网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文：

　

标题 机场建设施工合同
范文

机场建设施工合同（精选29篇）

机场建设施工合同 篇1

　　发包人(全称)：_______________________

　　承包人(全称)：_______________________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：_______________________

　　工程地点：_______________________

　　工程内容：_______________________

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

　　工程立项批准文号：________________________

　　资金来源：_______________________

　　第二条 工程承包范围

　　承包范围：_______________________

　　第三条 合同工期

　　开工日期：_______________________

　　竣工日期：_______________________

　　合同工期总日历天数_____________天

　　第四条 质量标准

　　工程质量标准：_______________________

　　第五条 合同价款

　　金额(大写)：___________元(人民币)￥：__________元。

　　第六条 组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书。

　　2、中标通知书。

　　3、投标书及其附件。

　　4、本合同专用条款。

　　5、本合同通用条款。

　　6、标准、规范及有关技术文件。

　　7、图纸。

　　8、工程量清单。

　　9、工程报价单或预算书。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　第十条 合同生效

　　合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日

　　合同订立地点：_______________________

　　本合同双方约定___________________________________后生效。

　　发 包 人：_______________________(公章)：_______________________ 承包人：_______________________(公章)_______________________

　　住 所：_______________________ 住 所：_______________________

　　法定代表人：_______________________ 法定代表人：_______________________

　　委托代表人：_______________________ 委托代表人：_______________________

　　电 话：_______________________ 电 话：_______________________

　　传 真：_______________________ 传 真：_______________________

　　开 户 银 行：_______________________ 开 户 银 行：_______________________

　　账 号：_______________________ 账 号：_______________________

　　邮 政 编 码：_______________________ 邮 政 编 码：_______________________

机场建设施工合同 篇2

　　建设单位：______(以下简称甲方)

　　承建单位：______(以下简称乙方)

　　经甲乙双方充分协商，甲方将下列工程任务委托乙方进行施工承包，为明确双方责任，特制定本合同，希共同遵守。

　　一、工程名称及建设地点：

　　1、工程名称：______

　　2、建设地点：______

　　二、工程范围：

　　园林绿化种植，园林景观水电施工，园林景观土建施工，园林绿化养护。

　　三、工程总造价：

　　乙方上报预算总价(含税)为______元(￥______元)，确定最终含税合同总价为：______元(￥：______元)。

　　四、工期：

　　工期为：______至______。

　　五、承包方式：

　　包工包料

　　六、甲乙双方负责完成的工作：

　　a)甲方负责完成的工作：

　　i、在开工期间为乙方施工提供方便，为乙方提供生活及施工水电接口;负责为乙方驻地提供场地，其办公或生活用房搭设费用由乙负责。ii、甲方委派同志为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。b)乙方负责完成的工作：

　　i、乙方委派同志为工地代表，负责在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划，并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。

　　ii、保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。

　　iii、自觉遵守甲方的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施;在甲方指定的水电接口处安水、电表，并负责交纳水电费。

　　七、乙方必须严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。

　　八、工程变更：

　　在工程施工中，如果有合同以外的变更项目或预算中漏项的情况，采用以下方式：

　　1、变更增减工程量由甲、乙双方按实际发生量确认;

　　2、变更项目单价首先参照原合同预算报价中的相同或相近似的单价执行，如果原合同预算报价中没有可参照的项目单价，由甲、乙双方根据市场价协商确认。

　　3、变更项目金额一起并入工程决算中。

　　九、工程验收及竣工结算：

　　a)所承包工程全部完工后，由甲方根据双方确认工程报价书中所列项目、设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行竣工验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止。

　　b)工程竣工验收通过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。

　　c)双方在竣工工程验收证明书上盖章后，乙方在15个工作日内将竣工资料和竣工结算书上报甲方审核;甲方在15个工作日内将竣工结算审核完毕。

　　十、养护期：

　　该工程养期自通过竣工验收之日开始计算，养护期为壹年，如在养护期内出现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。

　　d)本工程至20xx年10月15日养护期满，苗木成活率未达到相关标准要求。在养护期间乙方应对死亡的苗木进行补植。

　　十一、合同款项支付：

　　工程完成到30%时支付第一次进度款30万元元，完成到60%时支付第二次进度款40万元，工程验收结算完成后支付至结算价的95%，一年养护期满后若没有质量问题，在7个工作日内支付余款5%。

　　十二、其他事项：

　　a)在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、文明施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。

　　b)如果需要办理出入的手续，由甲方协助乙方办理，其费用由乙方负责。

　　十三、本合同和施工设计图、工程项目报价以及共同认可的附件共同组合文件，并具有同等的法律效力。乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后，方能正式开始施工。

　　十四、本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。本合同未尽事宜，共同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。(预算书作为合同附件，同具法律效力)

　　本合同正本一式两份，双方各执一份，副本二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：______乙方：______

　　代表：______代表：______

　　签约地点：______签约时间：______

机场建设施工合同 篇3

　　尊敬的审判长、审判员，我依法接受原告杭州某工程公司的委托担任其诉讼代理人，出庭参与诉讼活动，现就其与被告福州某公司建设工程施工合同纠纷一案发表如下代理意见：

　　一、关于厦门某地水泥中转站建设项目工程工期顺延的原因主要是1、被告要求暂停施工。2、被告逾期支付工程进度款。3、因被告单方面原因导致工程部分项目设计及工程变更。4、被告逾期供电。5、工程量增加。由此导致工期顺延及原告窝工损失的责任应当全部由被告承担。

　　1、【被告要求暂停施工】20xx年12月5日原被告签订厦门某地水泥中转站建设项目工程合同书，20xx年12月14日被告支付预付款，工程正常开工建设。20xx年4月23日，被告以厦门市正对厦门某地港区重新规划、为考虑不确定因素之风险、减少可能造成的不必要损失为由，单方面通知原告暂缓施工，并同意将合同工期延长因延迟付款的相应天数。【证据1、4、41】

　　2、【被告逾期支付工程进度款】在20xx年2月7日桩基工程完工，3月12日，厦门市建筑工程检测中心有限公司出具了桩基检测报告，原告开始了土建施工。被告却未按约支付第三笔进度款，并且该第三笔进度款逾期达302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【证据1、11】

　　3、【被告逾期支付工程进度款】在20xx年9月10日原被告双方签订补充协议，将工期约定为自该补充协议生效之日起算150个日历日，付款方式按原合同约定付款。但被告在20xx年12月20日应当支付第5笔进度款至20xx年4月24日实际付清之日共逾期达126天。【证据11】

　　4、【被告逾期支付工程进度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分别与各设备供应商订立合同并支付了相应款项，由于被告未能按约支付第6笔工程进度款，导致原告不能向各供货商支付货款，被告为避税考虑，提出签署三方协议，由各供货商向其开具增值税发票才解决主要设备的供货。以原告与三供货商合同约定20xx年2月10日发货至20xx年7月20日订立三份三方合同权利义务转移计算，被告付款逾期至少超过160日。由此导致工期顺延及原告窝工损失的责任应当由被告承担。【证据2、8、9、11、19】

　　5、【因被告单方面原因导致工程部分项目设计及工程变更】因被告方原因，被告在施工过程中多次要求对部分设计进行变更，在20xx年1月20日将原设计的砖混结构固定式的空压机房变更为钢结构的机房，20xx年9月10日提出水泥输送管道泊位栈桥边缘需向上(下)移位，长度约15到20米。因此，因可归责于被告的设计变更和等待设计方案必然导致工期顺延和停工。【证据13、22】

　　6、【被告逾期供电】原被告在原合同中已约定由被告提供电源，20xx年4月22日，原被告与土建分包商签订会议纪要，再次明确工程电源由被告在20xx年5月30日提供，系统调试在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供电，而原告早已于20xx年9月25日完成全部安装。被告供电逾期至少达137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同时也证明被告对该工程的生产使用不可能早于20xx年10月14日。即便因原告原因导致工程逾期，也不会对被告使用该工程产生任何损失。【证据1、20、21、23、24、25，法院向翔安供电局调取的供电合同、现场施工单等证据。】

　　7、【被告逾期供电】厦门某地水泥中转站最终在20xx年9月25日安装完毕，由于被告逾期至20xx年10月14日才供电，导致工程在20xx年10月31日才通过重车测试和投入使用。依法应当认定20xx年9月25日为厦门某地水泥中转站工程竣工之日。【证据41】

　　8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告双方协议增加了散装自控系统及控制柜增改合同、库底电气控制迁移工程合同、栈桥管道及桥架敷设工程合同、陆域供电点安装工程合同、网络电话监控控制系统增设工程合同等5个补充合同总价为100万元，工期明确约定为配合厦门某地码头水泥中转站工程工期完工。因被告未及时确认新增工程导致停工和工程量增加必然导致工期顺延。【证据14、15】

　　9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告双方协商增加水泥中转站库下砌体工程，合同金额为115000元，工期约定30日并需配合生产线施工进度施工，工期延误一天须支付违约金120元。工程款的支付方式为验收合格并收到发票后10日内支付百分之95，其余作为质保金在一年质保期满后支付。而被告已按约支付了该合同金额百分之95等事实证明了被告认可工程施工进度及工程工期顺延的责任在被告方的事实。【证据18】

　　10、【法律依据】中华人民共和国合同法第二百八十三条　【发包人的责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

　　二、 厦门某地水泥中转站工程质量及性能完全符合合同约定。

　　1、厦门某地水泥中转站工程的设计是由原告按被告要求的性能委托国内权威机构某某某某设计研究院进行，其所提供的设计方案及该工程所采购的全部设备和材料均是通过被告的认可后进行的，所以，工程的性能在理论上完全符合合同要求。【证据1、11对账明细】

　　2、该工程已于20xx年10月31日通过重车测试后即投入使用至今达19个余月，被告对工程整体运行性能从未提出异议或整改、维修要求，且相关设备及工程按约定已超过一年的保修期，因此，完全可以确定该中转站的质量及性能符合合同约定。【证据28、29、30、34、37、41】

