给乙方保管使用，乙方在使用过程中出现浪费、超支、节约等责任由乙方全权负责。以每栋楼2张切割片为准，甲方一次性给乙方钢筋工提供切扎丝用切割片。②对周转材料：如竹胶板、木撑桶、木方子、槽钢等的使用要严格控制，根据构件部位所用尺寸量材使用，不得随手乱截乱用，确实需要截用乙方报项目部批准后截用，否则处以200500元的罚款。乙方要严格控制工地现场偷盗现象，如发现有偷盗现象，扣除当事人的全部工资并对乙方进行处罚。

　　4、 乙方的技术负责人到位：

　　乙方必须派专职技术负责人到位施工现场，保证定人、定岗、定位配合甲方项目部进行技术、质量、安全全过程的管理工作，否则在施工期间出现的质量问题、安全事故一切责任由乙方负责。

　　5、 乙方违约：

　　乙方无能力施工，使工程进度、质量、安全无法保障，甲方有权废除合同，造成的经济损失全部由乙方承担，乙方无条件的撤出施工现场，并承担总承包人工费的30%的违约金。

　　6、 乙方负责对人员工资的支付。甲方付款到位，乙方若不按时支付或造成支付不到位，责任全部由乙方负责，造成人员上访等劳动纠纷，每上访一次乙方应承担伍仟元的罚款，依次累计从承包费中扣除。

　　7、 对乙方的奖励：①乙方在施工期间能够积极配合项目部调配，合理利用机械、设备、材料，顺利完成施工任务，甲方项目部承担乙方施工工具用具(如：水桶、木抹子、灰斗、铁锹、洋镐、线绳、墨汁、红蓝铅笔、毛刷、扫帚等)费用20xx元。②乙方在施工过程中未发生质量事故、材料浪费现象，甲方给予10000元的奖励。③乙方在施工过程中能够积极配合项目部消除安全隐患，未发生任何安全事故，甲方给予10000元的奖励。④本工程若达到市级文明工地，甲方给予8000元的奖励。

　　九、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，结清财务手续后自行失效。

　　甲方： (签字、盖章)

　　乙方： (签字、盖章)

　　年 月 日

承包合同范文集合 篇23

　　负责人： 住所：

　　承包方：

　　承包方代表 住所：

　　为了稳定和完善农村土地承包关系，维护承包当事人的合法权益，根据《中华人民共和国农村土地承包法》和有关法律、法规、政策的规定，经发包方、承包方充分协商，特订立本合同。

　　一、承包土地的基本状况

　　1、土地属性：荒山

　　1、总面积约：荒地500亩(具体面积以四至界限为准)。

　　2、承包土地的四至界限：东至__ ，南至__，西至__北至__。

　　二、承包期限、价款及付款方式

　　1、承包期共计 43 年，自20xx年 10月 1 日起至 20xx年 12月 31日 止。

　　2、承包费共计：人民币__万元。

　　3、付款方式：一次性付清承包款。

　　三、承包土地的用途

　　承包农户可以用于种植粮食、经济作物等，也可以用于农业开发和产业化经营、旅游观光等(含用途相关配套设施)。

　　四、发包方的权利和义务

　　1、权利：依法拥有土地所有权;监督承包方依照合同约定的用途合理利用和保护土地;制止承包方损害承包地和农业资源的行为;法律、行政法规规定的其他权利。

　　2、义务：维护承包方的土地承包经营权，不得非法变更、解除承包合同;尊重承包方的生产经营自主权，不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动;为承包方提供必要的生产、技术、信息等服务;执行区、镇(街道)土地利用总体规划，组织本集体经济组织内的农业基础设施建设;督促承包方履行耕作义务，确保土地不撂荒;法律、行政法规规定的其他义务。

　　五、承包方的权利和义务

　　1、权利：依法享有承包地使用、收益和土地承包经营权流转的权利，有权自主组织生产经营和处置产品;承包地被依法征收、占用的，有权依法获得相应的'补偿;法律、行政法规规定的其他权利。

