| 标题 | 精选投标承诺书范文汇总 |
| 范文 | 精选投标承诺书范文汇总（精选20篇） 精选投标承诺书范文汇总 篇1复合材料有限公司： 根据贵方为XX厂区拆除工程招标项目的投标邀请(招标编号：TJ-20xx-02)，本公司将实质响应招标文件的要求，若本公司一旦中标，本公司承诺： 1、同意招标文件所符合同条款，并按时签订合同。 2、保证于X年XX月XX日前完成招标文件规定的兰埔厂区拆除工程(如招标人标的物交付时间迟于X年9月30日则相应顺延)，每延误一天，本公司愿意接受招标人10万元/天的罚款。 投标人名称： (加盖公章) 日期：20__年_月_ 日 精选投标承诺书范文汇总 篇2致：_________ 在参与贵公司的___(填投标工程名称)之投标及如获得投标工程合约的工程履约过程中，我方将会获得由贵司供给招标、履约文件及资料(以下简称“专用资料”)，为确保上述专用资料在贵司所规定的范围及期限内使用，并保障贵司所有权益，我司自愿就上述“专用资料”的视为贵司的机密，向贵司无条件承诺如下： 1、上述贵司供给的“专用资料”是指任何有关的项目工程的、以前没有公开发布，包括(但不限于)：设计方案、工程图纸、工程进度计划、三维渲染、营销计划、财务信息、成本、价格信息，以及机密、专利，商业或技术信息都属于贵司。仅限我司于本工程的投标、新建、扩建及改建过程中使用。 2、我司应在国家相关法律所规定的前提下，全力限制“专用资料”的使用范围以利保密防范。在未经贵司书面形式授权下，我司不会直接或间接使用“专用资料”的利益或目的性的任何专有信息，亦不会把任何专用信息披露给他人，我司的所有员工均有义务受约束，并负有保密的义务。 3、应贵司的要求，我司应在贵司所规定的期限内，迅速向贵司返还书面“专用资料”及电子文档或对光盘、电邮中的“专用资料”电子文档进行销毁。 4、我司明白本保密承诺书，将成为我司投标文件或和中标合同文件的组成部分。 投标人：_________ 法定代表人：_________ 见证人：_________ 日期：_________ 精选投标承诺书范文汇总 篇3（发包人名称）： 我方已详细审核全部发包文件，自愿遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加 项目的承发包活动。在此郑重作出如下承诺： 1、严格遵守国家、省、市有关法律法规,遵守浦口区建设工程管理相关文件规定，自觉抵制一切违法违规行为。 2、我方保证所递交的企业资质、身份证明、职业资格等证照材料真实、合法、有效，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。 3、不与发包人、其他潜在承包人或者代理机构串通，不以他人名义或者其他方式弄虚作假骗取承包权。 4、获取承包权后坚决不发生下列行为：不按发包文件规定缴纳合同履约保证金；无故放弃承包权或不与发包单位签订合同；项目负责人及项目部主要人员不能按规定到场上岗；将承包的工程转包或违反规定进行分包；虚假、恶意投诉；其它不诚信行为。 5、按时进场施工，在规定的时间内保质保量完成施工任务， 不随意变更工程（发包方主动提出并履行变更手续的除外），不随意提高工程造价。落实安全生产责任制。 若违反以上承诺内容，我方自愿接受以下处罚：没收保证金；列入不良行为记录或黑名单；相关行政管理部门的处罚。 单位名称： （盖章） 单位地址： 法定代表人（签名）： 手机： 项目负责人（签名）： 手机： 日期： 年 月 日 精选投标承诺书范文汇总 篇4致招标人：____ 1、经分析研究贵方的上述工程的投标人须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单及所有招标文件补遗和招标答疑文件并经考察工程现场后，现根据招标文件、工程量清单、答疑纪要和其它相关文件的要求，并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我公司愿以人民币（大写）：____（小写）：____元的投标报价竞投承包上述工程。我司愿意承担上述工程的施工、建成和修复缺陷工作。 2、我公司已清楚知道本次投标的.所有文件都是我公司对该工程投标文件的组成部分。 3、如果贵方接受我公司投标，我公司保证在接到监理工程师开工指令后，在投标书附件规定的期限内开工，并在投标书附件规定的期限内完成并交付合同规定的全部工程，质量达到招标文件规定的要求。 4、如果贵方接受我公司中标，我公司保证按投标文件中的管理班子进场管理及按施工组织设计施工，如有变更，必须征得招标人和监理工程师的同意。 5、我公司同意自规定的投标截止日起60天内，本投标文件对我公司始终有约束力，并可随时被接受查询。 6、在任何正式合同协议书签署之前，招标文件、招标文件补充通知、招标答疑、补遗文件、本投标文件连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。 7、我公司于递交本标书前已递交一份投标保证金，如果我公司在上述投标有效期内撤回标书或者在收到招标人发出的书面中标通知书后，未能按投标人须知的规定签署合同协议书，或未能履约银行保证金，贵方有权没收此投标保证金的全部金额。 8、我公司理解，贵方不一定接受最低标价的中标或贵方可能接受其他任何中标；同时也理解，贵方不负担我公司的任何投标费用。 9、本工程投标最高限价为____（小写）：____，投标报价对比投标最高限价的下浮率为_%。 投标人名称（盖法人公章）：___ 法人代表或受权委托人（签或盖章）：___ 日期：____年_月_日 精选投标承诺书范文汇总 篇5发展有限公司： 本投标人已详细阅读了工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下： 1、遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。 