　　3、该工程的卸船、中转输送及出库能力主要由负压抽吸机、螺杆式压缩机和汽车衡等设备的性能决定，实际运行能力还受水位环境及操作人员的影响，在被告已对上述设备进行验收，在使用过程中亦未对其性能提出异议的情况下，已有足够的理由认定该中转站的性能达到了合同要求。【证据26、45、48】

　　4、退一步分析，如果该工程相关设备性能没有达到合同约定，或者质量不合格，则被告肯定要进行维修整改，但是，被告从未有要求原告就工程相关性能进行整改或维修的行为，也没有在通知原告并在原告拒修的情况下自行进行维修或委托第三方维修的事实，并且在20xx年11月3日确认尚有质保金506942.25元待保修期结束后支付原告，根据被告确认该工程在20xx年10月31日通过测试后投入使用到20xx年11月3日已使用超过一年的保修期，由此可以认定该工程的性能完全符合合同约定并且运行良好。【证据41、44、】

　　5、根据20xx年7月20日原被告与三供货商签订的协议约定，原告在与三供货商签订的合同中的债权与债务全部转由被告履行，那么，即使该工程的相关性能没有达到原被告合同的约定，那么，有关卸船能力没有达到合同约定，则被告应当首先与杭州某某有限公司联系或要求整改或退货;有关输送方面没有达到合同约定的性能，则被告应当首先与南京某某有限公司联系，要求整改或退货;有关卸料出库的性能没有达到约定，则被告应当与福建某某有限公司联系，要求整改或退货;但是，在此之前，被告从未向上述三家供货商提出性能方面的维修、整改要求，亦未向原告提出对工程中转输送方面性能进行维修或整改的要求，由此可以确认，该工程的性能和质量是符合原被告合同约定的。【证据19、48】

　　6、被告在该工程通过测试后，原告即先后五次发函要求办理验收手续，被告对原告要求验收的函告均未予回复。原告于20xx年11月30日向被告提交整体验收资料、12月28日向被告提交决算书、20xx年3月16日再次交付决算书及其他证书后，被告已于20xx年3月17日出具对账明细及证明，确认主体工程总金额为9014845元，后期增加1150000元、共计10164845元，累计已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面对原告要求支付剩余工程款的要求时，被告以原告需提供增值税发票方可付款来搪塞，在原告阐明合同约定为提供工程发票时，被告才以性能未达标为由再次拒绝付款。这充分证明了中转站的质量和性能完全符合约定。被告关于性能未达标及未通过验收的真实意思和目的是拖延、拒付、克扣工程款。否则，被告也不会在通过测试、投入使用并办理结算后又提出未经验收及性能未达标。【证据11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

　　7、20xx年3月13日，原被告双方协议增加了散装自控系统及控制柜增改合同、库底电气控制迁移工程合同、栈桥管道及桥架敷设工程合同、陆域供电点安装工程合同、网络电话监控控制系统增设工程合同等5个补充合同总价为100万元，20xx年4月28日原被告双方协商增加水泥中转站库下砌体工程施工发包合同金额为115000元，上述6个合同增加的工程款共计1150000元，被告对此部分工程的质量和性能从未提出过异议或维修要求，但被告也拒绝支付此部分工程剩余的371050元，说明被告关于工程性能未达标或质量不合格只是被告为达到拖延、克扣工程款的一个借口。【证据11、15、18】

　　8、【法律依据】依据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第13条的规定，即使该工程未经竣工验收或性能有问题，由于被告已投入使用，则被告不得以使用部分质量不符合约定为由拒付工程款。该解释第14条同时规定，工程未经竣工验收，发包人擅自使用，以转移占有建设工程之日为竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通过测试并由被告占有和投入了使用，被告提出所谓工程性能未达标及未通过验收只是其想达到拖延、拒付、克扣工程款的目的而找到一个借口，被告依法应当支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元并承担其他损失。

　　三、关于拖欠工程款的数额。

　　原告于20xx年11月30日向被告提交整体验收资料、20xx年12月28日向被告提交决算书、20xx年3月16日再次向被告交付决算书及其他证书后，被告已于20xx年3月17日出具对账明细及证明，确认主体工程总金额为9014845元，后期增加1150000元、共计10164845元，累计已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告决算书关于主体工程总额9014845元及后期增加1150000元与被告一致，关于具体每笔款项的支付时间和数额也与被告一致，原告决算书和被告明细账也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日经厦门某地法院调解由被告代付建安的20xx37元，被告实际还拖欠原告质保金和工程款共计1174655.25元。【证据11、39、41、(20xx)某某初字第1280号调解书】

　　四、被告提出根据合同约定应当先由原告提供发票才能付款、工程未经验收、性能未达标等答辩意见是没有法律依据的。

　　1、原告此前已就开具发票一事与被告协商，但被告要求原告开具增值税发票方同意付款并拒绝接受原告的工程发票，原告为此于20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求开具增值税发票为由拒付工程款，其真实的意思是拒付工程款。故本案中不是原告没有开具发票，而是被告拒绝接受。【有二份录音证据证明】

　　2、由于原告没有建筑施工企业资质，故根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第一条的规定，原被告双方签订的某某合同(厦门某地水泥中转站建设项目工程合同书)无效，被告所依据的原告必需先提供发票才支付工程款的约定也是无效的。根据中华人民共和国合同法第56条、57条、58条的规定及最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第13、14、2条规定，依法确认该工程质量合格并由被告按双方结算确认的工程款数额支付拖欠的1174655.25元。至于开具发票是原告的法定义务，依法属于国家税务机关管辖范围，人民法院不能就发票事宜进行处理。原告收到被告支付的全部工程款时会按规定出具工程发票。【证据1、41，法律依据中华人民共和国合同法第57条、58条的规定及最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第13、14、2、1条规定】

　　综上，由于被告要求暂停施工、被告逾期支付工程进度款、被告单方面原因导致工程部分项目设计及工程变更、被告逾期供电、工程量增加导致工期顺延和原告窝工损失，在工程整体通过测试并运转良好及原告五次要求办理竣工验收后拒绝办理验收手续并连续运行生产达一年之久后，以未经竣工验收和性能不符合合同约定为由拒绝支付工程款的行为已严重损害了原告的合法权益，请求法院根据上述事实以及法院依原告申请查明的事实判决，支持原告的全部诉讼请求。

　　此致

　　长乐市人民法院

　　杭州某工程公司代理人：曾省明

机场建设施工合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确施工中甲乙双方的安全责任、权利、义务，经双方协商，签订本安全协议。

　　乙方自愿参加甲方的工民建工程施工，变电站的新建、扩建、改造工程的施工等。

　　一、甲方的安全责任、权利、义务：

　　1、向工程派出甲方代表，在变电站内施工，即为：工作负责人;

　　2、监督乙方进行安全生产规程制度的学习培训，并检查安全培训的结果;

　　3、工作前对乙方进行全面的安全技术交底;

　　4、在有危险的电力设施区域内作业，要求乙方制定安全措施，并配合做好相关的安全措施;

　　5、在开工前要向乙方收取安全施工保证金，按工程规模的大小收三千至一万元。

　　6、有权制止任何影响安全生产的行为，开展查禁违章工作，罚金从安全施工保证金中扣除;

　　7、有义务给乙方提供满足安全生产需要的工作环境。

　　8、做好安全措施，设监护人(工作负责人)，办理工作许可手续。

　　二、乙方的安全责任、权利、义务：

　　1、认真学习、执行《电力安全工作规程》和有关规定，必须组织严格的统一考试，考试内容须经甲方认可，合格后方能持证上岗工作，并建立健全施工人员相应的档案。

　　2、开工前必须向全体施工人员进行安全技术较底，让施工人员掌握工程特点及施工安全措施;

　　3、严格遵守《电力建设安全工作规程》、《安全生产规程规定》和《电力安全工作规程》及《建筑业安全规定》等的有关规定和甲方安全生产的规定;

　　4、自觉接受甲方单位的监督和指导，对甲方单位安监部门提出的意见，必须及时整改。发生人身事故或危机生产运行的不安全情况，必须报告甲方单位。

　　5、有权拒绝违章指挥或违章作业;有权拒绝能对本人身心造成严重伤害潜在危险的作业;

　　6、施工中要做到“遵章守法反三违‘违章指挥、违章作业、违反劳动纪律’”。努力追求“零伤害、零损失、零事故”

　　7、有义务通过自己的工作努力确保甲方的安全生产;

　　8、自身的条件不满足安全生产的需要时，向甲方书面说明。

　　三、违约责任：

　　1、执行合同中有关违约处理的规定;

　　2、拒绝无潜在危险作业的行为视为违约;

　　3、发生违章事件，执行甲方规定，进行相应处罚;

　　4、对违章施工造成的各种事故负完全责任，并承担全部损失。

　　四、执行规程：

　　1、双方在履行合同时执行《电力安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》及省集团公司、龙南供电公司的安全生产相关规定。

　　2、本安全协议一式两份，甲、乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方：(盖章)乙方：(盖章)

　　代表人签字：代表人签字：

机场建设施工合同 篇5

　　甲方：__________负责人：__________

　　乙方：__________负责人：__________

　　依照《民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、 工程概况及承包方式

　　1、 工程名称：网吧室内装修工程。

　　2、 工程地点：中心小学附近

　　3、 工程承包方式：包工包料

　　4、 工程概况：建筑面积1700.00平方米。

　　二、 工程装修内容　　室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。

　　三、 工程造价　　工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;　　工程造价为：X元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)

　　四、 工程期限　　工程开工日期：________年____月____日　　工程竣工日期：________年____月____日

　　五、 质量要求　　按国家建设部行业标准G73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出　　现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为________年，终身维修。

