| 标题 | 地方水电公司运营承包合同 |
| 范文 | 地方水电公司运营承包合同（精选3篇） 地方水电公司运营承包合同 篇1发包方：__水电有限公司 发包方： __水电有限公司为提高电站经营效益，决定采取承包方式经营。 现经甲方股东代表同意将所属梨洋电站按现有状况发包给乙方经营管理。 现经甲、乙双方自愿协商，达成以下承包经营合同条款，供双方共同遵照执行。 一、承包电站期限自__年月日时起至__年月日时止共计__个月。 二、承包金额每年按人民币壹拾玖万元整计算。 拾壹年总金额人民币贰佰零玖万元正。 从__年开始，上网电价超过0.23元/千瓦时超出部分差额，甲乙双方按__分成。 三、承包金交付方式：承包金每年分上半年和下半年各支付一次，均为玖万伍仟元整，支付时间为每年1月份及7月份的前拾天。 如乙方逾期未缴纳承包金，乙方每天应付滞纳金500元，贰拾天内还不汇还承包金，则甲方有权终止合同，乙方承担相应责任。 四、乙方在承包期内自主经营，自负盈亏，自行依法缴纳应缴的一切政府部门税费。 电站相关手续由甲方负责尽快办理，费用由甲方自行承担，由于手续原因形成责任由甲方自行承担。 五、乙方应加强电站管理，搞好安全生产。 承包期间发生一切安全生产责任，均由乙方承担，甲方概不负责。 由于管理不善的原因，造成拦河坝崩塌、厂房山体滑坡、洪水漫入时，损失由乙方承担。 由于不可抗拒原因造成相应损失，双方协商处理修复。 六、承包期间，甲方如需将电站整体盘活，乙方必须给予支持，承包经营期间乙方投资部分损失由双方协商解决。 但同等条件下必须优先考虑盘活给乙方。 七、承包期间电站的所有债权债务，则由承包者自行承担。 乙方不得以甲方公章及固定资产作为抵押贷款。 电站现有固定资产由甲方登记造册交乙方使用，承包期间乙方因需投资，承包期满后甲方无偿收回。 八、在承包期间，乙方如需转包应经甲方同意方可。 九、本合同从签订之日起生效，甲、乙双方共同遵照执行，如一方无故终止合同，则应承担法律责任。 十、签订合同之日，乙方必须缴纳保证金贰万元，若乙方无故终止合同，甲方有权没收保证金。 保证金在承包期满后全额返还。 十一、本合同一式陆份，甲乙双方各执三份备案。 甲方： 乙方： 年月日 地方水电公司运营承包合同 篇2本授权委托书申明：我________(姓名)系________(公司名称)的法定代表人，现授权委托我公司的________(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义前来贵单位________(办理事件)。代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。 代理人无转委托权。特此委托。 代理人：________性别：________年龄：____单位：________ 部门：________ 职务：________ 代理人身份证号码：________________ 单位名称(盖章)： 法定代表人(签字)：代理人(签字)： 日期：20_年4月14日 地方水电公司运营承包合同 篇3发包人：__________________ 承包人：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 第一条 工程概况 1、工程地点：__________________. 2、工程内容及做法：__________________. 3、工程承包方式：双方商定采取下列第___种承包方式。 (1)承包人包工、包料); (2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料; (3)承包人包工、发包人包料。 4、工程期限______天，开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。 5、合同价款：本合同工程造价为(大写)：______元。 第二条 工程监理 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供： (1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份; (2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份，设计费(大写)______元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。 第四条 发包人义务 1、开工前______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 2、提供施工期间的水源、电源; 3、负责协调施工队与邻里之间的关系; 4、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 5、施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 6、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。 第五条 承包人义务 1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程; 2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境; 3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通; 4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。 第六条 工程变更 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。 第七条 材料的提供 1、由发包人提供的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续; 2、由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。 第八条 工期延误 1、对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延： (1)工程量变化和设计变更; (2)不可抗力; (3)发包人同意工期顺延的其他情况。 2、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。 3、发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。 4、因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。 第九条 质量标准 双方约定本工程施工 质量标准：______施工过程中双方对工程质量发生争议，由______部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。 第十条 工程验收和保修 1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收： (1)__________________; (2)__________________; (3)__________________. 承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。 2、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。 3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为______月。验收合格签字后，填写工程保修单。 第十一条 工程款支付方式 1、双方约定按以下第______种方式支付工程款： (1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款： 工程进度过半指：__________________ (2)其他支付方式：______________. 2、工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。 3、工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。 第十二条 违约责任 1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 2、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。 3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 4、发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金______元。 5、由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。 6、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金______元。 第十三条 合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决： (一)提交______仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院提起诉讼。 第十四条 几项具体规定 1、因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)______元(此费用不在工程价款内)。 2、施工期间，发包人将外屋钥匙______把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁______把，由承包人当场负责安装交付使用。 3、施工期间，承包人每天的工作时间为：上午______点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。 第十五条 其他约定事项 ______________________________________________________. 第十六条 附则 1、本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式______份，双方各执______份，______部门______份。 4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 发包人(签字)：__________________ 承包人(盖章)：__________________ 签订日期：______年______月______日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。