2、服从《招标议程工作安排》，遵守招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。 3、接受招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。 4、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金。 5、保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为或恶意抬价行为。 6、保证按照招标文件及中标通知书规定签定施工合同并提交覆约保证。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。 7、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。如有违反，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约保证。 8、保证中标之后不转包、不分包、不用挂靠施工队伍。 9、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受违约处罚并被没收履约保证。 10、保证中标之后密切配合招标人及监理单位开展工作，服从招标人驻现场代表及现场监理人员的监督管理。 11、保证不拖欠工人工资，如有违反，同意按招标文定接受处罚。 12、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。 13、保证工程资料整理符合《建设工程文件归档整理规范》(GA50328-20xx)。 14、中标预算工程量已包括施工图纸、招标文件、答疑文件规定的招标范围内的全部内容。我公司承诺，若我公司中标，则按施工图纸、招标文件、答疑文件及中标预算工程量的内容签署施工承包合同。若中标预算存在错项、漏项，一切责任由我公司承担。 15、质量承诺：保证工程竣工验收达到合格。保证工程的施工质量达到并符合国家和行业现行规范和标准，且保证政府部门验收通过。若未通过验收备案，我司同意由招标人从工程款中扣减工程总额的0.5%作为罚金。 16、A区工期：由年 月日到 年月 日止（共 个日历天），B区工期：由年月日到年月日止（共 个日历天）；如因我方原因导致工期延误，愿接受 元/天的处罚，罚款总额不超过中标金额的 %。 17、施工安全：杜绝一切大小事故发生。 18、文明施工：达到中山市规定的安全文明工地标准。 19、工程保修按《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）的规定执行。 投标人（公章）： 法定代表人签名： 日期： 年月日 精选投标承诺书范文汇总 篇6： 1、根据已收到贵方的招标文件，遵照国家有关政策法规，我方经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标，我方的条件以投标书所显示内容为准。 2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。 3、我方承认投标附录是我方投标函的组成部分。 4、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。 5、我方同意贵方不受你们所收到的.任何投标文件的约束。 6、我方接受贵方招标文件的全部内容。 7、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将毫无异议地接受这一结果。 8、一旦我方中标，我方将毫无异议地接受贵方授予的承办协议并严格依照贵方招标公告和招标文件中的相关规定与贵方鉴定承办的协议。 9、我方保证所递交的投标文件所反映的内容真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。 投标人：（盖章）单位地址： 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 邮政编码： 电话： 传真： 精选投标承诺书范文汇总 篇7致：X集团X项目部 为参与X科技有限公司一期改造工程净化工程安装项目系统工程项目的招投标，控股集团X项目部同意向我公司提供有关X科技有限公司一期改造工程净化工程安装项目系统工程的相关信息和资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任，并且仅为对本项目的招投标及项目实施之目的而使用。我公司同意并进一步做出以下承诺: 一、相关信息和资料的定义 本承诺书所称的“相关信息和资料”是指基于XX科技有限公司一期改造工程净化工程安装项目系统工程项目的招投标向我公司提供的招标文件内容以及有关实施本项目过程中涉及的全部未向社会公开的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。 二、保密义务 1、我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。 2、我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料进行保密，严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。 3、未经控股集团x项目部书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。由于法律、法规、判决、裁定的要求，或者审核审批的需要，我公司必须透露的，我公司应当事先尽快通知控股集团x项目部拟进行透露及拟透露的内容，其透露内容必须经控股集团x项目部事先认可。同时，我公司应当尽最大的努力帮助控股集团x项目部有效地防止或限制该等透露带来的不利影响。 