　　六、 付款方式

　　1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的30%金额。

　　2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的30%金额。

　　3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的40%。

　　七、双方责任

　　1、 甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

　　2、 乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　八、其它事宜　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、 本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)

　　3、 工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

　　4、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、 其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、 合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

　　甲方：__________乙方：__________

　　日期：______________日期：__________

机场建设施工合同 篇6

　　甲方：　　乙方：　　根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，乙方承接甲方外墙涂料工程施工事宜，经双方友好协商，签订本合同。　　

　　第一条：工程概况　　

　　1、工程名称：　　工程地点：　　

　　2、工程范围：根据施工图纸和甲方要求负责外墙涂料工程的样板制作、材料供应和施工、检测验收及维护等；　　

　　3、承包方式：包工包料包检测验收合格；　　

　　4、质量等级：按照国家有关规范进行检测验收，乙方承诺工程项目均达到国家验收标准的优良等级。　　

　　第二条：工程期限　　

　　一、本合同工程分四个施工段，详见下表：　　工程名称 施工段 工期（日历天）　　外墙涂料 A栋 25　　B、C栋 25　　D、E、F栋 25　　G-栋 25　　备注:

　　①本合同工期均含节假日及验收时间。

　　②具体开工时间以甲方开工通知为准，工期自甲方开工通知确定的日期起计算。但乙方的施工工期应不影响土建施工总进度工期，乙方应根据双方共同确认的工程进度计划进行施工。　　

　　二、如遇下列情况，经甲方及监理盖章确认后，工期相应顺延：　　

　　1、工程量变化较大和设计变更较大而影响施工进度；　　

　　2、非因乙方原因，施工中停电造成一天内连续停工累计超过8小时以上，影响正常施工的；　　

　　3、不可抗力因素；　　

　　4、乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容向甲方代表提出报告，逾期不办理视为放弃。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。　　

　　第三条：合同价款　　

　　一、本合同总暂定总价为人民币 元( )。其中：　　

　　1、栋施工段暂定总价为人民币 元整（ ）；　　

　　2、A栋施工段暂定总价为人民币 元整（ ）。　　金额组成详见下表（人民币：元）：　　工程名称 施工段 暂定面积（㎡） 包干单价（元㎡） 暂定总价（元）　　外墙涂料

　　栋　　A栋　　合计　　备注：

　　①综合包干单价包含本工程的材料费、人工费、机械费、与土建配合协调中乙方自身所发生的费用、税金、验收费等所有费用。但不含外架使用费，超出工期范围的外架使用费由乙方承担，根据实际使用天数按天计算。　　

　　②乙方按施工图进行施工并按实际施工面积计算工程量，以合同约定综合包干单价进行合同结算。　　

　　二、支付方式　　合同按栋、A栋两个施工段分段进行施工及支付工程款，在符合合同约定的付款条件，且乙方向甲方提供等额合法税务发票后五个工作日内，由甲方或甲方委托的单位按乙方在本合同中提供的银行账号以转账的方式向乙方支付。各施工段的付款条件如下：　　

　　1、甲方发出开工通知，乙方材料、人工进场，且完成相应施工段腻子层施工并经甲方及监理方验收合格后，支付该施工段合同暂定总价30%，分别为：　　栋为人民币 元整（ ）　　A栋为人民币 元整（ ）　　

　　2、相应施工段所有工程竣工，经甲方、监理方验收合格交付甲方后，支付该施工段暂定总价的50%，同时甲方暂扣除该施工段暂定总价3.5%的配合费，实际支付分别如下：　　

　　1）甲方暂扣除相应施工段暂定总价3.5%的配合费后，实际支付给乙方该施工段的工程款分别为：　　栋为人民币 元整（ ）　　A栋为人民币 元整（ ）　　

　　2）甲方暂扣除相应施工段暂定总价3.5%的配合费，分别为：　　栋为人民币 元整（ ）　　A栋为人民币 元整（ ）　　

　　4、工程结算：按本合同确定的综合包干单价和实际施工面积进行合同结算。　　

　　5、本合同所有工程经质检部门整体验收合格，乙方按约定提交竣工资料，双方进行结算，甲方扣除质保金和配合费后，付清工程余款。　　

　　6、工程质保金为合同结算总价的3%。质保期内，乙方按约定履行保修义务、工程无任何质量问题，质保两年后，甲方将质保金按实结算后退还给乙方（不计利息）。　　

　　7、工程配合费为合同结算总价的3.5%，经双方按实结算后，根据暂扣除的配合费进行多退少补。　　

　　第四条：工程变更　　因土建设计变更引起本合同项下工程量增加或减少的，乙方应于变更发生后____日内将相关资料上报甲方及监理方审核确认。否则，对乙方因变更而增加的费用，甲方不予认可。　　

　　第五条：工程质量　　

　　一、工程样板制作：外墙涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三种样板：基层腻子（两道：粗型、细型各一道）、底漆层（一道）、外墙漆面层（两道），各种样板需分层留样并经甲方、监理方验收合格后，乙方方可正式施工。　　

　　二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方现场派驻代表的监督。　　相关的合同通用版83;弱电施工标准版标准合同书;消防工程施工标准版标准合同书;防水工程施工标准版标准合同书;爆破施工标准版标准合同书;电力建设工程施工标准版标准合同书;水利水电工程施工协议书183;绿化施工标准版标准合同书;水利水电工程施工协议书183;装修施工协议书

　　三、乙方需按约定采购材料，符合图纸要求和国家规定标准，并提供产品合格证、使用说明书、性能检测报告等，所购材料经甲方、监理方检查确认后，乙方才能施工使用，不符合要求的，乙方负责运出施工场地并重新采购.

　　四、外墙涂料工程符合以下规定，以乙方提供的涂料样品进行验收：　　涂料名称 颜色色号 生产厂家　　外墙专用腻子（两道） 有限公司　　水性底漆（一道）　　弹性抗污涂料（两道）　　备注:

　　①基层腻子为两道：粗型、细型各一道

　　②外墙涂料涂刷纹理为细纹（以样品验收），必须具有遮盖力，耐紫外线，抗酸碱，不变色，不起泡，无粉化，无龟裂，不脱落，可清洗等。　　

　　第六条： 工程验收　　

　　一、外墙涂料工程报验。材料进场及施工过程中，乙方需向甲方报验的内容为：　　

　　1、进场材料报验；　　

　　2、抹灰基层质量和含水率测定报验（正式施工前报验）；　　

　　3、打底腻子基层质量报验（腻子施工完成后，封闭底漆施工前报验）；　　

　　4、抗碱封闭底漆层质量报验（封闭底漆完成后，罩面漆施工前报验）；　　

　　5、成品质量报验（两道罩面漆完成后报验）。　　甲方及监理方进行上列各项验收，如验收不合格或验收手续不全，甲方可以要求乙方返工直至验收合格，工期不顺延；因此造成工期延误的，按合同暂定总价3‰天计收违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。　　

　　二、工程综合验收　　

　　1、以国家颁发的工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准及施工图纸、施工技术文件、样板要求等为依据，由甲方、监理方、____市建设工程质量监督站等部门进行验收。　　

　　2、甲方在接到乙方验收通知之日起7天内组织竣工验收。工程验收合格后贰天内，乙方将该工程移交给甲方。甲方未在约定时间内组织验收的，工期顺延。　　

　　3、工程未能通过验收的，乙方在甲方要求的时间内整改至验收合格，工期不顺延；因此造成工期延误的，按合同暂定总价3‰天计收违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失；工程经过贰次以上（含贰次）未能通过验收的，另行向甲方支付违约金人民币壹万元（10000.00）次的处罚。　　

　　第七条：工程质保　　

　　1、本合同工程质保期为________年，自工程验收合格交付甲方之日起计。质保期内，凡因产品和施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修和承担甲方及客户的一切损失损害赔偿责任，工程保修条件、范围等按甲方确认的质保书和国家有关规定执行。　　

　　2、质保期内，如腻子层或油漆层出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱，流坠等质量问题，乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格，如属于大面积返修（累计2㎡以上），再次验收合格后工程质保期重新计算（即返修合格后再保修________年）。　　

　　3、质保期内，工程发生质量问题，乙方应在接到甲方或用户通知后24小时之内到现场进行维修，否则甲方有权扣收质保金，并自行维修处理，相关费用由乙方承担。　　

　　第八条：甲方工作　　

　　1、甲方提供本工程相关的施工图纸、设计效果图，确定颜色色号。　　

　　2、提供乙方施工所需用水、电源，水电费由乙方承担；可提供设备材料放置场地。　　

　　3、协助协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。　　

　　4、对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程（工序）甲方有权责令其返工或停工，因此造成的经济损失由乙方承担。　　

　　第九条：乙方工作　　

　　1、本合同签订生效后三天内，将本工程的施工组织设计、详细的施工工艺流程等交给甲方、监理方审定。　　

　　2、熟悉施工图纸，按图施工；自行负责场内的各种水平和垂直运输。　　甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________　　法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________　　地 址：_________ 地 址：_________　　开户行：_________ 开户行：_________　　帐 号：_________ 帐 号：_________　　签约时间：________年____月____日 签约地点：_________

机场建设施工合同 篇7

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　一、 工程概况：

　　工程名称：小区道路硬化工程 工程地点：小区 承包范围：包工包料 合同工期：40天 开工日期：20xx年4月25日 竣工日期：20xx年6月5日 约53万元。工程量按照实际发生量进行结算(后附工程预算单)。

　　二、 甲方职责：

　　1、 依据建设工程管理的法令法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进度管理。

　　2、 协助乙方解决施工过程中遇到的问题。 按照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督，负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作。

