| 标题 | 实用的产品协议书合集 |
| 范文 | 实用的产品协议书合集（通用3篇） 实用的产品协议书合集 篇1发包人:(全称) 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期： 开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日合同工期总日历天数天 四、质量标准 工程质量: 五、合同价款 金额（大写）：元（人民币）￥： 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量 保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款 项。 十、合同生效 本合同一式 份，双方各执 份 合同订立时间： 年月___ _日 合同订立地点： 本合同双方约定盖章 签字 后生效。 发包 人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________ 住 所：_______________________________住所： 法 定代表人：_________________________法定代表人：________________________________ 委 托代表人：_________________________委托代表人：________________________________ 电 话：_______________________________电话： 传 真：_______________________________传真： 开 户银行：___________________________开户银行：__________________________________ 账 号：_______________________________账号：______________________________________ 邮 政编码：__________________________邮政编码：服务中心确认： 本部分同gf—20xx—0201建设部、国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同》 实用的产品协议书合集 篇2甲方（买方）：____________ 乙方（卖方）：____________ 依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着真诚合作，互惠互利，共同发展的原则，经双方友好协商，特订立本合同，双方共同遵守。 第一条产品名称、品牌、规格、生产厂家、数量及价格： 本合同金额合计：￥____________，大写：____________元正。 第二条产品质量标准，验收标准： 1、产品质量符合国家规定标准、行业规定标准。 2、乙方在供货之前，须提供生产厂家的相关资质材料及所生产产品材质证明书，交货时必须同时出具产品生产许可证，质检报告及出厂合格证。 第三条交货地点、运输及费用、计量、交货时间： 1、乙方将货物送达甲方指定地点。 2、运输及其费用：乙方负责货物的运输，运输所产生的一切费用已包含在上述单价中。 3、交货时间：第四条付款方式及货款结算：自合同签订之日起三日内甲方预付乙方合同总金额的20%，甲方验货物入库九十天内，甲方支付乙方剩余货款的80%。 第五条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝发货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切经济损失。 第六条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。 第七条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后7日内向人民法院起诉。 第八条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。 第九条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。 第十条本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执正本一份。 甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________ 实用的产品协议书合集 篇3甲方： 乙方： 甲乙双方经友好协商，就甲方授权乙方独家代理地坪产品事宜，达成如下条款，双方共同遵守。 第一条 代理产品、区域 甲方同意将地坪强化料、地坪脱模粉、地坪保护剂独家代理权授予乙方，乙方在————区域内独家代理以上产品。 第二条 合作方式及条件 1.甲方向乙方提供相关的技术培训和培训资料。 2.甲方须保证向乙方产品的供应。 3.甲方向乙方提供该区域独家代理保证，乙方不得擅自在非代理区域销售甲方产品。 4.乙方应积极维护好“地坪”品牌的良好声誉。 第三条 价格及付款 1.乙方订购产品付款方式为款到提货。 2.甲方提供给乙方的地坪材料价格为每平方米----元。 3.甲方若需要调整产品价格，需提前七个工作日通知乙方。 第四条 订货/发货/验货 1.每次订货，乙方传真采购订单给甲方，甲方确认后回传乙方。 2.甲方按照乙方传真件上指定的地点、数量发货。 3.倘若甲方所发货物与订单内容有颜色、品质不符者，乙方于收货之日起七个工作日内，以书面形式通知甲方补正。 第五条 品质/技术服务 1.甲方提供给乙方的产品保证质量。 2.乙方必须按甲方指导人员教授的施工工艺进行施工。 第六条 保密 乙方不得将其所知有关甲方营业方法或其他甲方认为应保密之资讯泄露给第三方。 第七条 违约责任/终止条款 双方在合作期限内如违反以上协议，则应由违约方负担由此引起的一切违约责任，同时另一方有权终止合同。 第八条 争议的解决 凡有关合约或执行中所发生的一切争议，双方应协商解决，或由双方有管辖权的人民法院处理。 第九条 协议期限 本协议有效期为-----月，自------年至----------止。 甲方： 乙方： 法人代表： 法人代表： 签约人： 签约人： |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。