三、使用方式和不使用的义务 1、本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料只能被我公司用于进行本次参与招投标及中标后的项目实施，我公司不能将本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料用于其它任何目的。 2、除我公司参与招投标的人员和直接参与本次项目实施的员工外，我公司不能将本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料透露给其它任何人;未经控股集团x项目部的事先书面同意，我公司不得将本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。 3、我公司应当告知参与本次招投标的员工或我公司聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定，并应采取必要措施，确保其参与本次招投标和项目实施的员工和外聘人员履行保密义务。若参与本项工作之员工或外聘人员违反本保密协议的约定，泄露了控股集团x项目部所提供的工程相关信息和资料，依据本承诺书约定，我公司应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。 四、相关信息和资料的交回 1、当控股集团x项目部以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经控股集团x项目部的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料。 2、没有控股集团x项目部的书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。 五、违约责任 1、我公司如违约泄露本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料，应当按照控股集团x项目部的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取有效方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。 2、我公司应当赔偿控股集团x项目部因我公司违约而造成的所有损失。 六、保密期限 1、自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定。 2、除非控股集团x项目部通过书面通知明确说明本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的限制。 七、其他 1、本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。 2、由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 3、本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。 法定代表人或委托代理人签字： 单位盖章： 年 月 日 精选投标承诺书范文汇总 篇8一、投标承诺书 致招标人：中百控股集团股份有限公司 我方决定参加贵方工程编号为的 的投标，并完全接受贵方招标公告、招标文件及相关附件中的所有内容。 1、我方同意接受贵方提出的本工程的中标价为并同意中标后按照贵方“投标人须知”第二条确定的原则以及《湖北省建设工程施工合同(示范文本)》(EF–20xx–0203)与贵方签订工程承包合同。 2、一旦我方中标，我方保证在日历天内完成并移交本工程，工程质量达到标准的要求。 3、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。 4、我方保证在收到贵方中标通知书起日内，向贵方递交银行出具的，且经贵方认可的履约担保保函，担保金额不低于中标价的---％，即 --- 万元。 5、我方保证严格按照经贵方认可的施工组织设计进行施工。 6、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，绝小挂靠，转包、违法分包。 7、我方保证对在本工程实施过程斗中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目，严格按照双方合同的有关约定进行计量和计价，并保证按照贵方的要求完成变更或增加的所有工程内容。 9、我方若违反上述承诺之一，愿承担一切责任并接受有关处罚。 10、我方将与本投标承诺书一起，向贵方提交金额为(大写 （小写： -------- 万元）的投标担保。 投标人(盖章)： 精选投标承诺书范文汇总 篇91、我们收到并研究了贵单位发出的“中央公园”装修工程施工承包招标文件，除在投标文件中明确提出的差异外，我们对招标文件的全部内容予以确认，愿意按招标文件的规定承担该工程的施工工作，严格执行我们所承诺的责任和义务。 2、我们承认投标承诺书、投标报价表及根据招标文件所提供的其他所有文件为我们投标文件的组成部分，并愿意根据招标文件修改其中的任何缺陷。 3、如果我们中标，我们保证按招标文件的要求和招标人签订施工合同，并选派合格人员实施该合同。 4、我们同意在投标截止日起【 30 】天内遵守本投标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力。 5、我们投标报价总额为，我们声明本投标报价己考虑了所有因素，在投标有效期内投标价格保持不变。 6、在签订和执行正式合同之前，本投标文件、招标文件连同你方书面的中标通知书，构成我们双方之间有约束力的合同。 7、我们理解你方不一定必须接受最低报价的投标或你方收到的任何投标承诺书的约束，同时也理解，如果我们未中标你方将不负担我们的任何投标费用。 8、我们认为你们在授予合同前，有选择或拒绝部分甚至全部投标人的权利，并同意你们对所采取的行为不做任何解释。 