　　3、 根据实际需要，审核批准工程变更方案，审定工程签证。

　　4、 负责抓好对工程队的安全教育，定期进行安全检查。

　　三、 乙方职责：

　　1、 认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规，依据施工方案要求组织施工。

　　2、 每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工。

　　3、 所购进的建材必须符合国家材质技术指标，具备产品合格证书及相关质检手续，并经甲方验收合格，方可使用。

　　4、 抓好本工队全体人员的安全教育，搞好施工现场安全设施、警示标志配置及各项安全防护工作，严格施工机械、电器设备的安全操作规范，积极配合甲方的各项安全检查。

　　5、 未按照施工技术规范及工程质量要求组织施工而造成的废品工程，应予以返工并承担相关费用。

　　6、 乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方承担，不可抗力因素(地震、洪水等)造成的损失由甲乙双方协商解决。

　　四、 工程决算：

　　工程竣工后，依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算。

　　五、 付款方式：

　　依据工程进度双方商定。工程竣工验收合格后，支付工程总价款的百分之九十五，预留百分之五保修金，保修期为一年，期满未出现质量问题，支付余款。本合同自签订之日生效，甲乙双方共同遵守，如有争议，提交当地劳动仲裁部门裁决本合同一式四份，甲乙双方各一份，甲方存档二份。

　　发包方：(公章)法定代表人：委托代理人：

　　承包方：(公章) 法定代表人： 委托代理人： 年 月 日

机场建设施工合同 篇8

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、工程承包范围

　　三、合同工期

　　计划开工日期：暂定 年 月 日，计划竣工日期 年 月 ，合同

　　工期

　　( )日历天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格。

　　五、合同价款

　　金额：(大写) 元(人民币)￥ 元

　　六、组成合同的文件：组成合同的文件：

　　(1) 合同协议书

　　(2) 中标通知书

　　(3) 投标文件

　　(4) 招标文件的澄清和补遗

　　(5) 招标文件

　　(6) 本合同专用条款

　　(7) 本合同通用条款

　　(8) 标准、规范及有关技术文件

　　(9) 图纸

　　(10) 工程量报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同《本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》通用条款》中分别赋予它们的定义相同。义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定的施工、承包人向发包人承诺按照合同约定的施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定 日后生效。

　　发包方(公章)： 承包方(公章)：

　　住所： 住所：

　　法定代表人： 法定代表人

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　账号： 账号：

　　邮政编码： 邮政编码

　　B、通用条款 通用条款

　　按中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局1999年12月制定的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)示范文本执行。(具体条款略，如投标人要求可提供)

　　C、专用条款 专用条款

机场建设施工合同 篇9

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方__________与乙方__________原于______年______月______日签订的建设合同，现经双方协商同意，合同于______年______月______日予以解除，乙方提前撤出施工现场，乙方提前撤出施工现场，本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如下结算、撤场协议：_________________

　　一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款万元，详见附表1完成工程量清单。

　　二、经双方对上述费用进行核算统计，截止_____年_____月_____日甲方应付乙方款项共计______万元，该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他费用要求。

　　三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计______万元(含代付工程料款万元)，详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计______万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款______万元，至此欠款全部付清，双方再无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。

　　四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。

　　五、合同解除后，乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滞留，否则应承担拖延费10000元/日。

　　六、本协议由双方签字盖章后生效，协议协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)

机场建设施工合同 篇10

　　发包人： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规规定、遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：建筑面积约 960 平方米

　　资金来源：自筹、集资建户

　　二、工程承包范围

　　承包范围：设计图纸范围内(地皮面积270㎡)的土建、主体工程、外墙普通涂料装饰、内墙粉刷粗到、室内排污排水系统、化粪池、出檐、公共过道、楼梯间白灰、底层地面砼层垫层。

　　三、合同工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数： 天。

　　四、质量标准要求

　　工程质量标准：合格，并保证房顶不渗水。

　　五、合同价款

　　金额(大写)：约 壹佰肆拾贰万零捌佰元整 (￥：1420800元)，按 1480 元/㎡计算。甲方不再支付其他任何费用给乙方，即不再支付任何补助费用。

　　六、合同付款方式：乙方第贰层封顶后(含基础)，甲方按造价70%支付前两层工程款，以后每现浇一层按造价80%付款。

　　七、承包人向发包人承诺：按合同约定进行施工，竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和支付方式支付合同价款。

　　九、相关合同条款(未用条款)：

　　(一)甲方将水、电在开工前接入施工现场，包括路道，施工过程中，所耗用的水电费用由乙方负责。

　　(二)甲方提代承担人搭建施工人员办公、临时住房的场地，积极配合内助分理施工过程中出现的有关问题。

　　(三)甲方负责处理施工场地周围地下管线以及邻近建筑物、建筑物的保护工作，乙方不承担一切税费。

　　(四)乙方承担所有施工使用的水、电费用。

　　(五)工程所需缴纳的建筑营业税及其他各种税费由甲方负责，乙方不负责任。其他的所有报建费用由甲方负责。

　　(六)乙方负责施工过程中的所有保卫、安全工作责任，并对其所有管理人员和施工人员的各种工伤情况负全部责任，甲方不需承担任何责任。

　　(七)工程如中途因甲方报建等原因停工，甲方应按完成进度进行结算，并承担与工程直接相关的经济损失。

　　(八)相关施工要求及计算方法、违约责任：

　　l、出檐、走廊、阳台折半计算面积，屋顶如有斜屋面折半计算。

　　2、工程所需的所有用材必须符合国家标准要求，甲方须提前通知乙方，如因材料不合格造成的问题由乙方负全责，甲方还可要求返工。

　　3、排污排水系统必须布局合理，总管、水沟、化粪池要完全能够满足总栋房屋排污、散水要求。

　　4、甲方必须按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元处罚。

　　十、1、如果甲方按进度无法支付工程款，按3%月息计算。

　　2、钢材品牌鸿泰或白露锰钢，水泥标号325#。

　　十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

机场建设施工合同 篇11

　　一、把原房屋楼面混凝土预制板结构设计更改为全现绕混凝土结构，因此房屋结构更改为全框架结构。

　　二、乙方在施工过程中必须按质按量安全施工。

　　三、乙方在施工过程中，1、是混凝土标号要达标和搅拌均匀;

　　2、是钢筋及捆筋，要严格按国家建筑要求规定施工;3、是混凝土震动均匀，确保密实，如出现质量问题，乙方照价赔偿给甲方造成的一切损失。

　　四、乙方不履行施工合同责任时，或施工过程中出现质量问题，甲方有权终止全部合同，乙方的工程投入无条件归甲方所有，甲方另行安排施工人员进行施工。

　　五、每施工完一层楼面时，经甲方验收合格后，甲方付给乙方该层合同的70%。

　　六、乙方必须严格安全施工，若出现安全事故由乙方全部负责经济和法律责任，与甲方无关。

　　七、乙方必须接受甲方的监督和建议。

　　八、本合同经双方签字即生效，工程款结清后终止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

机场建设施工合同 篇12

　　建设方：(以下简称甲方)

　　投资运营方：(以下简称乙方)

　　为了响应泗县县委、县政府加快新农村建设号召，促进农民致富，发展泗县农村经济，，进一步落实招商引资工作，加快城镇化项目进程，甲乙双方愿意为刘圩镇镇政府启动新农村建设项目精诚合作。甲乙双方本着优势互补，平等互利、诚实信用的原则，经反复协商，就刘圩镇新农村建设合作建设事宜，达成如下合作协议，以资共同遵守。

　　一、总则

　　甲方同意以甲方自有新农村建设项目用地：规划之四山村 约100 亩(附图)，以实际丈量为准。新农村建设用地价格及使用年限，甲方根据有关新农村建设政策规定的价格执行规划用地性质为新农村建设用地，土地使用年限50年格执行。甲方负责以甲方的名义申报各项建设手续，并在所有手续完善后，交乙方建设开发，费用由乙方承担。其他任何规费及税金乙方概不负责。双方协商，为便于今后工作，成立新农村建设领导班子，甲方履行法律手续，乙方全权负责投资建设及销售。

　　二、合作范围

　　甲乙双方合作的范围：

　　四山村新农村建设项目用地范围内房屋及配套设施的施工建设，以及通过有关部门批准规划范围内。为本项目服务的配套设施的项目建设，和建设用地范围内的拆迁及青苗补偿。 四山村新农村建设用地范围内土地的平整。四山村新农村建设用地范围内修建道路，及其他公共设施包括水、电、有线及无线通讯、地下给排水网、广播电视线路接入、邮电等服务设施的建设。双方依据政府最终批准的规划，按地方政府要求进行实施。双方依据政府最终批准的规划确定的绿化及其他公共服务设施的建设标准。拆迁村庄的土地复垦平整。新农村建设单体的定向销售。新农村建设过程中的政策宣传及执行，及在实施过程中的执行问题。

　　三：责任范围

　　甲乙双方的合作方式及责任范围甲方负责协调建设用地，落实政策实施要求。甲方负责协调政策落实，甲方负责协调新农村建设地块的地质勘探工作费用有乙方承担。 甲方负责协调四山村新农村所涉及到的所有村民房屋拆迁丈量和异地安置房屋购买合同签订事宜。

　　四：乙方责任：

　　乙方负责四山村新农村建设资金投入。乙方负责四山村新农村该项目的土地测量图纸设计，销售宣传施工实施，及工程验收。乙方严格按刘圩镇政府上报批准后的四山村新农村建设方案要求实施，如有变动必须经刘圩镇政府批准后方案实施。乙方在实施过程中，若甲方需要乙方配合的 ，乙方应积极态度对政策的落实宣传，国家各项扶持资金的到位都应努力去做。乙方在实施过程中。应遵守当地民风 民俗，不做违规违法之事，交付一个合格工程。