　　2、义务：维持土地的农业用途，不得用于非农建设;依法保护和合理利用土地，不得给土地造成永久性损害;珍惜土地资源，不得荒芜土地;法律、行政法规规定的其他义务。

　　六、违约责任

　　当事人一方不履行义务或者履行义务不符合约定的，应当按照《中华人民共和国合同法》的规定承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

承包合同范文集合 篇24

　　建设方：以下简称甲方

　　施工方：以下简称乙方

　　依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，根据甲方20xx年1月10日的工程招标函和乙方20xx年1月10日中标的投标书，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　工程项目

　　一、工程名称：综合楼

　　二、工程地址：长株潭大市场

　　三、工程概况：砖混结构七层，建筑面积7406平方米(结算时按实计算)

　　四、工程项目批准单位：湘潭市计划委员会

　　批准文号：潭计基(20xx)218号

　　五、承包方式：包工包料

　　六、承包范围和内容：

　　1.按湘潭市勘测设计院设计的施工图纸，包括土建、水电、避雷、室内消防及化粪系统。基础超深一次性包干。

　　2.办理建筑工程规定办理的所有手续(投资项目立项、地质勘测、图纸设计在外)，办理房屋每户产权证。

　　七、承包造价：按233.7万中标价包干

　　施工准备

　　一、甲方

　　1.20xx年2月8日前负责做好建筑物施工现场水源、电源(包括水表、配电板的安装)和运输道路的接通并维修，拆迁处理现场内民房和障碍物(包括架空或隐蔽)，以及负责300毫米以上的基地平整，并提供有关隐蔽障碍物的资料。

　　2.合同签订后提交建筑工许可证：由乙方办理。

　　3.合同签订后5天内提供完整的建筑施工图捌份，施工技术资料份：

　　4.组织有关部门参加施工图纸交底会审。

　　5.甲方委派贺泽东、赵红霞为现场代表，对工程质量进行监督，检查隐蔽工程、负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。

　　二、乙方

　　1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

　　2.组织施工人员和材料、施工机械进场;

　　3.编制完善施工组织设计或施工方案，送甲方会签;

　　4.乙方委派刘炳坤为现场代表，负责工程施工质量、安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

　　工程期限

　　一、根据招标函的要求和投票书的承诺，工程总工期为240天(日历天)自20xx年2月10日开工至20xx年6月20日竣工验收。(开工日期以开工报告为准)。

　　二、如遇特殊情况(按湘工商合字[1993]第20号发布的合同示范本第三条规定)经甲方现场代表(或监理工程师)签证后，工期相应顺延。

　　工程质量与安全施工

　　一、本工程竣工质量按投标书要求为：合格等级。

　　二、乙方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。

　　三、乙方在施工中必须遵守下列规定：

　　1.凡用于工程(包括特殊情况下由甲方提供)的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关标准和规定提供质量合格证，并经检测合格后方可用于工程，对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表(或监理工程师)签证后，方可用于工程;

　　2.隐蔽工程必须经甲方派驻代表(或监理工程师)检查验收签章后，方可进行下一道工序，甲方派驻代表(或监理工程师)应在接到隐蔽工程检查通知单24小时之内进行检查;

　　3.乙方在施工中发生质量事故，应及时报造甲方派驻代表(或监理工程师)和有关部门，一般质量事故的处理结果应送甲方(或监理单位)，重大质量事故的处理方案，应经甲方、建筑管理部门、设计单位共同研究并经签证后实施;