10、承诺中标后，投入本工程的主要人员(项目经理、副经理、总工程师及主要技术人员)、主要机械设备及仪器、仪表等要保持相对稳定；未经发标单位同意，不得更换。 11、承诺除满足合同工期外，由于审批等原因而调整工程进度时不再另外增加费用；承诺根据工程进度情况，整体工期或局部工期可根据建设单位的要求，进行调整，以满足工期的实现，且对由此引起的赶工或窝工等费用不提出索赔要求。 12、明确承诺，严格执行国家有关环境保护等方面的有关规定，认真做好生态环境保护工作。 13、我方承诺无条件执行项目法人和监理工程师关于施工接口的工作划分，确保本工程的建设工期。 投标人：股份有限公司 法定代表人（或授权代表）签字: 日期: 20xx年xx月xx日 精选投标承诺书范文汇总 篇10致：股份有限公司 (以下简称“我司”)希望参与股份有限公司(以下简称“贵司”)的“X项目”(以下简称“本项目”)建设。在本项目投标过程中，贵司同意向我公司提供有关本项目的相关信息和技术资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任，并且仅为对本项目的招投标及项目实施之目的而使用。 为了对保密信息予以有效保护，我公司同意做出以下承诺： 一、 相关信息和资料的定义 本承诺书所称的“相关信息和技术资料”是指基于x有限公司同城灾备建设总集成与服务器类产品采购项目的招投标向我公司提供的招标文件内容以及有关本项目实施过程中涉及的全部未向社会公开的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。 二、 保密义务 1. 我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。 2. 我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料进行保密，严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。 3. 未经贵司书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。 三、 使用方式和不使用的义务 本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料只能被我公司用于进行本次参与招投标及中标后的项目实施，我公司不能将本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料用于其它任何目的。 除我公司参与招投标的人员和直接参与本次项目实施的员工外，我公司不能将本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人;未经贵司书面同意，我公司不得将本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。 我公司应当告知参与本次招投标的员工或我公司聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定，并应采取必要措施，确保其参与本次招投标和项目实施的员工和外聘人员履行保密义务。若参与本项工作之员工或外聘人员违反本保密协议的约定，泄露了贵司所提供的相关信息和技术资料，依据本承诺书约定，我公司应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。 四、 相关信息和资料的交回 当贵司以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经贵司的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料 没有贵司的书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。 五、 违约责任 我公司如违约泄露本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料，应当按照贵司的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取有效方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。 我公司应当赔偿贵司因我公司违约而造成的所有损失。 六、 保密期限 自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定，除非贵司通过书面通知明确说明，本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的限制。 七、 其他 1. 本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。 2. 由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 3. 本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。 姓名： 身份证号： 联系电话： 承诺单位(公章)： 承诺单位代表人(签字)： 日 期： 年 月 日 我司方信息接口人： 精选投标承诺书范文汇总 篇11浦口区桥林街道 （发包人名称）： 我方已详细审核全部发包文件，自愿遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加 滨江红旗路新建砼道路 项目的承发包活动。在此郑重作出如下承诺： 1、严格遵守国家、省、市有关法律法规,遵守浦口区建设工程管理相关文件规定，自觉抵制一切违法违规行为。 2、我方保证所递交的企业资质、身份证明、职业资格等证照材料真实、合法、有效，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。 