　　五;甲方的权利及义务

　　依据本协议精神，按国家政策享受泗县新农村建设的及奖励政策。同时将本协议交由四山村村民委员会讨论通过。通过后本协议正是生效。本协议生效后，将本协议上报县新农村建设办公室规划局国土、建设部门通过并获得建设所需的各项批文及政策 支持。责成村民委员会和被拆迁人达成拆迁协议，落实国家对拆迁户的政策补贴及时到位，落实过度费按时分发确保拆迁户平稳过度。办理建设房屋产权证明，确保搬迁村民获得合法产权。本协议签订后应严格保守商业秘密，不得向第三方泄露商业机密，更不得将约定给乙方项目擅自交由第三方合作开发。如因少数村民因客观原因不能购买开发房屋的，甲方负责将销售尾盘的不动产无偿过户至乙方名下。确保乙方合法利益。

　　六、乙方的权利及义务

　　乙方的权利和义务

　　乙方的权利：按本协议精神，分享甲方利益以外的开发收益。未经甲方同意，不得将本协议约定的出资义务或合同权利转让第三方。协同甲方完成开发建设前的各项文件报批及拆迁过程的辅助工作。按计划开工建设，并保证新建房屋及配套设施验收合格。在开发建设过程中遵守国家的相关法规。

　　七、实施步骤

　　本协议签订后，甲乙双方须将本协议约定事项交由四山村民委员会讨论通过，获得通过后本协议正式生效。本协议生效后，乙方组织规划方案设计等工作，需要上报县国土、规划及县新农村建设主管部门备案，同意后方可实施。获得前述各项批准后，应及时成立共建办公室，及开工前各项准备，以便于工作顺利开展，共建办公室成立后，乙方负责拆迁政府补贴外的资金及前期建设准备工作、甲方负责协调落实政府各项扶持资金到位的前期工作。共建设办原则上以村民委员会为主，遇到原则情况，甲方应积极主动协调解决和强力解决建设过程中实际问题。

　　八、违约责任

　　本协议签订后，双方应严格遵守，全面履行合同约定，因乙方资金不及时到位影响双方约定的开发时间和进度的，每延期一天按履约保证金的 0.5 %支付甲方违约金，延期达三个月以上的加倍支付违约金，延期达六个月以上的，甲方可终止合同，乙方不得异议。 因乙方建设工程验收不合格，致使无法整改补救，乙方承担全部违约责任。

　　九、其他

　　第九条 在本协议签订生效后，项目启动后将前期工作经费贰拾万元，汇至甲方指定的双控账户或则合同终止。甲方在协议签约生效7日，向乙方全面提供前期所需各项资料及场地，以便于乙方按时施工。甲方向乙方提供四山村新农村建设用地必须在合同生效10日内手续办理完毕，同时提供相应合法文件。本协议生效后，不得擅自变更，如需变动有其他未进事宜，经甲乙双方协商解决，另签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效应。本协议一式八份，双方各执四份。政府其他部门需要备案之合同，由双方共同提供。 未尽事宜双方另行协商。

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

　　代表：(签字) 代表：(签字)

　　日期： 日期：

机场建设施工合同 篇13

　　甲方：_____________________ 乙方：_____________________

　　地址：_____________________ 地址：_____________________

　　电话：_____________________ 电话：_____________________

　　兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：

　　一、工程依据和技术指标

　　1.发电机组型号：_____________ ;冷却方式：_____________;台数：_____________。

　　2.技术指标

　　根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。

　　评价点位置：__________________________________________

　　所属区域：____________________________________________

　　噪声标准：白天________db(A);晚上________db(A)。

　　注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。

　　二、噪音治理要求

　　1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

　　2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。

　　三、噪音治理措施

　　采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

　　五、完成期限

　　在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。

　　六、施工条件及协作事项

　　________________________________________。

　　七、工程费用及支付办法

　　总工程费用为：________________

　　付款方式：合同签定时交付定金________;主材料进场后付________;工程完工后________天内付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。

　　2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。

　　3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方(甲方)：________________

　　承接方(乙方)：________________

　　签订时间：______年______月____日

机场建设施工合同 篇14

　　发包方(以下简称甲方)：

　　代表人：

　　地址：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　代表人:

　　身份证号:

　　地址：

　　依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，根据本工程的具体情况，就该工程质量、工程进度、安全生产等事项达成一致，签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.工程地点：

　　2.工程范围：

　　3.承包方式：

　　3.1按图纸、清单备注栏说明及工程范围内、包质量、包安全、包工人差旅和食宿费。

　　3.2施工用水电费由乙方承担。

　　3.3本合同执行清单价结算，按甲方要求 天完成主体，总工期 天完成项目;若甲方所供设备、材料、及款项不到位造成的工期延误乙方不承担任何责任。

　　3.4施工工具及劳保用品(含施工工具及吊葫芦、脚手架、临时用电的电箱电缆线照明、手套、口罩、安全带、安全帽、木梯等)购置及托运费由乙方负责;

　　3.5现场施工材料的卸货搬运及保管由乙方负责;

　　4.工期

　　总工期： 日历天。

　　开工日期：　 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　第二条 双方代表

　　1.甲方驻工地代表姓名： 联系电话：

　　2.本工程实行甲方代表负责制，甲方委托甲方代表对本安装工程实行现场管理。

　　3.乙方驻工地代表姓名： 联系电话：

　　4.施工中必须和甲方代表一起参与项目管理及各项会议;

　　4.1甲方工作

　　4.1.1合同开工前3天，提供施工所需要场地。

　　4.1.2合同开工日期前3天，办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等的申请报批手续。

　　4.1.3如乙方不按合同要求进行施工，甲方即可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工。

　　4.2乙方工作

　　4.2.1按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。遵守有关法律和规定，接受甲方的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要及施工验收规范进行施工。为甲方交由乙方施工的工程提供配合，服从甲方对分包工程的协调。

　　4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程进度计划及其相应统计报表;

　　4.2.3 在乙方施工的施工场地内，按工程和安全需要提供和维修夜间施工使用的照明、看守由乙方负责。

　　4.2.4遵守当地市政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音、施工现场环境卫生等管理规定，并办理有关手续。

　　4.2.5遵守当地市政府和甲方上级单位对施工场地的规定和要求。

　　4.2.6 按约定保护好建筑物结构和相应管线、设备。

　　4.2.7 已竣工工程未交付甲方验收之前，乙方负责成品保护，工程竣工后3天内清理现场，做到工完场清。

　　4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。

　　4.2.9乙方必须为进入场地的所有工人和管理人员购买工伤保险，确保施工安全和第三者的安全，在施工中违章操作发生的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。

　　4.2.10乙方应自行解决施工过程中工人的食宿问题。

　　4.2.11乙方有义务事先告知甲方未知的与本工程质量相关的事项，如乙方知道或根据经验有关质量问题而告知甲方。

　　4.2.12由于乙方自身原因造成工程质量问题，所需人工、材料、机械费用由乙方承担。

　　4.2.13乙方必须严格遵守安全生产法则。

　　4.3 施工组织设计及进度计划

　　乙方在合同签订生效后3日内，将施工方案、劳动力安排、机械安排和进度计划提交甲方代表。

　　第三条　工期顺延

　　1.以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延;

　　1.1 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累积超过八小时;

　　1.2甲方不能按约定期限交出施工场地，清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电;

　　1.3由于战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、以及台风、大雨、暴雨、地震等。

　　第四条 工程验收

　　乙方在工程完工 3日内通知甲方进行初步验收，并有义务配合甲方进行工程总验收。

　　第五条　合同价款及支付

　　1.合同总价,即人民币 元整(大写 元整)。

　　2.合同签订生效后甲方支付乙方工程款总额 30 %即 元(大写 元整)，工程完工初验合格后支付 40 %即 元(大写 元整)，工程总验收合格后支付 20 %即 元(大写 元整)，余款质保期满后一次性支付给乙方。

　　3.质保期： 年。

　　第六条 其他条款

　　1.本合同未尽事宜双方本着友好合作诚意协商解决，若协商不成双方都可以向人民法院提起诉讼。

　　2.工程图纸等作为合同附件与合同具同等法律效力。

　　3.本合同经双方盖章签字后生效，合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　日期： 日期：

机场建设施工合同 篇15

　　施工单位(甲方)：______________________承建方(乙方)：___________________________________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》、《建设施工规范》、《质量验收评定标准》、《国家安全检查标准》和自治区有关规定，结合本工程具体情况。经甲、乙双方协商达成如下协议，并共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：____________________________工程地点：___________________________________建筑面积：______________________________________工程结构：______________________________________工程内容：______________________________________

　　二、工程质量：按国家验收规范达到合格标准、

　　工程造价包工包料一次包死。

　　三、施工工期：全部工程自___年___月___日开工，至___年___月____日竣工交付使用、

　　四、双方责任

　　甲方责任：

　　1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督，并组织工程竣工验收。

　　2、组织每月施工进度，工程质量、安全、生产会议，安排施工有关事项

　　3、对施工生产中有关技术及质量问题提出处理意见。

　　4、按上级有关规定填报有关报表。

　　5、根据建设单位支付工程进度款的具体情况向乙方按第六条2、3款规定提供施工用资金。

　　五、乙方责任：

　　1、项目施工过程严格执行ISO 9002质量标准、

　　2、按照施工合同条款，安排好施工进度(包括每月施工进度)，保证合同工期按时完成，并参加甲方召开的有关会议。

　　3、严格按照施工图纸，施工规范和操作规程施工，确保工程质量，施工中的图纸变更须经甲方同意并办理签证手续。

　　4、严格遵守建筑工程安全操作规程组织安全施工，对发生的安全事故由乙方全部负责(同时由安全部办理单项工程安全施工责任书，工程部办理工程管理目标书，并严格执行)。

　　5、对工程的隐蔽部分，应先由乙方自检，然后通知甲方工程部和建设单位。监理共同进行验收，符合设计要求及施工规范后，方可进行下道工序的施工。

　　6、对工程施工的有关技术资料，应按国家的有关规定进行纪录，整理、编制、归档。

　　7、遵守甲方的有关管理制度及规定，并接受因违反有关制度和规定的处罚。

　　8、凡从建设单位收取的工程款，方规定办理有关合法手续，拨付后再使用。

　　9、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料等有关手续往来，均由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责任，如发上经济纠纷，项目承担一切经济责任。

　　10、乙方负责归集真实的工程票据，如经有关部门检查，出现成本归集不真实而进行的税务惩罚或罚款，责任由乙方承担。

　　六、付款方式及付款标准：

　　1、所有甲方支付给乙方的工程款，均以支票支付。

　　2、工程款在收回建设单位工程进度款后按进度支付乙方，如因工程急需，超支必须经部队领导签字后方可支付。

　　3、本工程基础完工后，甲方应付乙方全额工程款的50%，做为程材料费。

　　4、主体工程全部完工后，甲方应付乙方工程款35%。

　　5、装饰工程，全部完工后经甲方验收合格，经甲乙双方决算厚，甲方应付乙方工程款10%。

　　6、剩余工程款5%做为工程保修费，乙方无条件保修，如果乙不按时保修，甲方有权另请施工人员保修，费用由乙方负责，保修为一年。.