　　4.工程竣工后：乙方按规定对工程实行保修。保修时间自通过验收之日算起。土建保修一年，水电保修半年，屋面保修五年。

　　竣工验收后，乙方向甲方提供完整的竣工验收资料二套。

　　四、乙方应该按规定采取严格的安全措施，做到安全生产、文明施工，甲方应予积极配合，施工中发生的安全事故由乙方负责，其它责任事故由责任人负责。施工与设计变更

　　一、乙方必须严格按甲方交付的`设计图纸、说明文件施工，甲乙双方均不得擅自修改。

　　二、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸，乙方才予实施。

　　工程价款的支付与结算

　　一、本合同签订后二日内，甲方支付人民币15万元给乙方办理报建手续和施工准备。

　　二、工程进度款支付：基础工程竣工前，乙方所进场的建筑材料费用凭验收单或发票，一律由甲方支付，基础工程验收后，甲方支付进度款10万元，完成三层主体后甲方支付建安总价的60%主体完成后付足建安总价80%，工程竣工验收后五天内付足建安总价95%，乙方将钥匙、竣工资料、房屋产权证交给甲方时付足建安总价98%，其余2%作为质量保证金，待土建保修期满时一次付清。

　　三、乙方在单项工程竣工验收后二十天内，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件七天内审查完毕，如有争议，双方协商解决，解决不成可提请造价管理部门审定。

　　四、下列情况工程价款必须调整：

　　1.设计变更引起的工程量增减：其结算按94定额直接费进行结算。

　　2.人力不可抗拒而发生的自然性灾害。

　　奖罚条件

　　一、工期

　　按合同工期完工者不奖不罚，延误竣工，每延误一天，由乙方按合同造价的0.5向甲方支付违约金，但累计奖罚款总额不得超过建安总价的3。

　　二、签订合同后，甲方因国家计划调整，引起不能继续施工履行合同时，应向乙方支付实际发生的费用，其它原因停缓建，除向乙方支付实际发生的费用外，还应向乙方持付合同总价2%的违约金。

　　三、由于乙方的原因不能继续履行合同或完成工程后，经双方协商同意可解除合同，但必须向甲方支付合同总造价2%的违约金。

　　纠纷解决办法

　　任何一方违反人合同规定，定协商不成，按以下方式解决：

　　一、向湘潭市经济合同仲裁机关申请仲裁。

　　二、向人民法院起诉。

　　附则

　　一、合同补充条款：

　　部分材料质量乙方必须按要求采购：

　　1.铝合金用振升牌1.2mm厚银白色铝材;

　　2.水泥用市水泥厂或湘钢水泥厂生产的水泥;

　　3.钢材：I级钢用湘钢材，II级钢用链钢材;

　　4.电线用电缆厂生产的铜芯线;

　　5.开关、插座用鸿雁牌的;

　　6.防滑砖、瓷片用一级瓷片。

　　二、本合同一式捌份，加盖双方公章或合同专用章。

　　三、未尽事宜，参照国家工商行政管理局、建设部(GF-91-0201)建设工程施工合同协商办理。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同范文集合 篇25

　　甲方：____省____县浆水乡上源头村委会

　　乙方：____省____县浆水乡上源头村四组村民廖X

　　为了开发利用荒山地，经村支委研究同意将属其上源头村集体林场其中一小角荒山地发包给乙方开发私办猪场，现经甲乙双方充分协商，双方签订合同如下：

　　一、乙方承包甲方的荒山地面积及四至范围：乙方承包甲方荒山地总面积约_____亩，以四界范围为准。四界范围是：南至_____，北至_____，西至_____，东至_____。

　　二、承包期限：承包时间为________年，承包期限从________年元月____日起至________年____月____日止。

　　三、承包款：承包款每年人民币_____元整，________年承包期总计承包费人民币_____元整。支付办法：承包款乙方按承包年限一次性支付人民币_____元整给甲方（村委会）。