3、不与发包人、其他潜在承包人或者代理机构串通，不以他人名义或者其他方式弄虚作假骗取承包权。 4、获取承包权后坚决不发生下列行为：不按发包文件规定缴纳合同履约保证金；无故放弃承包权或不与发包单位签订合同；项目负责人及项目部主要人员不能按规定到场上岗；将承包的工程转包或违反规定进行分包；虚假、恶意投诉；其它不诚信行为。 5、按时进场施工，在规定的时间内保质保量完成施工任务， 不随意变更工程（发包方主动提出并履行变更手续的除外），不随意提高工程造价。落实安全生产责任制。 若违反以上承诺内容，我方自愿接受以下处罚：没收保证金；列入不良行为记录或黑名单；相关行政管理部门的'处罚。 单位名称： 江苏环绿园林市政建设有限公司 （盖章） 单位地址： 南京市玄武区龙蟠路167号 法定代表人（签名）： 手机： 项目负责人（签名）： 手机： 日期：20xx年 10 月14日 精选投标承诺书范文汇总 篇12招标人： 本投标人已详细阅读了工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下： 1、遵守中华人民共和国、广东省、佛山市、南海区有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。 2、服从《招标议程工作安排》，遵守招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。 3、接受招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。 4、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金。 5、保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为或恶意抬价行为。 6、保证按照招标文件及中标通知书规定商签施工合同并提交履约保证金。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。 7、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。如有违反，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约保证金。 8、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规的规定。 9、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，并根据工程的实际需要增派相关人员及设备，如有违反，同意接受违约处罚并被没收履约保证金。 10、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位派驻工地代表发出的指令。 11、我公司承诺我公司完全接受业主对本项目工程款项的监管。 12、我们完全响应和遵守招标文件中规定的工程验收、计量、支付办法。 13、在工程施工过程中,一定遵照投标文件中承诺的施工组织设计原则，精心设计、精心施工,确保质量，安全生产，保护环境，按业主要求的工期完工。 14、我公司保证中标后，派代表前来履行签订合同手续，否则视为无正当理由放弃中标。 若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，本项目招标人有权取消我公司中标的资格或解除施工合同，并有权没收我公司的保证金或履约保证金。同时，我单位保证在中标后施工过程中严格执行南海区的计生规定，并接受南海区相关部门的监督管理。 投标人： 法定代表人： xx年xx月xx日 精选投标承诺书范文汇总 篇13根据贵方投标邀请，签字代表 （姓名、职务）已被正式授权代表投标人 （投标人名称）提交下述文件。 1、投标报价 (附详细书目及报价类别，书目项目包括：类别、书名、出版社、定价、折扣、实洋，用纸质表和电子表格分别提供)。 2、投标事项承诺(对交货期和付款方式的承诺、对图书质量和服务的承诺、投标人的其他承诺) 3、特别声明（投标人认为邀标项目存在不完善或不清楚的地方，可在此提出自己的意见及解决方案。） 4、投标资格证明文件 （1）营业执照（复印件加盖公章） （2）法人代表资格证明书或法人代表授权书 （3）出版物经营许可证（复印件加盖公章） （4）经办人身份证（复印件） （5）基本情况说明（ 投标人简介、与标的有关的情况、开户银行名称及地址、投标人认为需要声明的其它情况如投标人经营业绩等） 同时，签字代表宣布承诺如下： 1、投标人已详细阅读全部邀标文件，并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。 2、投标人严格按照邀标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。 3、本投标有效期为15天。 4、投标人同意提供邀标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 承诺人 年月日 精选投标承诺书范文汇总 篇14： 我 以 名义承接的 工程由我方负责施工，现承诺如下： 1、对工程投标、结算、竣工以及工程保修期间内的所有工作由我方完成并承担期间发生的一切费用。 2、我方在施工过程中发生的一切费用(包括工伤事故)均由我方承担并偿还，与贵公司无关。 3、我方决不以贵公司名义对外欠材料费、机械费、设备费等一切费用，如有发生由我方承担经济、法律责任(在保证金中扣除)，与贵公司无关。 4、我方保证不拖欠民工工资，如有拖欠、所有法律、民事、经济责任由我方承担，与贵公司无关。 5、因工程的质量、安全、工期现场文明施工等问题受到业主和行政部门的指责、处罚、我方承担全部责任，与贵公司无关。 6、我方保证不得发生任何安全事故，否则，一切经济、民事、法律责任均由我方承担，与贵公司无关。 7、自愿执行本公司安全工器具管理办法。