　　甲方负责人签字：甲方盖章：签订日期：

机场建设施工合同 篇16

　　甲方：　　乙方：　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的要求，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方、就“酒仙桥一中”塑钢窗制作和安装施工事项协商一致，达成协议如下：　　

　　一、项目概况　　

　　1、工程名称：　　

　　2、工程地点：　　

　　3、门窗面积：　　

　　二、施工内容　　塑钢门窗制作和安装，包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、框边塞缝、塑钢门窗成品保护、现场负责验收、因质量问题引起的维修和更换等。　　

　　三、合同价格及总承包管理　　塑钢门窗制作安装工程暂定含税工程总造价：壹拾陆万壹仟柒佰陆拾元整（___________元）。　　

　　四、质量标准　　

　　1、本工程塑钢门窗采用标准图集：_____________________________。　　

　　2、塑钢门窗成品质量应符合：________________________________________________的规定。　　

　　3、塑钢门窗施工与安装应符合：《塑钢门窗安装及验收规程》（G10

　　3）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB502

　　10）、《住宅装饰装修工程施工规范》（GB5023

　　7）、《塑料门窗安装及验收规程》（DB13—3

　　5）。　　

　　4、该工程所需主要材料（型材、衬钢、玻璃）由甲方采购，辅材由丙方按甲方指定的品牌采购。乙方所购材料必须符合设计要求，符合国家有关标准，并且具备质量合格证明资料。　　

　　五、责任事项　　

　　1、甲方权利及义务　　

　　（1）合同签订后7天内与丙方确认门窗加工生产图纸，并向丙方进行现场交底。　　

　　（2）甲方与乙方、监理公司共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。　　

　　（3）协调乙方向丙方提供施工需的施工场地和水、电接驳点，并说明使用注意事项。　　

　　（4）协调乙方向丙方提供半成品及工具堆放场地。　　

　　（5）甲方按合同规定组织工程验收，并按合同的期限输竣工结算。　　

　　（6）甲方按合同的约定及时支付丙方工程款，该工程款由甲方代扣、代缴税金及其他应扣费用后支付到乙方账户，再由乙方全额拨付给丙方，乙方不得以不正当理由扣压该工程款。　　

　　（7）甲方按约定支付乙方总承包管理费及施工配合费等费用。　　

　　2、乙方的权利及义务　　

　　（1）乙方与监理公司、甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。监理方和甲方按规范要求负责随机抽检丙方进场的成品门窗（每期工程不少于一次）至检测部门进行性能检测。　　

　　（2）乙方向丙方提供施工所需的施工场地和水、电驳接点，并说明使用注意事项，乙方不得收取丙方水电费。　　

　　（3）乙主负责提供丙方半成品及工具堆放场地，以及现场现有的垂直运输工具和脚手架等。　　

　　（4）乙方在甲方及监理单位的组织下及时与丙方办理土建洞口交接工作，提供施工现场门窗安装基准线，确定门窗安装位置，满足安装要求。　　

　　（5）在门窗安装后，乙方应负责门窗周边的收口工作（门窗框边密封工作由丙方负责）。　　

　　（6）乙方不得收取丙方任何费用。　　

　　3、丙广播权利及义务　　

　　（1）指派丙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由丙方负责的各项事宜。　　

　　（2）丙方按甲方要求进场施工，并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作，服从总承包单位的全面管理。　　

　　（3）按施工安全规范的规定，采取施工安全保卫等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全，负责现场设施和成品的保护工作。　　

　　（4）接受甲方及监理公司的监督和管理，并服从总包施工单位对工程总进度计划安排与施工协调。　　

　　（5）严格按审批后的加工图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工确保工程质量和合同工期。　　

　　（6）参加工程验收，工程竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。　　

　　（7）工程完工后及时清运垃圾，做到工完场清，垃圾堆放到指定地点。　　

　　（8）施工期间，丙方负责被施工污染的施工现场及运输用市政道路（仅指由乙方运输车辆造成的污染）的打扫和垃圾清运工作，如因此被总承包单位及政府职能部门处罚，丙方需自行负担该项罚款。　　

　　（9）按本合同规定做好应当由丙方所做的半成品、成品保护及中间验收、竣工验收。　　

　　（10）丙方对施工过程中的质量安全工作负全部责任，与甲方、乙方无任何关系。　　（1

　　1）如丙方不能按质量和安全要求组织施工，甲方有权要求丙方退场，由甲方另行发包该工程。　　

　　六、中间验收及工程验收　　

　　1、中间验收：固定件安装、门窗框定位、门窗扇安装、五金配件、框边塞缝、打胶等主要工序均应经甲方、监理现场抽检、验收认可后方可进入下一道工序。　　

　　2、初步验收：丙方向工程监理提交四套完整的竣工资料和验收报告，竣工资料审核难过后约定初验时间，初验由监理、甲方、乙方、丙方四方共同参加，初验通过后约定交工验收时间，办理工程移交手续。　　

　　3、竣工验收：由有关部门、甲方、乙方、丙方、监理组成工程交工验收小组，对本项目工程进行全面的检查验收，验收通过后，甲方、乙方、丙方办理书面移交手续。　　

　　七、工程监理　　

　　1、甲方委托________建设监理有限公司负责本工程项目的监理。丙方应指派代表负责与监理互相联络，服从监理工程师的批示和管理；按时参加监理会议，未经许可无故缺席一次罚款_________元。　　

　　2、丙方必须接受总承包及监理单位的协调与管理，配合其他专业分包施工单位对施工图纸中交叉的有关尺寸进行核对等。　　

　　3、丙方需使用总承包单位搭设的脚手架或需要材料临时仓库等，应事先提出需用的时间和要求，经监理工程师同意后，由总承包单位提供。　　

　　4、在规定时间内，丙方未经监理工程师、甲方和乙方验收，自行进入下道工序，监理工程师及甲乙方有权通知丙方返工或采取必要手段检测，不论检测复查的结果是否符合设计要求，复查费用均由丙方承担，因此造成工期和造价损失，也由丙方负责。　　

　　5、丙方应服从监理工程师及甲方和总包单位对分包方安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查及奖罚。　　

　　6、丙方在施工过程中应采取防护、包裹、覆盖、封闭及合理安排施工顺序等措施对成品、半成品进行有效保护，因丙方成品保护不力，造成其他分包方或其他专业成品的损坏，丙方应无偿修复，如修复不力，监理工程师或甲方有权委托他人修复，所发生的一切责任及费用由丙方承担。　　

　　八、仲裁　　甲方、乙方、丙方因合同发生争议，原则上协商解决，协商不成，则提请合同履行地人民法院进行裁决。　　

　　九、其他　　

　　1、本合同未尽事宜三方可协商签订补充协议。　　

　　2、本合同有关附件、补充协议与本合同具有同等效力。　　

　　3、本合同一式六份，甲、乙、丙三方各执二份，三方签字盖章生效。　　甲方：（签章）　　法人代表：___________________　　委托代理人：_________________　　单位地址：___________________　　乙方：（签章）　　法人代表：___________________　　委托代理人：_________________　　单位地址：___________________　　丙方：（签章）　　法人代表：___________________　　委托代理人：_________________　　单位地址：____日期

机场建设施工合同 篇17

　　甲方：

　　乙方：

　　兹有乙方承接甲方贵州省惠水县“同心路、和谐路”路灯安装工程“安装施工”，共同达成如下协议：

　　1、施工内容

　　施工长约3.2KM、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。

　　2、安装说明

　　同心路长约1.47公里，路灯安装间距为30米，安装H_Z_023高中华灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设;和谐路长约1.78公里，路灯安装间距为30米，安装H_Z_013中华灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。

　　3、相关施工数量、费用见价格表：

　　4、安装期限

　　在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯;和谐路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。

　　5、质量标准及验收标准

　　工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。

　　按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及与本合同约定标准进行验收。

　　6、付款方式

　　协议签定后由甲方预付合同款的给乙方;路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的45%;路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的70%;路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的97%，剩余的3%作为质量保证金，质保期一年，一年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，提供相应的收款收据。

　　7、其他

　　在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。

　　8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

机场建设施工合同 篇18

　　甲方：

　　联系电话：

　　乙方：

　　联系电话：

　　为加强道路运输安全管理，防止和减少安全事故，保障人民群众生命和财产安全，有效促进双方全面履行运输经营合同，维护双方的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及其他相关运输安全法律、行政法规和规章，在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，双方就本工程建设施工运输安全事项协商一致，双方达成如下协议。

　　一、本协议履行期限与双方签订的运输合同(合同编号：_____________)履行期限相同，属运输合同的附件之一，具有与运输合同同等的法律效力。

　　二、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通，乙方负责运输。

　　三、乙方应当设立安全管理人员，配备有专业知识、技能的人员并明确责任，建立、建全安全规章制度，为其雇佣的从业人员提供安全法规知识、安全规章制度、安全操作规程和安全操作技能教育和培训。