　　四、在承包期限内甲乙双方的权益和义务：

　　（一）、乙方享有承包经营权，可自由种养，但不得超出四至范围以外。

　　（二）、在承包期限内，乙方经营管理所需要的'资金、费用支出全部由乙方负责。

　　（三）、乙方在承包期间依法经营所得一切利益全部属于乙方所有，甲方不得提出任何要求。

　　（四）、乙方承包的山地发生权属争议，甲方负责调处纠纷。如因国家需要征用的，按照法律政策规定执行。

　　五、本合同由甲、乙双方共同签订，双方代表人签字、盖章生效。在承包期限内，不论管理体制、行政区域、人事变动，本合同效力不变。合同一式六份，甲、乙双方各执三份，具有同等法律效力。

　　甲方：____省____县浆水乡上源头村委会代表签字：

　　乙方：_______

　　签订日期：_______年________月____日

承包合同范文集合 篇26

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年1月22日，信宜市水务局（以下简称甲方）向社会公开招标发包其属下企业信宜市响水电站（以下简称电站）经营权。在竞标中，（以下简称乙方）中标。按招标规定，电站经营权由乙方承包。为了更好地管理好该电站，经甲、乙双方协商，本着诚实、守信、公平、公开、公证、务实的原则，订立本合同。

　　一、电站权属问题

　　（一）所有权

　　电站的所有权永属甲方所有。该电站一切固定资产，不论新旧和何种形态，其产权、财物处置权属甲方所有。

　　（二）甲方将电站经营权发包给乙方，在承包期限内，乙方只有电站的经营权、使用权、管理权、收益权。

　　二、承包期限

　　乙方承包甲方的电站的经营权、使用权、管理权、收益权的时间为：从20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。

　　三、乙方义务及权利

　　（一）义务

　　1、如无特殊情况，乙方每年向甲方交纳人民币叁拾捌万伍千元（小写385000.O0元）租金，分两次交，第一次于每年的7月30日前交纳贰拾万元整（小写200000.O0元），第二次于次年的l月30日前交纳壹拾捌万伍千元（小写l85000.O0元）。

　　2、乙方将电站每年的税后电费总额的30％划给信宜市财政局。

　　3、乙方负责缴纳电站的营业税。

　　4、电站发生机械、生产、人员、灾害等事故，乙方1小时内向甲方报告。

　　（二）权利

　　1、在承包期限内，乙方履行本合同规定的义务，拥有电站的经营权、使用权、管理权、收益权，甲方不得干涉。

　　2、乙方拥有电站员工的聘任、管理、使用等权利，甲方不得干涉。乙方有权聘用电站部分原职工。

　　3、乙方拥有电站的改造、维修方案制订权。

　　4、如遇特大自然灾害，造成电站毁灭或未毁灭但已损毁严重，乙方有权终止本合同，退出承包，有权领回全部押金。

　　四、甲方义务、责任及权利

　　（一）义务、责任

　　1、电站的一切证件由甲方负责办理，也可委托乙方代办理。办理电站证件的所有费用由甲方负担。甲方要按规定按时办理电站相关证件的年审。

　　2、甲方派日常管理人员与乙方经营管理负责人协调电站日常工作，如有变换甲方管理人员，当日知会乙方。

　　3、因电站属甲方所有，根据《中华人民共和国物权法》规定，电站所得税由甲方负责缴纳。

　　4、甲方负责因电站发包造成原职工下岗的思想解析工作、安置工作、谴散工作。如因电站原职工思想不通，造成电站承包期间给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿给乙方。

　　5、电站一切农业关系均由甲方负责处理完毕，不得影响乙方生产。

　　（二）权利

　　1、甲方有与乙方协商制订电站改造、维修方案的权利。

　　2、甲方有每年从乙方收取人民币叁拾捌万伍干元（小写385000。O0元）租金的权利，如乙方不按时按额交纳，有终止电站承包合同的权利。

　　五、押金、守约、违约问题

　　（一）押金交付方式。乙方向甲方交纳人民币壹佰伍拾万元（小写1500000。O0元）作押金。竞标时，乙方提交的竞标保证金自动转入作承包押金，不足部分，乙方在签本合同一次性交清，共150万元人民币。甲方开具收据给乙方。乙方如约履行合同，甲方在合同到期之日，将押金及其产生的利息全数退回给乙方。本承包合同到期，如甲方不按时退还押金，乙方按日利率万分之十向甲方计收滞纳金。