见附表 8、自愿执行本公司工伤保险。 9、自愿执行工程合作协议书的所有条款和内容。 承诺人： 年 月 日 附：身份证复印件1份 巴电建设安装有限责任公司 电力建设工程安全管理协议 (SAQBl-4输变电工程——线路、变电站安装工程劳务) 项目名称： 签 订 地： 签订时间： 年 月 日 电力建设工程劳务分包安全协议 SAQBl-4输变电工程——线路(或安装)工程劳务 发包单位： 以下简称 甲方 承包单位： 以下简称 乙方 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。 一、承包工程项目 1.工程项目名称： 2.工程地址： 3.承包范围： 4.承包形式：劳务分包 5.工程合同编号： 6.工程项目期限：自 年 月 日至 年 月 日 (如有变动，以工程实际送电时间为本工程合同截止日期) 二、协议内容 1.安全文明施工目标 (1)不发生轻伤及以上人身事故。 (2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。 (3)不发生因工程建设、劳务作业原因造成的电网、设备事故。 (4)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。 2.本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于： (1)《中华人民共和国安全生产法》。 (2)国务院《建设工程安全生产管理条例》。 (3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。 (4)国家发展改革委《电力建设安全工作规程》(DL 5009.2、DL 5009.3)。 (5)国家部委办相关安全的规定。 (6)国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。 (7)国家电网公司《电力安全工作规程》。 (8)国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程。 (9)建设工程所属的地方安全、环境法规。 (10)业主项目部、总包单位有关安全文明施工的规章制度。 3.甲乙双方的安全文明施工权利和义务 (1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行业主项目部和甲方(总承包单位或专业承包单位)有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。 (2)分包项目按照“先订劳务分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。 精选投标承诺书范文汇总 篇15致: ___： 本公司在认真研究招标书内容后，自愿接受招标书的要约条件。本公司承诺如下： 1.本公司对贵司招标文件中提出的条件已明了，并完全同意。 2.本公司同意在招标文件约定的投标书有效期限之前,本投标书将始终对本投标单位具有约束力。 3.我公司此次投标总价为：人民币___元(RMB：___)(详见投标报价预算表)。 4.我公司要求的付款方式为：___。 5.我公司的施工工期为：___。 6.我公司的保修期限为：___。 7.一旦我方中标，我方保证本工程达到招标文件规定的质量标准___ 。 8.本投标单位知道并同意：如果接到中标通知后未按贵司要求的时间签署正式合同或坚持提出附加条件,贵司有权另选其他中标单位。 9.本投标单位理解你方有权拒绝包括投标价格最低的投标在内的任何投标，且无权要求你方解释选择或拒绝任何投标方的原因。 10.本投标单位接受贵司向本投标单位已经或可能发出的关于招标文件的修改通知，否则，贵司有权取消本投标单位的中标资格，另选其他中标单位。 11.我们将不会把本投标价格告知其他投标方。 投标单位名称：___ 法定代表人：___ 授权代表人：___ 地址：___ 电话：___ 联系人：___ 注：由委托代理人签署的，需附法定代表人签署的“授权委托证明书”。 本人作为___法定代表人，在此授权我公司___作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理___投标的以下事宜： 投标文件的准备，包括参加各种标前会议、投标文件的签署、参加开标会议、进行合同及谈判价格、签订指定的承包合同、执行指定的承包合同。 在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。本授权书期限自___年月日起至_____止。 公司：(盖章) 法定代表人(签字)：___ 日期：___年月 精选投标承诺书范文汇总 篇16本公司承诺： 遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加常德路370号房屋结构加固大修工程项目的投标。 一、不提供有违真实的材料。 二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。 三、不向招标人或评标委员会或相关人员行贿、以谋取中标。 四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。 五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。 六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。七、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。 八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。 九、加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。 