　　四、乙方应当接受甲方的安全管理监督，遵守甲方的安全规章制度，并按时参加甲方提供的安全法规知识、安全规章制度、安全操作规程等的教育。

　　五、乙方拟雇佣车辆的驾驶员，由乙方审查其是否持有与拟驾车型相匹配的有效驾驶证、操作证或资格证的原件，是否达到拟驾车型的驾驶年限。由乙方保管其雇佣车辆驾驶员提交的身份证、驾驶证、操作证、资格证等原件。

　　六、甲方有权对乙方拟雇佣车辆的驾驶员的健康状况、持有的相关证件的原件、是否与其驾车型相匹配及是否达到所驾车型的.驾驶年限，进行形式审查。

　　七、乙方让拟雇车辆承运之前，必须与拟雇车辆驾驶员先签订书面协议，约定双方的权利和义务，确定双方之间的雇佣关系。并且乙方必须将拟雇车辆驾驶员身份证、驾驶证或资格证复印并经其签字确认真实且与原件无误后保存。

　　八、乙方按时参加甲方定期提供的安全运输事项、知识、制度、操作规程、操作技能等的教育。

　　九、乙方因下列情形之一受到行政罚款的，由乙方自行负责罚款。

　　1、乙方雇佣不符合法定条件的人员驾驶其运输车辆的。

　　2、乙方雇佣的车辆未正常对车辆维护和检测的。

　　3、酒后驾驶道路运输车辆的。

　　4、在1个记分周期内交通违法记分在12分以上，且未按照规定参加道路交通安全法律、法规学习并通过考试的。

　　5、车辆超速、超载等道路交通违规行为。

　　6、未有经营、运输合法证照、资质情况的。车辆、驾驶员等未取得合法证照、资质的。

　　十、乙方雇佣车辆及驾驶人员有下列情形之一的，甲方有权通知乙方让其强行解雇车辆。

　　1、运输车辆不是散体物料运输正规车辆，雇请非法营运“黑车”。

　　2、不服甲方管理人员的管理，在施工过程中所有的安全防护及安全标志，没有甲方许可就随意拆除的。

　　3、施工过程中，不严格遵守安全规章制度，如违章作业、违章蛮干，不听从甲方管理人员指挥的。

　　4、运输车辆已达到报废年限的。

　　5、车辆、驾驶员等未取得合法证照、资质的。

　　6、不按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务的。

　　十一、乙方履行合同过程中负责周边外围关系(如交警、城管、街道、村委等)，若乙方需要甲方协助时，甲方可以视情况提供协助。

　　十二、乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全，运输车辆如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方自行负责。

　　十三、运输过程中，乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。

　　十四、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，被有关部门处以行政罚款的，由乙方承担违规处罚费用及相应责任。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿，追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

　　十五、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权，车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权，并确保车辆性能符合安全技术标准、防止带病上路运行，已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　十六、乙方应当将本协议中主要的有关运输车辆负有安全营运义务及应负责任，在乙方与所雇佣车辆的协议中明确约定。

　　十七、争议的解决

　　本协议在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将协议争议事项向甲方公司注册所在地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

　　十八、其他约定

　　其他约定如下：___________________

　　二十、责任期：自双方盖章、签字(捺印)生效日起至乙方所承担的工程建设施工运输结束日止。

　　二十一、本协议壹式两份，甲乙双方各执壹份。

　　二十二、本协议经双方盖章、签字(捺印)后生效。

　　甲方(签字盖章)： 乙方 (签字盖章)：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

机场建设施工合同 篇19

　　发包方(甲方):

　　承包方(乙方):

　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《天津市公路管理局合同管理办法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同:

　　第1条:工程概况

　　1.1 工程名称:

　　工程地点: 工程内容:

　　1.2 承包范围:

　　1.3 开工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日

　　第2条:建设规模、主要工程量 :工程造价 元,大写

　　第3条:工程款结算方式：

　　第4条:合同生效及终止:

　　本合同自签订之日起生效,在双方完成相互约定内容 后即告终止。

　　第5条:合同份数

　　5.1本合同正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;

　　5.2甲乙双方如发生经济纠纷,可以通过向蓟县人民法院起诉解决。

　　合同签订时间:

　　合同签订地点: 备注：

　　发包方(章) 承包方(章)

　　地址: 地址:

　　法定代表人: 法定代表人:

　　委托代表人: 委托代表人:

　　电话: 电话:

机场建设施工合同 篇20

　　发包方：(甲方)___________________________

　　承包方：(乙方))___________________________

　　依照民法典和原邮电部颁发的“626”号文件等有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同并严肃履行。

　　一、建设内容

　　(1)工程名称

　　二、计价方式

　　(1)参照结算表价格按实结算。

　　(2)款项支付与移动结算同步。

　　三、建设工期

　　根据移动公司要求，在规定的期限内完成。

　　四、违约责任

　　(1)甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如预期不付，按银行的短期贷款率偿付给对方逾期付款违约金。

　　(2)发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成的，可申请调解，或者直接向人民法院起诉。

　　五、其他

　　(1)本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

　　(2)本合同未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充协议。

　　(3)本合同自双方签订之日起生效。

　　(4)其他相关本项目的约定，见附件。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：____________

　　______年____月____日

　　_________年____月____日

机场建设施工合同 篇21

　　甲方：_____________________乙方：_____________________

　　地址：_____________________地址：_____________________

　　电话：_____________________电话：_____________________

　　兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：

　　一、工程依据和技术指标

　　1.发电机组型号：_____________;冷却方式：_____________;台数：_____________。

　　2.技术指标

　　根据(《国家城市区域环境噪声标准》3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______。

　　评价点位置：__________________________________________

　　所属区域：____________________________________________

　　噪声标准：白天________;晚上________。

　　注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2.根据3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。

　　二、噪音治理要求

　　1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

　　2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。

　　三、噪音治理措施

　　采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

　　五、完成期限

　　在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。

　　六、施工条件及协作事项

　　________________________________________。

　　七、工程费用及支付办法

　　总工程费用为：________________

　　付款方式：合同签定时交付定金________;主材料进场后付________;工程完工后________天内付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。

　　2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。

　　3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方(甲方)：________________

　　承接方(乙方)：________________

　　签订时间：______年______月____日

　　基础建设施工合同范本二建设单位：_________(以下简称发包方)

　　施工单位：_________(以下简称承包方)

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条：工程名称：

　　第二条：工程地点：

　　第三条：建筑面积：

　　第四条：工程价款及付款方法：

　　第五条：工程期限(开工、竣工时间)

　　第六条：工程质量标准

　　第七条：承包形式及材料设备供应

　　第八条：发包方义务：

　　1.开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到三通一平办好施工许可证。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行签订协议执行)

　　2.按协议分工，开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。

　　3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。

　　4.按协议负责按期拨款。

　　第九条：承包方义务

　　乙方负责：

　　1.按协议分工负责材料供应。

　　2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。

　　3.按施工图负责组织施工，按期竣工。

　　4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

　　5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

　　第十条：违约责任及奖励条款

　　第十一条：其他协助条款。

　　第十二条：本合同正本___份，承包方、发包方各一份，报送_____、______各一份。

　　第十三条：合同有效期及合同争议解决。

　　第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。

　　发包方：(盖章)承包方：(盖章)

　　法定代表人：_____法定代表人：______

　　地址：________地址：_________

　　开户银行：______开户银行：_______

　　帐号：________帐号：_________

　　签约日期：____年__月__日

机场建设施工合同 篇22

　　建设单位：_________(以下简称发包方)

　　施工单位：_________(以下简称承包方)

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条：工程名称：

　　第二条：工程地点：

　　第三条：建筑面积：

　　第四条：工程价款及付款方法：

　　第五条：工程期限(开工、竣工时间)

　　第六条：工程质量标准

　　第七条：承包形式及材料设备供应

　　第八条：发包方义务：

　　1.开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到三通一平办好施工许可证。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行签订协议执行)

　　2.按协议分工，开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。

　　3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。

　　甲方：

　　乙方：

机场建设施工合同 篇23

　　委托方(甲方)：_________________签约日期; _________

　　承接方(乙方)：_________________签约日期; _________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行水泥板天花吊顶工程，订立本协议，以共同恪守。

　　一、工程地点：_________________区__________街__________单元__________室

　　二、形式结构：_________________层式__________室__________厅__________厨__________卫

　　三、工程时间;共计工程时间______天﹙__________年______月______日至__________年__________月__________日﹚

　　四、工程项目：_________________

　　1、总共七栋;每栋两层。

　　2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，协商确定。

　　五、承包方式：_________________甲方按乙方要求必须保证装修期间的装修场地可以正常施工，和施工期间的水电供应正常，乙方负责施工。

　　六、质量标准：_________________施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准。

　　七、工程造价标准：_________________水泥板天花造型﹙包工包料﹚80元∕每平方，石膏线12元∕米，窗帘盒60元∕米，铝扣板每平方______元。﹙注;所有平方米数以实际平方米数计算﹚乙方按图施工，如甲方有更改等，应另外支付乙方增加的工程款项。

　　八、付款方式：_________________为确保工程质量，完工后每栋总工程款暂扣5%元押金，___________年______月______日至___________年______月______日内无任何问题，将全额返还乙方。每一栋工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工要求，三天内付清乙方所有工程款项。﹙收款;乙方只提供收款收据，不提供正式发票﹚

　　九、其它;经甲乙双方协定施工前后，以及施工中途，甲方天花吊顶等各项工程如有消防管，空调管等须安装改变，乙方概不负责。

　　十、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　_____年_____月_____日

机场建设施工合同 篇24

　　甲方：__________(发包方)

　　乙方：__________(承包方)

　　遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，本合同的依据为华荣建设集团有限公司与科教城所签的合同，大合同中的条款适用本合同。

　　包方施工，为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全，经双方协商如下：

　　一、工程概况

　　1.工程名称及面积：________小区14#楼水电、消防安装， ____万平米

　　2.承包内容：____________

　　3.承包方式：____________

　　4.质量等级：____________

　　二、合同价

　　工程总造价 金额(大写)： 约________万元.