　　（二）押金保管方式。乙方交给甲方押金，甲方作为电站产权方不能变相把押金变作提前收取承包金，改变资金用途，押金应专款专用。甲方收到人民币壹佰伍拾万元（小写1500000。O0元）押金，全数壹笔存入甲、

　　乙双方共同选定的银行或信用社，共同监督，每次存定期五年。不经甲、乙双方同意，甲方不得自行提取、动用押金。

　　（三）押金利息归属。人民币壹佰伍拾万元（小写1500000。O0元）押金作为存款产生的利息归乙方所有。

　　（四）如乙方要解除本合同，不承包，保证一切机械运行正常，并交清该年度内承包款项给甲方，甲方扣除10万元押金后，5天内将余下140万元押金全数归还乙方。如甲方违约，甲方10天内双倍返还押金给乙方。

　　六、电站的维护、维修

　　1、现有设备使用，维护，操作方法正确（确保上班当值人员持证上岗），如果电站机械自然老化，如压力管壁外层氧化生锈、压力管变薄、穿孔出现事故。购进更换现有设备造册登记，维修过程中更换被损物件，统一交给甲方。

　　2、新增固定资产，如原发电机欠发无功，对网路造成影响，欠发3度无功扣（罚）1度有功，电力部门已经作出处罚都不整改，仍然无动于衷做法，提出疑问，为什么要这样做，对该问题一次性投入，该固定资产长期使用，固定资产属甲方，应由甲方出资购进。

　　3、甲方交好的，正常的电站机械给乙方经营，到时交回给甲方的也一样，或至少都正常运作，但外表旧了些少，属合理。

　　例如甲方交汽蚀穿孔转轮给乙方，要乙方交完好无缺的转轮给甲方，这种做法有失公平。安装远程计量监控设备，不能说在乙方经营时就安装，十年后就拆走或无偿送给甲方，因为远程计量属高压计量组成部分。交接前一切设备运行正常，如有残缺的甲方负责修理完毕才交给乙方使用。

　　4、无过错行为造成的需维修问题

　　（1）、小额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以下的，由乙方解决。

　　（2）、大额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以上的`，由甲方负担。

　　（3）、一切油类生产易耗物均由乙方负责，从中标之日起电站内存油类及其他物料乙方可使用，乙方用完后，其需多少甲方不负责。

　　5、行为过错造成的需维修问题

　　如乙方人为造成，需维修的，如操作失误等，不管费用大小，由乙方负担。如甲方人为造成，需维修的，不管费用大小，由甲方负担。

　　6、自然灾害造成的需维修问题

　　因电站属甲方所有，一切自然灾害造成电站需维修的费用，由甲方负担。小额度每次500元内的均由乙方承担，超额部分全由甲方承担。

　　七、特殊情况下租金问题

　　（一）自然灾害造成的停产情况下租金问题

　　因不可抗力的自然灾害造成电站停产，不能发电，根据《合同法》规定，乙方将自然灾害及电站停产情况报甲方，由甲、乙双方共同核实，造册登记签证，按每天实际发电量与租金进行相应比例扣减租金。并进年底

承包合同范文集合 篇27

　　发包方（以下简称甲方）：

　　住址：

　　联系方式：

　　居民身份证号：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　住址：

　　联系方式：

　　居民身份证号：

　　甲乙双方经平等、自愿协商，就乙方承包甲方，进行经营的事宜达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