十、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。 十一、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。 十二、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。 十三、其他承诺： 投标单位：(盖章) 法定代表人（签章） 拟任项目负责人（签名、盖执业章）： 拟任项目负责人手机：20xx年4月1日 投标函致：上海康定物业管理有限公司（招标人名称） 在考察现场并充分研究常德路370号房屋结构加固大修工程（项目名称）xx02ja0007c01（报建编号及标段号）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以： （大写）：柒仟伍佰肆拾叁万壹仟柒佰柒佰柒拾陆角rmb￥:75431777.60元 的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。 在我方的上述投标报价中，包括： 安全文明施工费：1383000.00元 暂列金额（不包括计日工部分）：xx元 专业工程暂估价：24950000.00元 如果我方中标，我方保证在20xx年4月15日或按照合同约定的开工日期开始本工程施工，540天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到一次性验收合格率100%标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。 随本投标函提交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。随同本投标函提交投标保证金一份，金额为（大写）：捌拾万元（800000元）。在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。 投标人（盖公章）： 法人代表或其授权委托人（签字或盖章）： 日期：20xx年4月1日 精选投标承诺书范文汇总 篇17本公司全面响沛县人民医院新城分院1300t/d废水处理 工程的施工招标文件，评标办法及招标答疑等文件的所有内容和要求，该工程如由我公司中标承包，我公司愿做出以下郑重承诺： 1、工程质量：保证达到 合格 等级；若竣工验收未达到 合格 等级，自愿扣取该工程结算价的 2 %作为违约金。 2、工期：保证 个月完成。因我方原因拖延工期自愿接受合同总造价的 0.1‰/天的罚款，罚款总额不超过合同总造价的5%。由于我方原因导致总工期延误超过20个日历天的，贵方报经上级主管部门批准后，可单方解除合同并重新更换施工单位。 3、安全文明施工：保证不发生一般及以上安全事故，文明施工，达到沛县规定文明工地的 合格 标准。 4、经核对，贵单位提供的工程量清单已包含了招标文件所规定的全部施工内容，工程量亦核实无误。我公司承诺：若我公司中标，则按招标文件的规定签署施工承包合同；若存在错项和漏项问题，一切责任由我公司负责。 5、如我公司中标，保证按照市交易中心要求办理相关备案手续并交纳建设工程交易服务费。 特此承诺 承诺单位（公章）： 法定代表人（签名）： 年月日 精选投标承诺书范文汇总 篇18X有限公司: 半岛商务中心室外景观绿化工程由我方施工方承担。根据晨会提出的工期，编制施工进度计划。我们将配备精锐士兵，严格按照施工进度计划为您服务。 在4月8日至4月23日的16天内，根据施工进度合理有效地安排施工工作，确保4月24日前完成工期。如果我们的工期延误，给你造成损失，我们将负责赔偿。 特此承诺 委托人: 时间:X年XX月 精选投标承诺书范文汇总 篇19_________： 鉴于本人于_____年_____月_____日签订的《个人民间借贷合同》，约定归还欠款本息的日期为_____年_____月_____日，我郑重承诺如下： 一、本人于_____年_____月_____日之前将所有欠款全部还给出借人。 二、在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还欠款及利息的相关情况，出借人可要求本人提前清偿本金及利息。_____ 三、对由于借款人未按期僖付贷款而引起的一切相关损失及经济赔偿责任，承担连带偿还责任。 四、若不按上述期限及时归还欠款，愿承担一切法律后果及赔偿出借人的所有经济损失（包括但不限于利息、违约金、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用）。 五、本承诺书一经本人签字即对本人具有法律效力。 承诺还款人(签字及手印)：__________ 签署时间：_____年_____月_____日 精选投标承诺书范文汇总 篇20致： 本单位全面响应___________工程的材料供应招标文件，评估办法及招标答疑等文件的所有内容和要求，该工程材料如由我单位中标承包，我单位愿做出以下郑重承诺 ： 1、材料质量：保证达到给贵单位提供的样品等级;若供应的材料质量和样品等级不符，自愿扣取该批材料总价的5%作为违约金。 2、供应时间：保证按照与贵单位签订的时间完成。因我方原因拖延供货时间自愿接受合同总造价的2%/天的罚款，罚款总额不超过合同总造价的3%，由于我方原因导致供货期延误超过10个日历天的，贵方报经上级主管部门批准后，可单方解除合同并重新更换供货单位。 3、付款方式：我单位要求货到付款，不缴纳质保金。 4、材料质量证明文件与材料同行。 5、经核对，贵单位提供的材料供应清单已包含了招标文件所规定的全部供料内容，供货量亦核实无误。我单位承诺：若我单位中标，则按招标文件的规定签署材料供应承包合同;若存在错项和漏项问题，一切责任由我单位负责。 法定代表人(签名)： 日 期： |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。