　　水电、消防总造价 金额(大写)： 约________万元. 本工程的付款依据为以上合同价为基准。

　　三、发包方工作责职

　　1.依据上级有关部门规定，对承包方在施工技术质量安全等工作中 行监督与指导。

　　2.按合同规定及建设单位付款给甲方比例按时付给承包方工程款。

　　四、承包方工作责职

　　1.在发包方及有关部门的监督指导下全权负责本工程水电的安装。

　　2.工程质量：承包方对工程质量管理实行全面负责制，自觉接受各职能部门的检查监督指导，发现问题及时整改达标，确保工程的质量等级。

　　3.工程安全：在施工过程中执行上级的有关规定，认真管理好施工人员，确保不造成任何事故，承包方在施工过程中因自己违章造成的事故均由承包方自己负责，与发包方无涉，若因非承包人的原因给承包人人员造成伤害则由责任方承担赔偿责任。

　　五、结账方式

　　由承包方与大甲方结账按图纸工程量+变更由审计部门审计核定和公司均摊的下浮为____%时的总价减去甲控材部分后的金额扣除地方税金、材料票税金和公司上交后的总额乙方上交给发包方____%的管理费，甲控材部分则上交甲控材金额____%的管理费，在投标和施工时发生的必须要摊派的费用则由发包方提供票据或有力证明按工程总价和安装总价的比例摊派，发包方除此以外概不收取承包方任何费用，若工程以____%为基准多下浮一个点发包方的管理费则少收一个点。

　　六、付款方式

　　按大合同建设单位付给甲方的工程款同等比例同等进度付款，没按进度付款的，在穿线前必须补上，若因此而影响工程进度则与乙方无关。

　　有其他事由和争议均协商解决或提请有权部门协调解决。

　　此协议共两页一式两份，发包、承包双方各执一份，签字后具法律效应。任何一方违约或解除合同都得负法律责任。

　　甲方(签字)________乙方(签字)________

　　_______年____月____日_______年____月____日

机场建设施工合同 篇25

　　建设单位：_________(以下简称发包方)

　　施工单位：_________(以下简称承包方)

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条：工程名称：

　　第二条：工程地点：

　　第三条：建筑面积：

　　第四条：工程价款及付款方法：

　　第五条：工程期限(开工、竣工时间)

　　第六条：工程质量标准

　　第七条：承包形式及材料设备供应

　　第八条：发包方义务：

　　1.开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到三通一平办好施工许可证。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行签订协议执行)

　　2.按协议分工，开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。

　　3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。

　　4.按协议负责按期拨款。

　　第九条：承包方义务

　　乙方负责：

　　1.按协议分工负责材料供应。

　　2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。

　　3.按施工图负责组织施工，按期竣工。

　　4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

　　5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

　　第十条：违约责任及奖励条款

　　第十一条：其他协助条款。

　　第十二条：本合同正本___份，承包方、发包方各一份，报送_____、______各一份。

　　第十三条：合同有效期及合同争议解决。

　　第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。

　　发包方：(盖章) 承包方：(盖章)

　　法定代表人：_____ 法定代表人：______

　　地址：________ 地址：_________

　　开户银行：______ 开户银行：_______

　　帐号：________ 帐号：_________

　　签约日期：____年__月__日

机场建设施工合同 篇26

　　合同编号：________

　　出租人：________________________

　　承租人：________________________

　　签订地点：______________________

　　签订时间：________年____月____日

　　根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量（详见合同附件）：________。

　　第二条 租赁物资的用途及使用方法：________________。

　　第三条 租赁期限：自________年____月____日至________年____月____日，共计________天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前________日内，重新签订合同。

　　第四条 租金、租金支付方式和期限：

　　收取租金的标准：________。

　　租金的支付方式和期限：________。

　　第五条 押金（保证金）：经双方协商，出租人收取承租人押金________元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。

　　第六条 租赁物资交付的时间、地点及验收方法：________。

　　第七条 租赁物资的保管与维修：

　　一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。

　　二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由________人承担。

　　第八条 出租人变更：

　　一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

　　二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

　　第九条 租赁期满租赁物资的返还时间为：________。

　　第十条 本合同解除的条件：________。

　　第十一条 违约责任：

　　一、出租人违约责任：

　　1.未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金________%的违约金。

　　2.未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金________%的违约金。

　　3.未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金________%的违约金。

　　4.其他违约行为：________。

　　二、承租人违约责任：

　　1.不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金________%的违约金。

　　2.逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金________%的违约金。

　　3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金________%的违约金。

　　4.其他违约行为：________。

　　第十二条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。

　　第十三条 其他约定事项：________________。

　　第十四条 本合同未作规定的，按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。

　　第十五条 本合同一式________份，合同双方各执________份。本合同附件________份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。

　　出租人：________（签章）

　　承租人：________（签章）

机场建设施工合同 篇27

　　发包人(全称)： (以下简称甲方)

　　承包人(全称)： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期

　　开工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日

　　四、质量标准

　　工程质量标准： 合格

　　五、合同价款

　　金额暂估价(大写)： (人民币)

　　(小写)： (人民币)

　　以实际工程量为准进行结算

　　六、工程款支付

　　1、工程开工付至合同价的40%;

　　2、工程完成50%时付至合同价的70%

　　3、工程验收合格后付至合同价的100%;

　　七、质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

　　3.严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。

　　4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。

　　八、工程工期

　　1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。

　　九、工程验收

　　1.本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范按照国家质量评定验收标准。

　　2.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理移交手续和工程结算。

　　3.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。

　　4.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。

　　十、材料供应

　　1.乙方负责采购的材料、设备须严格按照国家有关价格条例规定，且均应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　2.乙方负责采购的材料设备，必须按甲方具体的要求采购，并做好材料设备进场的报验工作。甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管。

　　十一、违约责任

　　1.在履行合同过程中发生的争议，双方协商解决;协商不成，可以人民法院起诉。

　　2.如一方违约或擅自中止合同的履行，必须向对方支付违约金，额度为本合同工程总价的10%。

　　3.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。 乙方在施工期间严格应按规范进行组织施工，确保文明施工。服从甲方正确指导，配合甲方圆满竣工。

　　4.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本合同价款采用可调价款方式确定，最终以实际工程量计算。

　　十二、争议或纠纷处理

　　1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　2.当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由工程所在地人民法院解决。

　　十三、合同生效

　　本合同一式贰份，双方各执壹份

　　本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工及价款结清后失效。本合同未尽事宜，双方可协商另签补充协议。

　　合同定订立时间： 年 月 日

　　合同定立地点：

　　本合同双方约定 签字、盖章 后生效。

　　甲方单位(盖章)： 乙方单位(盖章)：

　　代 表(签字)： 代 表(签字)：

　　年 月

　　年 日 日月

机场建设施工合同 篇28

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点： 工程内容：图纸及发包人规定的全部内容，工程量以现场实际签证为准。资金来源：企业自筹

　　二、工程承包范围：严格按照集团公司审批的施工组织设计施工;

　　三、合同工期：30日历天 开工日期：以监理及发包人下达的开工报告为准 竣工日期：以监理及发包人下达的竣工报告为准 四、质量标准：合格

　　五、合同价款：

　　合同价款暂定 万元。工程量经发包人、承包人及监理现场共同确认后据实结算。预算定额执行国家现行有关标准及集团有关规定，根据集团规划部核定价款作为合同最终价款，双方据此签订补充协议。

　　六、组成合同的文件：

　　组成合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、本合同专用条款

　　3、本合同通用条款

　　4、施工单位确认书

　　5、预算文件及其附件

　　6、图纸或施工组织设计

　　7、标准、规范及有关技术文件

　　双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效：

　　合同订立时间：

　　合同订立地点： 本合同双方约定：自双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

机场建设施工合同 篇29

　　建设施工合同示范文本

　　建设单位(以下简称甲方)_____________

　　地址：_____________

　　邮码：_________________

　　电话：_________________

　　法定代表人：________________

　　职务：________________

　　拆迁户(以下简称乙方)_____________

　　地址：_____________

　　邮码：_________________

　　电话：_________________

　　法定代表人：________________

　　职务：________________

　　根据_____________建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。

　　第一条乙方在甲方用地范围内共有_____________结构的住房__________幢__________间，共_____________平方米(原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)甲方负责于__________年__________月__________日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)__________平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾)

　　第二条乙方应于__________年__________月__________日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后__________日内一次付给乙方搬迁费_____________元。

　　第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：_________________

　　1.乙方自行找房周转，每人每月补助_____________元;

　　2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月_____________元;

　　3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助_____________元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。房地产合同：_________________工程项目拆迁房屋合同由精品信息网整理!

　　第四条甲方安置乙方的住房位于_____________，共__________套__________间，__________层__________号，配有__________等装备。

　　第五条乙方家庭的全部成员(18岁以上者)__________等__________人一致签同意__________作为乙方代表人，授权他(她)在合同文本和其他文件上签。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人_____________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。

　　第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的__________%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付__________元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付__________元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。

　　乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金__________元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。

　　第七条其他约定：_____________.

　　本合同自甲乙双方签之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房产管理部门调解，调解不成的，可向人民法院起诉。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__________份，交__________市(县)房地产管理局、建设银行、建委、计委__________等单位各留存一份。

　　建设(甲方)________________(公章)拆迁户(乙方)________________(公章)

　　代表人：________________代表人：________________

　　__________年__________月__________日__________年__________月__________日
随便看

　

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

　

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间：2025/4/24 13:21:27