　　一、承包范围

　　1、乙方承包甲方的经营资产为：

　　2、以上经营资产的所有权为甲方所有。乙方按本合同约定行使承包经营权。

　　二、承包期

　　乙方承包期限为：年，自年月日至年月日。

　　三、承包风险金、管理费

　　乙方应当在签订本合同的同时，向甲方交纳承包风险金人民币元。本合同效力终止时，如乙方无违约行为，承包风险金由甲方全额归还乙方。

　　乙方应当在承包期内的每月一日（或每季度的第一天）向甲方交纳管理费元。

　　四、承包收益分配

　　承包期内，乙方在向甲方交纳全部管理费后，盈亏自负。

　　五、权利、义务

　　（一）甲方权利、义务

　　1、在约定时间收取乙方的管理费；

　　2、监督乙方经营使用甲方资产的情况；

　　3、保证资产所有权的真实性，向乙方提供承包经营的宽松环境；

　　4、许可乙方使用甲方品牌、商标；

　　5、承担房租、工商管理费、税费、承包资产维修、更新费用；

　　6、承担本合同生效之前所产生的债权债务；

　　7、在承包期内，不得向第三人转让乙方承包的资产，不得充许第三人参与承包经营；

　　8、不得随意中止、终止、解除合同。

　　（二）乙方权利、义务

　　1、享有承包经营收益，承担承包经营亏损；

　　2、定期向甲方交纳管理费；

　　3、合法从事承包经营；

　　4、承担承包经营中产生的员工工资、水电费、与承包经营直接相关的'成本费用，以及除前款约定应由甲方承担的费用之外的所有费用；

　　5、在承包期内，不得向第三人转让承包资产，不得充许第三人参与承包经营；

　　6、合理使用甲方资产，保护甲方资产不受损害；

　　7、制定具体制度，施行合理措施，保证承包经营安全；

　　8、合理合法使用甲方品牌、商标；

　　9、不得随意中止、终止、解除合同。

　　六、违约责任

　　甲乙双方任一方违反本合同第五条约定，未造成对方重大损失的，应当承担违约金元，甲方可以从乙方承包风险金中优先扣除，乙方应当及时向甲方补足承包风险金；如果造成对方重大损失，则按照实际产生的经济损失要求对方赔偿。

　　七、合同解除、续展

　　本合同经甲乙双方协商同意，可以解除。

　　本合同期满后，经甲乙双方协商，可以书面方式延长承包期限，也可以另行签订合同。

　　八、争议解决

　　在履行本合同产生争议，甲方双方应当先行协商，协商不成的，任一方可向人民法院提起诉讼。

　　九、其他约定

　　本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（签字盖章）：

　　乙方（签字盖章）：

　　年月日年月日

承包合同范文集合 篇28

　　发包人（全称）：________

　　承包人（全称）：________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本天然气工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_____________________________________________工程地点：________________施工图号：__________________工程内容：______________________________________________

　　二、工程承包范围

　　施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。标段桩号：中压：__________________________低压：___________________________

　　三、合同工期

　　开工日期：_______________竣工日期：__________________合同工期总天数：_______天

　　四、质量标准

　　按照《城镇燃气设计规范》GB50028—20xx、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—20xx、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》GB50236—20xx、《工业金属管道施工及验收规范》，现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准，工程质量达到合格。

　　五、承包方式

　　包工包料（主材与设备由发发包提供）

　　六、合同价款

　　1、金额（大写）：______________________________元（人民币）

　　2、合同调整价款：施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。

　　3、工程款支付：工程竣工验收合格后，工程结算审结半年内，分期付清。

　　4、计价依据：20xx年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》，20xx《太原市建设工程材料预算定额》、当期《临汾工程建设标准定额信息》，招标工程按照招标文件的约定执行。

　　七、材料设备供应

　　施工图中的主材及设备由发包人提供，主材及设备款在结算时扣回。辅材在发包人认可后可由承包人自购。所有材料设备必须出具产品合格证明。

　　八、工程质量保修

　　承包人对施工图中所涉及的管道安装及土建工程承担质量保修责任。

　　1、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期两年。

　　2、保修范围：施工图及设计变更所设计的内容和项目。

　　3、承包人在保修期内接到抢修通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担。

　　4、工程质量保修金为施工合同价款的5%，金额________元。

　　5、发包人在质量保修期满经验收合格后，将剩余的保修金返还承包人。

　　九、发包人的权利和义务

　　1、发包人向工地派驻现场管理人员，负责工程的管理、验收及对外的'协调。

　　2、开工前向承包人提供施工图纸四套。

　　3、审查批准承包人的施工组织设计（施工方案）。

　　4、负责办理开工前的有关审批手续，协助承包人解决施工现场的用水用电。

　　5、开工前以书面形式校验水准点与坐标控制点。

　　6、协助处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构建物、文物、树木的保护工作。

　　7、组织图纸会审。

　　8、在施工中如遇到与施工图纸不符的情况，发包人应及时通知设计单位到现场协商处理，并由设计单位出具书面处理意见。

　　十、承包人的权利与义务

　　1、承包人向工地派驻项目负责人，负责施工的组织、施工的质量、进度和现场安全管理等。

　　2、承包人对燃气工程图纸资料负有保密责任。

　　3、开工前向发包人提供施工组织设计（施工方案）。

　　4、提供对施工场地周围地下管线和临近建筑物、构建物、树木的保护措施及方案，经发包人批准后实施。

　　5、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告，经发包人批准后实施。

　　6、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。

　　7、承担施工现场的安全和保卫工作，严格履行《燃气工程安全施工责任协议书》中的乙方责任，消除隐患，杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担相应的赔偿责任。

　　8、工程不得转包。非经发包人同意，承包人不得将所承包的工程的任何部分分包，一经发现，发包人有权单方面终止本合同，并要求承包人赔偿相应损失。

　　9、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。

　　10、工程完工后3日内通知发包人现场管理人员组织验收，工程竣工验收合格后7日内，将竣工材料及结算材料报发包人审核。

　　11、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　十一、违约责任

　　1、发包人违反本合同约定，赔偿其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

　　2、承包人违反本合同约定，延误工期的，工期每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人；未达到合同约定质量标准或其他违约的，承包人无偿返工并赔偿因其违约给发包人造厂的一切损失。

　　3、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人，每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人。

　　十二、安全责任

　　承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故，导致施工人员或第三者伤亡，由承包人承担全部责任，并承担全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险，支付保险费用。

　　十三、争议

　　1、约定请建设行政主管部门调解。

　　2、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。

　　十四、本合同未尽事宜、双方可按照《建设工程施工合同》GF—20xx—0201示范文本中的通用条款执行。

　　十五、本合同双方签字盖章后生效，在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。

　　十六、本合同一式陆分，发包人肆份，承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后，擅自涂改无效。

　　甲方：________乙方：________

　　日期：_____________日期：_____________

承包合同范文集合 篇29

　　发包方：王怀金，男，湖北当阳市人，系店垭金帝宾馆负责人(以下简称甲方)

　　承包方：肖平，男，湖北荆州区马山镇双龙村三组人(以下简称乙方)

　　甲方兴建有金帝商务宾馆，餐饮、娱乐、住宿为一体，餐饮系列乙方承包经营，为互利共赢，经甲、乙双方友好协商，就权利义务关系，达成如下合同条款：

　　一、甲方所有的金帝宾馆一楼餐厅6间，厨房1间(面积约180平方米)，附属设施及装饰齐全一并交与乙方经营使用，餐具、餐桌、餐椅、空调等相关用具设备由乙方自己筹备(详见乙方自筹财产清单)。

　　二、乙方承包经营期限自20xx年10月1日起至20xx年9月30日止，共3年，承包期外本合同自行终止。

　　三、乙方承包经营期内，每年向甲方交承包费人民币叁万元整。

　　四、乙方承包费交付与甲方时间为每年10月1日一次性付清。(以收据为准)

　　五、乙方在承包经营期内，工商、税务、卫生等相关部门应办的各种执照证件及应缴的'税、费由乙方自办自缴与甲方无关。

　　六、水、电甲、乙双方共同用一总表，乙方按月分别承担三分之一的水、电费。

　　七、乙方在承包经营期内未经甲方同意不得擅自转包或转让他人经营，同时对甲方交付与乙方的各种设施和财产进行保养与维修。

　　八、乙方承包期满后，双方自愿的情况下可另续签合同，若甲方不再发包或乙方不再承包，单方必须在本合同期满前三个月告知对方。

　　九、甲、乙双方终止合同后，乙方自筹备的餐具等相关设备(见财产清单)可自行处理，也可与甲方协商作价一致后转与甲方。

　　十、本合同未尽事宜双方协商一致后可另行补充条款，补充后的条款与本合同生同等效力。

　　十一、本合同条款若单方违约付对方违约金5000元。 十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　二O**年十月一日

承包合同范文集合 篇30

　　发包人（以下简称甲方）：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、诚实守信的原则下，就本工程施工事项共同协商并签订工程承包合同如下：

　　一、 工程概况

　　1、 工程名称：聚氨酯直埋管道保温工程

　　2、 施工地点：

　　二、 工程施工期限

　　本工程于签订本合同起____日内必须进厂施工。

　　三、 承包方式

　　本工程以包工包料方式承包，甲方只负责提供钢管、施工场地、电费、住宿，其余工程需要均由乙方负责。

　　具体项目及做法要求如下：

　　1、 高密度外护管壁厚D400不小于

　　6、D350和D300不小于5，外护管壁厚下差为0。2—0。3。树脂的密度应为535ga；3；595 ga；3；。外护管生产时必须使用有助于提高外护管性能的添加剂（抗氧剂，紫外线稳定剂等）。

　　2、 聚氨酯硬质泡沫保温层厚度为50、任意位置的泡沫密度不小于50 ga；3；。

　　3、 保温接头两侧为12c宽热缩带焊接（接头处必须封闭完全），中间打眼注料（施工后美观）。

　　4、 外护管轴线与钢管直线不得偏心。

　　5、 钢管两头应留出150—200的裸露非保____区以备焊接。

　　6、 发泡前钢管表面应加以清理，去除铁锈、油脂、灰尘等污染物。

　　7、 成型的保温管道露天存放应用篷布遮盖。

　　8、 未尽事宜执行C114—_中华人民共和国____镇建设行业标准

　　四、 承包范围

　　乙方承肖家新村方向、林业局方向一次网暖气管道（粗、细）保温

　　五、 承包价格

　　各种型号管道单价为：

　　D400管道155元米，包括黑皮，此价格为含税价格。

　　D350管道140元米，包括黑皮，此价格为含税价格。

　　D300管道125元米，包括黑皮，此价格为含税价格。

　　六、 工程量结算方法

　　按钢管的长度计算例如：（6米钢管按6米计算）接头不另外计算，人为破坏直头按实际发生尺寸计算，弯管按同等型号的1。5米计算，按同等型号的'1。5米计算。

　　七、 付款方式

　　1、乙方施工人员、材料、设备进场生产后完成50%工程量付20万工程款，其余款项工程完工后开具发票结清余款。

　　2、工程完工并验收合格后开具全额发票（其中10万工程款开劳务发票，20万工程款增值税发票，剩余工程款开国税材料发票）在付清剩余款项。

　　八、 合同有效期

　　1、本合同未经双方同意，任何一方不得擅自变更或终止，否则，按合同总值的10%向对方偿付违约金，并承担对方由此造成的损失。如管道保温工程质量不合格甲方有权终止合同，由于质量问题发生损失由乙方承担。

　　2、在施工过程中，发生质量和安全事故由乙方负责。

　　3、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同内容全部履行完毕后自动失效。

　　4、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：
随便看

　

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

　

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间：2025/4/23 7:29:07